2023年监理工程师考试合同管理重点 监理工程师考试合同管理单选题练习(汇总5篇)

第 1 题

按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在一年内项目未开始施工，则设计人(  )。

a.不再负责处理有关设计问题

b.仍应无偿负责处理有关设计问题

c.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

d.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

正确答案：c

第 2 题

依据fidic《施工合同条件》，工程师颁发的工程接收证书表明(  )。

a.工程照管责任移交

b.承包合同的全部义务已完成

c.缺陷通知期开始

d.可以办理竣工结算

正确答案：a

第 3 题

某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同(  )。

a.未成立

b.补签后成立

c.成立

d.备案登记后成立

正确答案：c

第 4 题

某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由(  )。

a.发包人负责，并承担检验费用

b.发包人负责，检验费用由承包人承担

c.承包人负责，并承担检验费用

d.承包人负责，检验费用由发包人承担

正确答案：d

第 5 题

工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是(  )。

a.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定

b.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料

c.批准承包人缩短合同工期

d.将批准的索赔额纳入月进度款中

正确答案：c

第 6 题

某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为(  )。

a.4850万元和5000万元

b.4850万元和4850万元

c.5150万元和5000万元

d.5150万元和4850万元

正确答案：a

第 7 题

在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，(  )。

a.中标人不承担合同责任

b.招标人应退还其投标保证金

c.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

正确答案：d

第 8 题

(2008年)某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由(  )承担。

a.公路管理部门

b.承包人

c.发包人

d.承包人与发包人共同

正确答案：c

第 9 题

施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的`损失，由(  )。

a.发包人承担，批准顺延工期

b.发包人承担，不批准顺延工期

c.承包人承担，可以顺延工期

d.承包人承担，工期不可顺延

正确答案：a

第 10 题

某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由(  )。

a.承包人承担相关费用，工期不予顺延

b.承包人承担相关费用，工期相应顺延

c.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延

d.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

正确答案：a

第 11 题

勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于(  )状态。

a.成立但不生效

b.既不成立也不生效

c.承诺生效但合同不成立

d.生效但不成立

正确答案：a

第 12 题

委托监理合同的标的是(  )。

a.服务

b.工程

c.管理

d.项目目标

正确答案：a

第 13 题

依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，(  )后推迟开工日期。

a.需承包人书面通知工程师

b.应经建设行政主管部门批准

c.应经工程师批准

d.需承包人书面通知发包人

正确答案：c

第 14 题

建设行政主管部门(如质检站等)对建设工程的实体质量监督的主要手段是(  )。

a.科学检测

b.抽查

c.旁站验收

d.隐检

正确答案：b

第 15 题

工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由(  )承担责任。

a.发包人

b.监理人

c.设计人

d.承包人

正确答案：a

第 16 题

设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是(  )。

a.投标单位的企业规模大小

b.投标方案的投入、产出比高低

c.完成初步设计时间的早晚

d.投标单位的质量管理体系是否科学

正确答案：a

第 17 题

某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此造成的承包人损失应由(  )。

a.发包人赔偿，延误的工期顺延

b.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

c.自己承担，延误的工期顺延

d.自己承担，延误的工期不予顺延

正确答案：a

第 18 题

工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为(  )日。

a.承包人第一次提交竣工验收报告

b.承包人修改后再次提请竣工验收

c.最终验收合格

d.办理竣工验收手续

正确答案：b

第 19 题

指定分包商是(  )，完成某项特定工作内容的特殊分包商。

a.由建设单位选定，与总包商签订合同

b.由总包商选定，与建设单位签订合同

c.由监理工程师选定，与建设单位签订合同

d.由建设单位选定，与工程师签订合同

正确答案：a

第 20 题

(2008年)某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款(  )。

a.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

b.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

c.经乙签字的全部有效

d.需委托造价管理部门确定

正确答案：b

为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的注册监理工程师合同管理重点考试题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!

1.监理公司取得法人资格的时间为( )日。

a.注册资金到位

b.公司成立

c.工商行政管理机关核准登记

d.建设行政主管部门颁发资质证书

2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

a.委托代理 b.法定代理 c.指定代理 d.转代理

3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。

a.留置 b.保证 c.定金 d.质押

4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。

a.全部消灭

b.还有100 万元

c.还有150 万元

d.还有180 万元

5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。

a.招标公告

b.资格预审合格通知书

c.投标书

d.中标通知书

6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。

a.订立合同时订立地

b.履行合同时订立地

c.订立合同时履行地

d.履行合同时履行地

7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。

a.原价格

b.新价格

c.市场价

d.双方协商的价格

8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。

a.自行

b.请求主管部门

c.请求人民法院

d.请求工商行政管理部门

9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。

a.无效合同从订立时起就没有法律效力

b.建设主管部门有权确认合同无效

c.一方当事人无权确认合同无效

d.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行

10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的'通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。

a.要约到达受要约入之前

b.受要约人发出承诺通知之前

c.承诺通知到达要约人之前

d.受要约人发出承诺通知之后

11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。

a.要约生效

b.承诺生效

c.附生效条件的合同条件具备

d.附生效期限的合同期限届至

12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是( )。

a.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任

c.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负

d.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为( )。

a.必须征得对方同意

b.无须征得对方同意，但应提供担保

c.无须征得对方同意，但要通知对方

d.无须征得对方同意，也无须通知对方

14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的( )条款仍对双方具有约束力。

a.质量 b.工期 c.解决争议 d.结算

15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。

a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( )。

a.发布招标公告、开标、审查投标人资格

b.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格

c.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

d.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( )。

a.由招标人组织，费用也由招标入承担

b.由招标人组织，费用由投标人承担

c.由投标人组织，费用也由投标人承担

d.由投标人组织，费用由招标人承担

18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是( )。

a.投标人 b.招标人

c.招标代理机构人员

d.招标单位的纪检部门人员

19.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是( )。

a.通知中标结果并退还投标保证金

b.通知中标结果，但不退还投标保证金

c.不通知中标结果，也不退还投标保证金

d.不通知中标结果，但退还投标保证金

20.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。

a.甲 b.乙 c.丙 d.丁

cabdc cacbb bdcdb bbaac

1、下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是( abcd )人员。

a.国家行政机关现职 b.施工单位在职

c.工程咨询单位 d.设计单位

e.厂矿企业基建

2、根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当( bcd )。

a.具有10年以上从事工程建设工作的经历

b.具有15年以上从事工程建设工作的经历

c.具有高级技术职称

d.取得《监理工程师注册证书》

e.取得《监理工程师资格证书》

3、根据《建设工程委托监理合同》的规定( ce )是监理人的权利。

a、选择施工总承包人的确认权与否决权

b、工程实际竣工日期的签认权

c、工程上使用的材料和施工质量的检验权

d、设计变更的审批权

e、工程款支付的审核和签认权

4、依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( abc )。

a、办理临时用地、停水、停电申请手续

b、向施工单位进行设计交底

c、提供施工场地地下管线资料

d、做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

e、开通施工现场与城乡公共道路的通道

5、监理工程师在业主的委托下，有可能编制的进度计划是( )。

a、阶段性设计进度计划   b、工程项目总进度计划

c、单位工程施工进度计划  d、工程项目年度计划

e、设计工作分专业进度计划

6、由于业主设计变更，导致工程暂停―个月，则承包商可索赔的费用有(ae )。

a、机械设备窝工费   b、人工窝工费   c、利润

d、增加的现场管理费  e、材料涨价

7、在动态控制过程中，应着重做好的工作包括( bcd )。

a、对计划目标值的论证和分析]

b、及时对工程进展做出评估，即收集实际数据

c、采取控制措施以确保投资控制目标的实现

d、进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差

e、流动资金的筹措

8、隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的(ace )，报送项目监理机构。

a、工程检查记录   b、资质证明   c、试验报告

d、工程变更单   e、复验报告

9、质量事故处理方案中，一般处理原则包括( aed )。

a、正确确定事故性质  b、满足用户的期望

c、正确确定处理范围  d、达到原设计标准

e、正确确定责任情况

10、下列关于归档文件的质量要求正确的是( abcd )。

a、归档的工程文件一般应为原件

b、工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合

c、 工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备

d、所有竣工图均应加盖竣工图章

第11题

在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照()订立书面合同。

a.招标公告

b.招标文件

c.投标文件

d.评标价格

e.最后谈判达成的降价协议

正确答案：b,c

第12题

工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

a.施工投标保证

b.施工合同履约保证

c.施工合同支付保证

d.工程预付款保证

e.施工合同工程垫支保证

正确答案：a,b,d

第13题

下列哪些情况属于发包人的违约责任()。

a.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额0.2%的.违约金)

b.审批工作的延误

c.因发包人原因要求解除合同

d.设计错误

e.发包人延误支付(逾期1天，应承担支付金额0.1%的违约金)

正确答案：a,b,c

第14题

承包商向工程师报送的竣工报表内容应包括()。

a.到工程接收证书指明的竣工日期，根据合同完成全部工作的最终价值

b.承包商认为应该支付给他的其他款项

c.承包商认为根据合同应支付给他的估算总额

d.承包商认为的工期索赔

e.工程设计的变更内容

正确答案：a,b,c

第15题

施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括()

a.取得相关行政管理部门的爆破作业许可

b.取得爆破作业资质证件

c.与相邻建筑物所有人进行协调

d.作好施工现场的安全防护工作

e.保护相邻建筑物

正确答案：b,d,e

第16题

在fidlc《施工合同条件》中，承包商应承挂的风险包括()。

a.建设单位提供的设计不当造成的损失

b.承包商提供的设计不当造成的损失

c.不属于承包商原因造成的放射性污染

d.属于承包商原因造成的放射性污染

e.政策法规的变化对工程成本造成的损失

正确答案：b,d

第17题

依据监理合同示范文本规定，下列事项中，属于委托人义务的有()。

a.办理施工有关的行政审批手续

b.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

c.负责工程施工各方的协调管理

d.与监理人协商一致，选定项目承包人

e.提供监理工作需要的资料

正确答案：a,b,c,e

第18题

甲公司将与乙公司所签合同的义务转让给丙公司，依据《中华人民共和国合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括()。

a.合同主体不变，仍为甲乙两公司

b.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

c.甲公司无须征得乙公司转让的同意，但应通知对方

d.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

e.丙公司直接对乙公司承担合同义务

正确答案：b,d,e

第19题

根据fidic《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就()发布变更指令。

a.缩短合同约定的工期

b.改变合同中任何工作的数量

c.删减任何合同约定的工作内容

d.改变原定的施工顺序

e.变更任何工作的质量要求

正确答案：b,c,d,e

第20题

对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

a.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

b.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

c.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

d.解答应说明问题的来源

e.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案：a,e

1.依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同履行方式不明确的，按照( )的方式履行。

a.法律规定

b.有利于实现债权人的目的

c.有利于实现债务的目的

d.有利于实现合同目的

2.在建设工程合同中，合同当事人一般应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的 资质条件，这是合同生效条件中( )的具体表现。

a.当事人必须是法人组织

b.意思表示真实

c.不违反法律或社会公共利益

d.当事人具有相应民事权利和民事行为能力

3.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付， 则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。

a.撤销合同，无需通知对方

b.撤销合同，但应当通知对方

c.解除合同，无需通知对方

d.解除合同，但应当通知对方

4.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当()。

a.仅允许排名前五名的投标人参加投标

b.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量

c.由排名第七的递补，维持六家投标人

d.重新进行资格预审

5.施工中。监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分 享，由( )。

a.由发包人分担或分享

b.由承包人分担或分享

c.由发包人和承包人另行约定

d.由监理工程师确认

6.(2008年真题)某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、 工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。

a.3月1日

b.3月15日

c.3月18日

d.3月20日

7.(2009年真题)按照fidic《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分 包商向承包商提出索赔时，承包商( )。

a.可以拒绝索赔

b.应承担全部责任

c.先行赔偿再向业主追索

d.代替分包商向工程师递交索赔报告

8.合同一方当事人通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。

a.自然终止

b.归于无效

c.仍然有效

d.可以撤销

9.(2008年真题)某材料采购合同中，双方约定的违约金是l0万元，由于供货方违约不能 交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无 其他损失)，若停工待料采购方的.损失为50万元。供货方应支付的违约金应为( ) 万元。

a.10

b.20

c.30

d.50

10.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响表述，错误的是( )。

a.不影响合同的效力

b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，合同仍有效

c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

d.部分影响合同的效力

为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的关于监理工程师考试《合同管理》考前练习题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!

1.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。

a.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目

b.发包人要求设计人进行设计变更

c.施工图设计未达到设计深度

d.设计人对外商的设计资料进行审查

2.施工合同文本规定，如需验收应( )。

a.在专用条款内约定

b.在通用条款内约定

c.由发包人随时决定

d.由监理工程师决定

3.按照施工合同示范文本的规定，监理工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。

a.监理工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

b.监理工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

c.监理工程师未确认，承包人应修改进度计划

d.监理工程师未确认，承包人应等待监理工程师的进一步指示

合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的( )天内开工，监理工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。

a.15

b.30

c.42

d.60

施工合同中，监理工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。

a.14

b.28

c.36

d.42

6.《中华人民共和国担保法》是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。

a.买卖关系

b.担保关系

c.合同关系

d.保证合同

7.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。

a.终止合同方选定的仲裁委员会

b.违约方选定的仲裁委员会

c.双方选定的仲裁委员会

d.有管辖权的人民法院

8.某工程总投资2100万元，预计某设备的采购价为300万元，就设备采购而言，( )。

a.必须进行招标

b.可以不进行招标

c.必须采取询价来确定供应商

d.只能通过公开招标来确定供应商

9.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。

a.监理工程师负责检验，发包人承担检验费用

b.监理工程师负责检验，承包人承担检验费用

c.承包人负责检验，发包人承担检验费用

d.承包人负责检验，承包人承担检验费用

10.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

a.7

b.14

c.15

d.30

答案：1、a2、a3、b4、c5、b6、b7、c8、a9、c10、c

11.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。

a.总价

b.成本加酬金

c.单价

d.估计工程量单价

12.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。

a.交付设计文件

b.完成设计变更

c.设计文件审查通过

d.委托专业建设工程设计完成施工安装验收

13.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。

a.11

b.2

c.7

d.14

14.施工中，监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由( )。

a.由发包人分担或分享

b.由承包人分担或分享

c.由发包人和承包人另行约定

d.由监理工程师确认

15.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。

a.采购方

b.供货方

c.采购方和供货方共同

d.施工承包人

16.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。

a.可以采用直接委托方式发包

b.可以自行招标，但应当备案

c.可以自行招标，无需备案

d.必须委托中介机构代理招标

17.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。

a.违约责任

b.缔约过失责任

c.定金罚则责任

d.违约金责任

18.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )。

a.物

b.行为

c.智力成果

d.运输

19.建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。

a.被告住所地

b.合同签订地

c.工程所在地

d.原告住所地

20.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。

a.标底编制得不够合理

b.评标标准不合理

c.评标委员会的评标过程不合理

d.受标底的约束