在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
监理工程师考试合同管理精讲视频篇一
第 1 题
通过招标选择的承包人,在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。
a.招标文件要求的天数
b.投标书内承包人承诺的天数
c.发包人和承包人协商的天数
d.承包人提交的施工组织设计中的天数
正确答案:b,
第 2 题
某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人( )。
a.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延
b.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延
c.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延
d.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延
正确答案:c,
第 3 题
建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包人不能按时开工,应在不迟于协议书约定 的开工日期前( )天,以书面形式向工程师提出延期的理由和要求。
a. 18
b. 2
c. 7
d. 14
正确答案:c,
第 4 题
某施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的`要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因,已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是( )。
a.费用由承包人承担,由此延续的工期不予顺延
b.费用由承包人承担,由此延续的工期可以顺延
c.费用由发包人承担,由此延续的工期不予顺延
d.费用由发包人承担,由此延续的工期可以顺延
正确答案:a,
第 5 题
发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的,应( )。
a.支付由此增加的追加合同价款并相应顺延工期
b.只给予工期顺延,不支付由此增加的追加合同价款
c.只支付由此增加的追加合同价款,不顺延工期
d.支付由此增加的追加合同价款,视情况决定是否顺延工期
正确答案:a,
第 6 题
施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,( )。
a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人
c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师
d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
正确答案:d,
第 7 题
承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议,需经( )同意。
a.设计单位 b.施工单位负责人
c.发包人 d.工程师
正确答案:d,
第 8 题
施工中发生不可抗力事件,承包人应迅速采取措施,并在不可抗力事件结束后( )小时内向工程师通报受灾情况和损失情况,及预计清理和修复费用。
a. 78
b. 14
c. 24
d. 48
正确答案:d,
第 9 题
依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,投料试车工作应在工程竣工( )。
a.验收后由发包人负责 b.验收前由发包人负责
c.验收后由工程师负责 d.验收前由工程师负责
正确答案:a,
第 10 题
某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告,发包人于3 月15 日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书,则承包商的实际竣工日应为( )。
a. 3月1日
b. 3月15日
c. 3月18日
d. 3月20日
正确答案:a,
第 11 题
依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,发包人( )后,及时办理竣工结算价款的支付手续。
a.经工程师审核批准
b.接收工程
c.组织竣工验收
d.认可竣工结算报告
正确答案:d,
第 12 题
在设备采购合同履行过程中,供货方将货物运到现场后,采购方未在合同规定的时间内开箱检验,产生的后果由( )承担。
a.供货方
b.采购方
c.双方共同
d.监理方
正确答案:b,
第 13 题
fidic《施工合同条件》规定,合同履行过程中,某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿,工程师应以( )为判定准则。
a.承包商的报价是否包括对该事件的费用
b.该事件是否由不可抗力事件造成
c.作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见
d.该事件是否非承包商原因造成
正确答案:c,
第 14 题 (单项选择题) fidic施工合同条件规定,为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险,在合同内要约定调价方法。如因承也商的原因发生工程延误,在后续支付时,( )。
a.调价方法继续有效
b.调价方法无效
c.按对业主有利的原则执行
d.应酌情扣减违约金
正确答案:c,
第 15 题
某施工合同的合同工期为20个月,专用条款规定,承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月,因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后,工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月,工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力,认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月,则竣工结算时应( )。
a.按延误1个月竣工赔偿
b.按提前1个月竣工奖励
c.不追究延误竣工责任,也不给予奖励
d.考虑工程师的认可作用,按延误0.5个月赔偿
正确答案:a,
第 16 题
依据fidic《施工合同条件》,如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书,则保留金( )。
a.在颁发接收证书时全部返还
b.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半
c.在颁发履约证书时全部返还
d.不再返还
正确答案:b,
第 17 题
某采用fidic《施工合同条件》的工程,未经竣工检验,业主提前占用工程,工程师应及时颁发工程接收证书,但应当( )。
a.以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任
b.以颁发工程接收证书日为竣工日,承包商对工程质量缺陷仍承担责任
c.以业主占用h为竣工日,承包商不再对工程质量缺陷承担责任
d.以业主占用日为竣工[1,承包商对工程质量缺陷仍承担责任
正确答案:d,
第 18 题
分包工程施工过程中,分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( )。
a.分包商可直接向工程师递交索赔报告
b.分包商可直接向业主递交索赔报告
c.在承包商接到分包商的索赔报告后,以承包商的名义向工程师递交索赔报告
d.在承包商接到分包商的索赔报告后,向工程师转交分包商的索赔报告
正确答案:c,
第 19 题
依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交( )。
a.现场同期记录
b.索赔意向通知
c.索赔报告
d.索赔证据
正确答案:b,
第 20 题
在fidic《施工合同条件》中,承包商只可提出费用索赔,不可提出工期和利润索赔的是( )。
a.业主提前占用工程
b.异常不利的气候条件
c.施工中遇到废弃物和古迹
d.业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分
正确答案:d,
监理工程师考试合同管理精讲视频篇二
第 1 题
某设计合同履行过程中,发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质,发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人,则( )。
a.原设计人对变更的设计不承担责任
b.该部分设计成果需经原设计人审查批准
c.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
d.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
正确答案:a
第 2 题
按照fidic《施工合同条件》规定,合同有效期的结束时间为( )。
a.签发工程接收证书日
b.颁发履约证书日
c.结清单生效曰
d.签发最终支付证书日
正确答案:c
第 3 题
《建设工程质量管理条例》颁布后,由于保修期限较长,为了维护承包人的合法利益,竣工结算时不再扣留质量保修金。保修费用由( )承担。
a.发包人
b.承包人
c.监理人
d.造成质量缺陷的责任方
正确答案:d
第 4 题
某建设工程委托监理合同履行中,委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后,该汽车( )。
a.不用归还委托人
b.归还委托人即可
c.归还委托人,并应支付折旧费
d.归还委托人,并应支付租赁费
正确答案:b
第 5 题
当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时,违约方( )。
a.可拒绝赔偿
b.不得提出异议
c.可中止履行义务
d.可要求仲裁机构予以适当减少
正确答案:d
第 6 题
《中华人民共和国合同法》(环球网校监理工程师频道为您整理)中规定的“缔约过失责任”是指( )。
a.订立合同时,由于本方对合同风险估计不足,履行过程中受到的损失应由自己负责
b.委托代理人订立合同,由于条款约定不明确导致的损失,应由委托人承担
c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失,追究代表人缔约的过失责任
d.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失,要求对方承担赔偿责任
正确答案:d
第 7 题
索赔是当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及惯例,对不应由自己承担责任的情况造成的损失,向合同的另一方当事人提出给予( )要求的行为。
a.赔偿或补偿
b.奖励或补偿
c.惩罚或赔偿
d.鼓励或补偿
正确答案:a
第 8 题
按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,施工合同终止的条件是( )。
a.工程验收通过
b.承包人送交了竣工验收报告
c.办理完移交工程手续
d.发包人支付了竣工结算款
正确答案:c
第 9 题
委托监理合同履行过程中,监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。
a.委托人增加监理工作内容较多
b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
c.委托人订购的.大型设备延误到货,工程停工超过半年
d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料
正确答案:c
第 10 题
工程师都应当以书面形式通知承包人暂停施工,并在发出暂停施工通知后的。( )内提出书面处理意见。
a.24小时
b.48小时
c.7天
d.14天
正确答案:b
第 11 题
承包人于某日收到了竣工结算价款,则应当在( )内将竣工工程交付发包人。
a.7日
b.14日
c.28日
d.42日
正确答案:b
第 12 题
依据《合同法》,下列有关处理合同纠纷的表述中,错误的是( )。
a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖
正确答案:b
第 13 题
采用fidic《施工合同条件》的建设工程合同,用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。
a.合同工期
b.竣工日期
c.施工期
d.合同有效期
正确答案:a
第14 题
合同条款中规定,接受预付款前应提供( )。
a.履约担保
b.预付款担保
c.定金担保
d.实物担保
正确答案:b
第 15 题
乙未经甲授权,却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么,乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同( )。
a.效力待定
b.无效
c.有效
d.经过乙催告甲后生效
正确答案:a
第 16 题
招标过程中,由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理,正确的是( )。
a.返还所有投标人的投标保函
b.要求所有投标人延长投标保函有效期
c.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
d.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
正确答案:b
第 17 题
(2009年)施工合同履行中,由于设计变更需要确定变更价款,而报价单中没有适用于变更工作的单价,则计算变更合同的价款应( )计算。
a.按工程师提出的单价
b.按承包人提出的单价
c.按设计单位提出的单价
d.参照报价单位类似工作的单价
正确答案:d
第 18 题
依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
d.委托人拒付合理化建议奖
正确答案:b
第 19 题
监理合同的有效期是指( )。
a.监理合同中书面约定的履行期间
b.从签订监理合同起,至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
c.监理人完成正常工作和附加工作时间之和
d.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和
正确答案:b
第 20 题
投标人现场考察后,(环球网校监理工程师频道为您整理)以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时,( )。
a.投标人应要求招标人继续解释
b.以书面解答为准
c.以招标文件为准
d.由人民法院判定
正确答案:b
监理工程师考试合同管理精讲视频篇三
考友们都准备好监理工程师考试了吗?本文“2018年监理工程师《合同管理》知识点:合同法”,跟着来了解一下吧。要相信只要自己有足够的实力,无论考什么都不会害怕!
2018年监理工程师《合同管理》知识点:合同法
一、合同法对合同的定义:
合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
二、合同的订立
1、合同订立的形式:
1)书面形式 2)口头形式 3)其他形式
法律规定或当事人约定采用书面形式的应采用书面形式(施工承包合同和监理服务合同规定采用书面形式)
2、合同订立的方式:
要约——承诺的方式
1)要约的概念——希望和他人订立合同的意思表示
2)要约的特征:(以此判断是否构成为要约)
a)内容具体确定
b)表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示的约束
3)要约的生效——要约到达受要约人时生效
4)要约撤回——要约生效前可以撤回
5)要约撤销——要约生效后但受要约人未作出承诺前
6)要约失效:
a)拒绝要约的通知到达要约人
b)要约人依法撤销要约
c)承诺期限届满,受要约人未作出承诺(为新要约)
d)受要约人对要约的内容作出实质性变更(为新要约)
7)要约邀请——希望他人向自己发出要约的意思表示
合同法规定:寄送的价目表、拍卖公告、招标广告、招股说明书、商业广告等为要约邀请
8)承诺的概念——受要约人同意要约的意思表示(既接受要约)
9)承诺的特征:
a)承诺的内容应当与要约的内容一致
b)承诺应当由受要约人或其代理人向要约人作出
c)承诺应当在要约规定的期限内到达要约人
3、合同内容一般应包括的条款:(参见合同法第十二条)
4、合同成立的条件:(合同关系生效)
1)承诺生效时合同成立
2)当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当时人签字或者盖章时生效
3)采用信件、数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签定确认书。签定确认书时合同成立。
4)采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前,当事人一方已履行主要义务,对方接受的,该合同成立。
五、合同的效力
1、合同的生效的条件(合同内容发生效力的条件)
1)依法成立的合同,自成立时生效;
2)法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定;
3)附生效条件的合同,自条件成就时生效;
4)附生效期限的合同,自期限届至时生效。
2、有效合同——依法订立的合同,有效应具备的要件为:
1)主体合格
2)内容合法
3)代理有效
4)程序和形式合法
2017监理工程师《合同管理》知识点:合同法律关系
2017监理工程师合同管理考点:美国,aia合同文本
2018年监理工程师《合同管理》考题及答案第三套
2017年监理工程师合同管理考点:索赔程序
2018年监理工程师《合同管理》考题及答案第四套
监理工程师考试合同管理精讲视频篇四
监理工程师要求大学专科及以上学历,建筑、土木、工民建类相关专业,下面小编准备了关于监理工程师考试的知识点,提供给大家参考!
一)合同解除
(一)合同解除的概念
合同解除可分为约定解除和法定解除两类。
合同解除后,尚未履行的,终止履行。合同解除可以溯及既往的消灭基于合同的债权债 务关系,如果已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状、采取其他 补救措施,并有权要求赔偿损失。
(二)法定解除
法定解除是解除条件直接由法律规定的合同解除。 有下列情形之一的,当事人可以解除合同:
(1)因不可抗力致使不能实现合同目的的;
(3)当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理的期限内仍未履行;
(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为,致使不能实现合同目的的;
(三)合同解除的法律后果
当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方 时解除。对方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的`效力。法律、行政 法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的,则应当在办理完相应手续后解除。合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。合同的权利义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。
一) 合同终止情况
按照《合同法》的规定,有下列情形之一的,合同的权利义务终止:
(1)债务已经按照
约定履行;
(2)合同解除;
(3)债务相互抵销;
(4)债务人依法将标的物提存;
(5)债权人免除 债务;
(6)债权债务同归于一人;
(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。
二)债务相互抵销
债务抵销可以分为约定债务抵销和法定债务抵销两类。
(一)法定债务抵销
法定债务抵销是指当事人互负到期债务,该债务标的物的种类、品质相同的,任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销。法定债务抵销的条件是比较严格的,要求必须是互负 到期债务,且债务标的物的种类、品质相同。
(二)约定债务抵稍
约定债务抵销是指当事人经协商一致而发生的抵销。约定债务抵销的债务要求不高,标 的物的种类、品质可以不相同,但要求当事人必须协商一致。
监理工程师考试合同管理精讲视频篇五
学如逆水行舟,不进则退,不学则殆。接下来应届毕业生考试网小编为大家搜索整理了监理工程师《合同管理》考点:合同法律关系,希望对大家有所帮助。
(一)、合同法律关系的概念:合同法律关系是指由合同法律规范所调整的在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系主体、客体、内容三个要素。
(二)、合同法律关系主体
1.自然人:是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。自然人包括:公民,外国人和无国籍人。
自然人要成为民事法律关系主体必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。
2.法人:法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
法人应当具备以下条件(记):(1)、依法成立;设立法人必须经过政府主管机关的批准或者核准登记。(2)、有必要的财产或者经费;这是法人进行民事活动的物质基础。(3)、有自己的名称、组织机构和场所;名称是法人之间相互区别的标志,场所是确定法律管辖的依据。(4)、独立承担民事责任。
法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人,事业法人、社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。企业法人分立、合并,它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。
3.其他组织:法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体,主要包括:法人的分支机构,不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。它是不具备法人资格的组织,与法人相比他的复杂性在于民事责任的承担较为复杂。
例题(单选):合同法律关系是由()三要素组成。
答案:a
a、主体、客体、内容;
b、当事人、经济行为、经济利益;
c、法人、经济合同、经济权利;
d、经济管理、经济协作、法律责任。
(三)合同法律关系的客体:合同法律关系客体,是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。
1.物:法律意义上的物是指可为人们控制、并且有经济价值的生产资料和消费资料。货币作为一般等价物也是法律意义上的物.可以作为合同法律关系的客体,如借款合同。
2、行为: 法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
3.智力成果:智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的`公知技术。如专利权、工程设计等。
2004年考题:某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同,此合同法律关系的客体是()。
a.物
b、行为
c、智力成果
d、活动
答案:c。
(四)合同法律关系的内容:是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。
合同法律关系的内容包括两个方面: 1.权利;2.义务。
例题(单选):构成合同法律关系的要素包括:()
a、主体
b、内容
c、法人
d、客体
e、权利和义务
答案:a、b、d。
(一)、法律事实的概念:能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,就是法律事实。法律事实包括行为和事件。
(二)、行为:行为是指法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动,包括作为和不作为两种表现形式。
(三)、事件:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否,是当事人无法预见和控制的。事件分为自然事件和社会事件。
(一)、代理的概念和特征:代理是代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理具有以下特征:1、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为;2、代理人以被代理人的名义实施代理行为;3、代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志;4、被代理人对代理行为承担民事责任。
例题(单选):在建设工程活动中,监理工程师是以()实施监理。
a、业主的名义
b、监理单位的名义
c、监理委托合同当事人的名义
d、政府工程质量监督部门的名义
答案:b。
(二)代理的种类:以代理权产生的依据不同.可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。
1、委托代理:委托代理,是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。
委托代理关系的产生,需要在代理人与被代理人之间存在基础法律关系,授予代理权的形式可以用书面形式.也可以是口头形式。
超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确.则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任.代理人负连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。
2.法定代理:法定代理是指根据法律的规定而产生的代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。
3.指定代理:指定代理。是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理。指定代理只在没有委托代理人和法定代理人的情况下适用。
(三)无权代理:无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行民事、经济活动。无权代理包括以下几种情况:(1)没有代理权而为代理行为;(2)超越代理权限为代理行为;(3)代理权终止为代理行为。
对于无权代理行为,被代理人可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则,行使“追认权”或“拒绝权”。行使追认权后.将无权代理行为转化为合法的代理行为。
2004年考题:下列关于代理的叙述,()是不正确的。
a.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
b、无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
c、无权代理的法律后果由被代理人承担
d、代理人只能在代理权限内实施代理行为
答案:c。
监理工程师考试合同管理精讲视频篇六
总监理工程师指由监理单位法定代表人书面授权,全面负责委托监理合同的履行,主持项目监理机构的监理工程师。以下是百分网小编精心为大家整理的监理工程师《合同管理》合同的效力及练习,希望对大家有所帮助!更多内容请关注应届毕业生网!
(一)合同生效应当具备的条件:合同生效是指合同对双方当事人的法律约束力的开始。合同生效应当具备下列条件:
1、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力:订立合同的人必须具备一定的独立表达自己的意思和理解自己的行为的性质和后果的能力,即合同当事人应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。法人和其他组织的权利能力就是他们的经营、活动范围,民事行为能力则与他们的权利能力相一致。
在建设工程合同中,合同当事人一般都应当具有法人资格,并且承包人还应当具备相应的资质等级,否则.当事人就不具有相应的民事权利能力和民事行为能力,订立的建设工程合同无效。
2、意思表示真实:是合同的生效条件而非合同的成立条件。意思表示不真实包括意思与表示不一致、不自由的意思表示两种。
3、不违反法律或者社会公共利益:不违反法律或者社会公共利益.是合同有效的重要条件。不违反法律或者杜会公共利益,实际是对合同自由的限制。
(二)合同的生效时间
1.合同生效时间的一般规定: 依法成立的合同,自成立时生效。具体地讲:口头合同自受要约人承诺时生效;书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效;法律规定应当采用书面形式的合同,当事人虽然未采用书面形式但已经履行全部或者主要义务的.可以视为合同有效。合同中有违反法律或社会公共利益条款的,当事人取消或改正后,不影响合同其他条款的效力。
法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的,依照其规定。
2.附条件和期限合同的生效时间:当事人可以对合同生效约定附条件或者约定附期限。附条件的合同。包括附生效条件的合同和附解除条件的合同两类。附生效条件的合同,自条件成就时生效;附解除条件的合同,自条件成就时失效。当事人为了自己的利益不正当阻止条件成就的,视为条件已经成就;不正当促成条件成就的,视为条件不成就。附生效期限的合同,自期限界至时生效;附终止期限合同,自期限届满时失效。
附条件合同的成立与生效不是同一时间,合同成立后虽然并未开始履行,但任何一方不得撤销要约和承诺,否则应承担缔约过失责任,赔偿对方因此而受到的损失;合同生效后.当事人双方必须忠实履行合同约定的义务.如果不履行或未正确履行义务,应按违约责任条款的约定追究责任。一方不正当地阻止条件成就,视为合同已生效,同样要追究其违约责任。
(三)合同效力与仲裁条款:合同成立后,合同中的仲裁条款是独立存在的,合同的无效、变更、解除、终止,不影响仲裁协议的效力。如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议,不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。
(四)效力待定的合同:有些合同的效力较为复杂,不能直接判断是否生效,而与合同的一些后续行为有关.这类合同即为效力待定的合同。
1、限制民事行为能力人订立的合同:无民事行为能力人不能订立合同,限制行为能力人一般情况下也不能独立订立合同。限制民事行为能力人订立的合同,经法定代理人追认以后,合同有效。
2、无代理权人订立的合同:行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同.未经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认。被代理人未作表示的,视为拒绝追认。合同被追认之前,善意相对人有撤销的权利,撤销应当以通知的方式作出。行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同.相对人有理由相信行为人有代理权的,该代理行为有效。
3、表见代理人订立的合同:“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖.该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的`交易行为(订立合同).其后果由被代理人承担。
表见代理一般应当具备以下条件:(1)表见代理人并未获得被代理人的书面明确授权,是无权代理;(2)客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的理由;(3)相对人善意且无过失。
4、法定代表人、负责人越权订立的合同:法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同.除相对人知道或应当知道其超越权限以外,该代理行为有效。
5、无处分权人处分他人财产订立的合同:一般情况下是无效的。但是,在下列两种情况下合同有效:
(1)无处分权人处分他人财产,经权利人追认,订立的合同有效;(2)无处分权人通过订立合同取得处分权的合同有效。
(一)无效合同的概念:无效合同是指当事人违反了法律规定的条件而订立的,国家不承认其效力,不给予法律保护的合同。无效合同从订立之时起就没有法律效力,不论合同履行到什么阶段,合同被确认无效后,这种无效的确认要溯及到合同订立时。
(二)合同无效的情形
1、无效合同(重点):(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立,损害国家利益的合同; (2)恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同;(3)以合法形式掩盖非法目的的合同;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同。
2、无效合同的免责条款:合同免责条款,是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款。合同中的下列免责条款无效:
(1)造成对方人身伤害的;(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
(三)无效合同的确认:无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构,合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。
例题:无效合同的确认权归()。
a、合同签定双方;b、工商行政部门;c、人民法院;d、公安机关;e、仲裁机构。 答案:c、e。
(四)无效合同的法律后果:合同被确认无效后,合同规定的权利义务即为无效。履行中的合同应当终止履行,尚未履行的不得继续履行。对因履行无效合同而产生的财产后果应当依法进行处理。
1、返还财产:由于无效合同自始没有法律约束力,因此,退还财产是处理无效合同的主要方式。合同被确认无效后,当事人依据该合同所取得的财产,应当返还给对方;不能返还的,应当作价补偿。
2、赔偿损失:合同被确认无效后,有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错,应当根据过错的大小各自承担相应的责任。
3、追缴财产,收归国有:双方恶意串通,损害国家或者第三人利益的,国家采取强制性措施将双方取得的财产收归国库或者返还第三人。无效合同不影响善意第三人取得合法权益。
第 1 题
下列关于代理的叙述,不正确的是()。
a.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
b.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
c.无权代理的法律后果由被代理人承担
d.代理人只能在代理权限内实施代理行为
正确答案:c
第 2 题
(2009年)按照fidic《施工合同条件》规定,在()后,业主应将保留金全部返还给承包商。
a.颁发工程接收证书
b.颁发履约证书
c.签发最终支付证书
d.承包商提交结清单
正确答案:b
第 3 题
在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的时间为()目。
a.要约生效
b.承诺生效
c.附生效条件的合同条件具备
d.附生效期限的合同期限届至
正确答案:b
第 4 题
甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是()。
a.乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人
b.乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可
c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
正确答案:d
第 5 题
某工程项目,发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工,发包人支付给勘察人的窝工费金额应当按照()计算。
a.估算平均工日产值
b.概算平均工日产量
c.预算平均工日产量
d.实际平均工日产值
正确答案:c
第 6 题
某工程使用fidic《施工合同条件》订立合同,约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程,工程师于10月13日颁发了接收证书,承包商于10月30日完成了竣工检验,则该工程的竣工日为()。
a. 10月10日
b. 10月13日
c. 10月20日
d. 10月30日
正确答案:a
第 7 题
采购合同履行中,要求变更或解除合同一方应及时将自己的意图通知对方,对方也应在接到书面通知后的()天或合同约定的时间内予以答复,逾期不答复的视为默认。
a.7
b.10
c.14
d.15
正确答案:d
第 8 题
fidic合同条件下,“索赔、争端和仲裁”这一条目属于()。
a.专用条款
b.协议书
c.通用条款
d.合同清单
正确答案:c
第 9 题
某材料采购合同中,双方约定的违约金是15万元,由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款30万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为75万元。供货方应支付的违约金应为()万元。
a.15
b.30
c.45
d.75
正确答案:b
第 10 题
在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应()。
a.以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可
b.以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
c.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可
正确答案:d
监理工程师考试合同管理精讲视频篇七
2017监理工程师考试按计划应该在3月份开始报名,下面小编为大家准备了考试相关的知识点,欢迎大家阅读。
分包合同的履行管理
一)分包合同的管理关系
1.业主对分包合同的管理
他对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准。
2.工程师对分包合同的管理
工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系,对分包商在现场的施工不承担协调管理 义务。
3.承包商对分包合同的管理
承包商作为两个合同的当事人,不仅对业主承担整个合同工程按预期目标实现的义务, 而且对分包工程的实施负有全面管理责任。
二)分包工程的支付管理
1.分包合同的支付程序
分包商在合同约定的日期,向承包商报送该阶段施工的支付报表。承包商应在分包合同约定的时间内支付分包工程款,逾期支付要计算拖期利息。
2.承包商代表对支付报表的审查
3.承包商不承担逾期付款责任的情况
如果属于工程师不认可分包商报表中的某些款项,业主拖延支付给承包商经过工程师 签证后的应付款,分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争 议三种情况,承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商, 则不承担逾期付款责任。
三)分包工程变更管理
承包商代表接到工程师依据主合同发布的涉及分包工程变更指令后,以书面确认方式通知分包商,也有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更指令。
四)分包合同的索赔管理
1.应由业主承担责任的索赔事件
分包商向承包商提出索赔要求后,承包商应首先分析事件的起因和影响,并依据两个合同判明责任。如果认为分包商的索赔要求合理,且原因属于主合同约定应由业主承担风险责 任或行为责任的事件,要及时按照主合同规定的索赔程序,以承包商的名义就该事件向工程 师递交索赔报告。
承包商处理这类分包商索赔时还应注意两个基本原则:一是从业主处获得批准的`索赔 款为承包商就该索赔对分包商承担责任的先决条件;二是分包商没有按规定的逞序及时提出 索赔,导致承包商不能按总包合同规定的程序提出索赔不仅不承担责任,而且为了减小事件影响使承包商为分包商采取的任何补救措施费用由分包商承担。 2.应由承包商承担责任的事件此类索赔产生于承包商与分包商之间,工程师不参与索赔的处理,双方通过协商解决。
一)分包合同的订立
1.分包工程的合同价格
承包商采用邀请招标或议标方式选择分包商时,通常要求对方就分包工程进行报价,然后与其协商而形成合同。分包合同的价格应为承包商发出“中标通知书”中接受的价格。
2.分包商应充分了解主合同对分包工程规定的义务
二)划分分包合同责任的基本原则
1.保护承包商的合法权益不受损害
第三方的索赔。如果发生此类情况,承包商可以从应付给分包商的款项中扣除这笔金额,且不排除采用其他方法弥补所受到的损失。
(2)不论是承包商选择的分包商,还是业主选定的指定分包商,均不允许与业主有任何 私约定。
(3)为了约束分包商忠实履行合同义务,承包商可以要求分包商提供相应的履约保函。 在工程师颁发缺陷责任证书后的 28天内,将保函退还分包商。
(4)没有征得承包商同意,分包商不得将任何部分转让或分包出去。但分包合同条件也 明确规定,属于提供劳务和按合同规定打分标准采购材料的分包行为,可以不经过承包商批 准。
2.保护分包商合法权益的规定
(1)任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的 费用,均应由承包商给予补偿。
(2)承包商应保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿,保障程 度应与业主按主合同保障承包商的程度相类似(但不超过此程度)。
监理工程师考试合同管理精讲视频篇八
2017监理工程师考试很快就要开始了,同学们一定要做好复习工作。下面小编为大家准备了,欢迎阅读。
1.施工计划
(1)承包人编制施工进度计划。
(2)进度计划的内容。
1)实施工程的进度计划。
2)每个指定分包商施工各阶段的安排。
3)合同中规定的重要检查、检验的次序和时间。
4)保证计划实施的说明文件:
(3)进度计划的确认。工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及以下几个方面:
1)计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致;
2)承包商各阶段准备投人的机械和人力资源计划能否保证计划的实现;
3)承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰等。
2.工程师对施工进度的监督
(1)月进度报告。
(2)施工进度计划的修订
当工程师发现实际进度与计划进度严重偏离时,有权指示承包人编制改进的施工进度计划,并再次提交工程师认可后执行,新进度计划将代替原来的计划。工程师在管理中应注意 两点:一是,不论因何方应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符。承包人都无权对 修改进度计划的工作要求额外支付;二是,工程师对修改后进度计划的批准,并不意味承包 人可以摆脱合同规定应承担的责任。
3.顺延合同工期
通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括以下几种 情况:
(1)延误发放图纸;
(2)延误移交施工现场;
(3)承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;
(4)不可预见的外界条件;
(5) 施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;
(6)非承包商原因检验导致施工的延误;
(7)发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;
(8) 施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;
(9) 由于传染病或其他政府行为导致工期的延误;
(10)施工中受到业主或其他承包商的干扰;
(11)施工涉及有关公共部门原因引起的延误;
(12)业主提前占用工程导致对后续施工的延误;
(13)非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;
(14)后续法规调整引起的延误;
(15)发生不可抗力事件的影响。
1.承包商的质量体系
2.现场资料
承包商的投标书被认为他在投标阶段对招标文件中提供的图纸、资料和数据进行过认真 审查和核对,并通过现场考察和质疑已取得了对工程可能产生影响的有关风险、意外事故及 其他情况的全部必要资料。
业主同样有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据。
不论是招标阶段提供的资料还是后续提供的资料,业主应对资料和数据的真实性和正 确性负责,但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误不承担责任。
3.质量的检查和检验
为了保证工程的质量,工程师除了按合同规定进行正常的检验外,还可以在认为必要 时依据变更程序指示承包商变更规定检验的位置或细节、进行附加检验或试验等。由于额外 检查和试验是基准日前承包商无法合理预见的情况,则影响到的费用和工期,视检验结果是 否合格划分责任归属。
4.对承包商设备的控制
(1)承包人自有的施工设备。承包人自有的施工机械、设备、临时工程和材料,一经运 抵施工现场后就被视为专门为本合同工程施工之用。除了运送承包商人员和物资的运输车辆 以外,其他施工机具和设备虽然承包商拥有所有权和使用权,但未经过工程师的批准,不能 将其中的任何一部分运出施工现场。
(2)承包人租赁的施工设备。承包人从其他人处租赁施工设备时,应在租赁协议中规定 在协议有效期内发生承包人违约解除合同时,设备所有人应以相同的条件将该施工设备转租 给发包人或发包人邀请承包本合同的其他承包人。
(3)要求承包工程增加或更换施工设备。
1.工程变更的范围
工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就以下几个方面发布变更指令:
(1)对合同中任何工作工程量的改变。
(2)任何工作质量或其他特性的变更。
(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的'改变。
(4)删减任何合同约定的工作内容。省略的工作应是不再需要的工程,不允许用变更指 令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施。
(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务,包括任何 联合竣工检验、钻孔和其他检验以及勘察工作。
(6)改变原定的施工顺序或时间安排。
2.变更程序
(1)指示变更。指示的内容应包括详细的变更内容、变更工程量、变更项目的施工技术 要求和有关部门文件图纸,以及变更处理的原则。
(2)要求承包商递交建议书后再确定的变更。其程序为:
1)工程师将计划变更事项通知承包商,并要求他递交实施变更的建议书。
2)承包商应尽快予以答复。
3)工程师作出是否变更的决定,尽快通知承包商说明批准与否或提出意见。
4)承包商在等待答复期间,不应延误任何工作。
5)工程师发出每一项实施变更的指示,应要求承包商记录支出的费用。
6)承包商提出的变更建议书,只是作为工程师决定是否实施变更的参考。除了工程师作 出指示或批准以总价方式支付的情况外,每一项变更应依据计量工程量进行估价和支付。
3.变更估价
(1)变更估价的原则。
1)变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价,应以该费率计算变更工程费用。
2)工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格,但对具体变更工作而言已不适用,则应 在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格。
3)变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格,应按照与合同单价水平相 一致的原则,确定新的费率或价格。
(2)可以调整合同工作单价的原则。具备以下条件时,允许对某一项工作规定的费率或 价格加以调整:
3)由此工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过 1%。
4.承包商申请的变更
(1)承包商提出变更建议。
(2)承包商应自费编制此类建议书。
(3)如果由工程师批准的承包商建议包括一项对部分永久工程的设计的改变,通用条件 99的条款规定如果双方没有其他协议,承包商应设计该部分工程。
(4)接受变更建议的估价。
b.变更对使用功能的影响——考虑到质量、预期寿命或运行效率的降低,对业主而言已 变更工作价值上的减少(如有时)。
2)如果降低工程功能的价值 b)大于减少合同价格 a)对业主的好处,则没有该笔奖励费 用。
1.承包商报送竣工报表
颁发工程接收证书后的 84天内,承包商应按工程师规定的格式报送竣工报表。
2.竣工结算与支付
然后再依据检查结果签署竣工结算的支付证书。此项签证工作,工程师也应在收到竣工报表 后 28天内完成。业主依据工程师的签证予以支付。
最终结算是指颁发履约证书后,对承包商完成全部工作价值的详细结算,以及根据合同条件对应付给承包商的其他费用进行核实,确定合同的最终价格。
颁发履约证书后的 56 天内,承包商应向工程师提交最终报表草案,以及工程师要求提交的有关资料。
工程师在接到最终报表和结清单附件后的 28 天内签发最终支付证书,业主应在收到证书后 的在 56 天内支付。只有当业主按照最终支付证书的金额予以支付并退还履约保函后,结清 100单才生效,承包商的索赔权也即行终止。
监理工程师考试合同管理精讲视频篇九
2018年的监理工程师难不难?以下是小编精心为大家整理的2018监理工程师《合同管理》知识点及习题,希望对大家考试有所帮助!更多内容请关注!
保证在建设工程中的应用:
在工程建设的过程中,保证是最为常用的一种担保方式。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人,由于对保证人的信誉要求比较高,建设工程中的保证人往往是银行,也可能是信用较高的其他担保人,在建设工程中习惯把银行出具的保证称为保函,而把其他保证人出具的书面保证称为保证书。
(一)、施工投标保证:施工项目的投标担保应当在投标时提供。担保方式可以是由投标人提供一定数额的保证金;也可以提供第三人的信用担保(保证),一般是由银行或者担保公司向招标人出具投标保函或者投标保证书。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金:(1)、投标人在投标有效期内撤销投标书;(2)、投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后,在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定,签订合同协议或递交履约保函。投标保证的有效期限一般是从投标截止日起到确定中标人止。(第3种没收保证金方式见招标部分)
(二)施工合同的履约保证:施工合同的履约保证,是为了保证施工合同的顺利履行而要求承包人提供的担保。
履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证。在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。履约保证的有效期限从提交履约保证起,到项目竣工并验收合格止。(与fidic不同,fidic包括保修期)
(三)施工预付款保证:发包人一般应向承包人支付预付款,帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。预付款担保,是承包人提交的、为保证返还预付款的担保。预付款担保都是采用由银行出具保函的方式提供。
预付款保证的有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止。担保金额应当与预付款金额相同,预付款在工程的进展过程中每次结算工程款(中间支付)分次返还时,经发包人出具相应文件担保金额也应当随之减少。
习题
第 1 题
依据fidic《施工合同条件》,下列有关争端裁决委员会的说法中,正确的有()。
a.业主与承包商各提名1 位专家作为争端裁决委员会成员
b.争端裁决委员会成员的报酬由双方平均分担
c.业主和承包商可单方面向争端裁决委员会征求建议
d.业主或承包商提名的争端裁决委员会成员应各自从本单位获得报酬
e.争端裁决委员会成员可在业主或承包商的项目部担任技术顾问
正确答案:ab
第 2 题
对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
a.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
b.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
c.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
d.解昝应说明问题的来源
e.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:ae
第 3 题
(2008年)招标准备阶段招标人的主要工作包括()。
a.向建设行政主管部门办理申请招标手续
b.选择招标方式
c.发布招标公告
d.编制招标文件
e.资格预审
正确答案:abd
第 4 题
在施工合同履行中,由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付,则()。
a.发包人无权要求交付工程
b.发包人有权要求交付工程
c.发包人未要求交付工程的,承包人仍应承担工程照管责任
d.发包人未要求交付工程的,承包人不再承担工程照管责任
e.承包人可以留置该工程
正确答案:bc
第 5 题
对委托人和监理人都有约束力的合同文件包括()。
a.监理招标文件
b.监理中标函
c.合同实施过程中双方签署的补充文件
d.监理合同标准条件
e.工程量清单
正确答案:bcd
第 6 题
根据建设工程施工合同示范文本的规定,合同履行发生的下列费用中,可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括()。
a.本期完成的工程量对应报价单的相应价格计算的工程款
b.设计变更调整的合同价款