在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
合同管理考点篇一
（二）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）
1.下列不是业主的主要合同关系有（d）。
a.勘察设计合同b.施工合同c.监理合同d.运输合同
2.最典型的合同类型是（b）。
a.单价合同b.固定总价合同c.可调单价合同d.成本加酬金合同
3.业主与承包商之间的关系是（b）。
a.上下级关系b.合同关系c.经济管理关系d.领导与被领导关系
4.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，履行应在(b)。
a.支付货币一方所在地b.接受货币一方所在地
c.货币存放地d.货币使用地
5.现阶段最值得推行的工程合同担保是（c）。
a.保证b.抵押 c.银行保证 d.定金
6．建设工程项目施工总承包商承包的建设项目主体结构必须由（c）。
a.监理单位自行完成b.业主自行完成c.总承包商自行完成d.分包主体结构的分包商自行完成7.对整个合同实施过程进行全面检查、对比、分析、纠正的管理活动是（b）。
a．合同评价b.合同控制 c.合同履行 d.合同变更
8.争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(d)。
a.必须接受裁决委员会的决定b.可以将争议提交业主做决定
c.可以提交仲裁机构做决定d.可以再次提交工程师做决定
9.如果设计变更由业主承担责任，则相应的施工方案的变更也由（c）。
a.承包商负责b.设计单位负责c.业主负责d.监理单位负责
10．工期索赔分析的重点是（a）。
a.非承包商原因造成的延误b.分包商原因造成的延误
c.承包商原因造成的延误d.设备供应单位原因造成的延误
11．工程施工投标的主体是(c)。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.设备供应单位
12．当事人应当严格按合同约定的数量、质量、标准、价格、方式、地点、期限等完成合同义务，体现了（b）。
a．实际履行原则b．全面履行原则c．协作履行原则 d.情势变更原则
13.在开标前保密,衡量或择优选择投标人的依据是（c）。
a．招标文件b.投标文件c.标底d.标价
14．订立合同过程中，要约邀请是(a)。
a.招标公告b.投标书c.开标d.中标
15．确定对整个工程项目有重大影响的带根本性和方向性的合同问题是（c）。
a.合同订立b.招投标c.工程合同总体策划d.合同实施
16．对不利的异常地质条件所引起的施工方案的变更，一般作为（c）。
a.承包商的责任b.设计单位的责任c.业主的责任d.监理单位的责任
17．组织评标委员会评标，择优选择中标人的是（b）。
a.投标人b.招标人c.招标代理机构d.政府主管部门
18．承包商将要求索赔的意向通知监理工程师并抄报业主，应在索赔事件发生后的（d）。
a.7天内b.14天内c.10天内d.28天内
19．工程合同体系的主干为（c）。
a.勘察合同b.销售合同c.施工合同d.监理合同
20.合同总体策划反映工程项目的实施战略和（c）。
a．全局战略b．系统战略c．企业战略d．经营战略
21．合同中以及由合同引起的不确定性是（b）。
a.管理过程风险b.合同风险c.实施控制风险d.预测风险
22.合同进度、质量、费用等动态数据属于(c)。
a.合同前期信息b.合同原始信息
c.合同跟踪信息d.合同变更信息
23.承包商采取多方案报价的措施属于工程合同风险对策的（a）。
a． 经济措施b.合同措施c.技术措施d.组织措施
24．中华人民共和国招标投标法规定招标的方式有公开招标和（b）。
a.分阶段招标b.邀请招标c.议标d.两阶段招标
25．风险分配应该按照公平原则和（b）。
a． 合理原则b.效率原则c.适用原则d.目标原则
26．根据各国法律规定，损害赔偿的方法一般有金钱赔偿和（c）。
a.精神赔偿b.返回财产c.恢复原状d.继续履行
27．承包人未取得建设施工企业资质或者超越资质等级签订的建设工程施工合同为（c）。
a.效力待定合同b.有效合同c.无效合同d.无法判断
28．承包商在(d)合同中承担的风险最小。
a.可调总价b.不可调总价c.单价d.成本加酬金
29．一般合同价格调整的方法有公式法调价和（d）。
a.单价法调价b.综合法调价c.市场法调价 d.文件证据法调价
30．在工程施工过程中，工资和物价上涨属于（a）。
a.外界环境的风险
b.项目组织成员资信的风险
c.工程技术风险
d.管理过程的风险
二、多项选择题(本大题共5题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31．合同总体策划的过程包括（abcde）。
a.研究企业战略和项目战略
b.确定合同总体原则和目标
c.分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究
d.对合同的各个重大问题做出决策和安排，提出合同措施
e.准备签订每一份合同时应对合同策划再做一次评价。
32.一揽子承包的特点有(ace)
a.减少业主面对的承包商的数量,给业主带来很大方便
b.业主有大量的管理工作,项目前期需要比较充裕的时间
c.使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统，避免多头领导，降低管理费；
d.业主必须负责各承包商之间的协调
e.业主必须加强对承包商的宏观控制，选择资信好、实力强、适应全方位工作的承包商。
33．联营合同的基本原则是（abcde）。
a．互相忠诚b.互相信任c.互相帮助d.共同承担风险e.共享利益
34.标底的主要作用包括（abc）
a． 确定工程合同价格
b． 核实建设工程规模的依据
c． 衡量、评审投标保级和理性的依据和尺度
d． 投标报价的依据
e． 制定标书的可靠信息
35.合同分析的要求有（abcd）。
a．准确客观b.简明清晰c.协调一致d.全面完整e.战略长远
36．工程变更的内容包括（abcde）。
a．任何工作质量或其他特性的变更
b．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
c．删减任何合同约定的工作内容
37.按索赔的依据分类的是(ade)。
a.合同内索赔b.总索赔c.工期索赔d.合同外索赔 e.通融性索赔
38.关于分包的法律禁止性规定中违法分包的内容有（abcd）。
a.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
39.建设工程总承包合同的主要条款有（abcd）。
a．词语涵义及合同文件，总承包的内容，双方当事人的权利义务
b．合同履行期限，合同价款，工程质量与验收
c．合同的变更，风险，责任和保险，工程保修
d．对设计、分包人的规定，索赔和争议的处理，违约责任
e．合同价款，合同工期开始日期，竣工日期
40.我国建设工程项目施工招标标底主要采用编制方法（bc）。
a．预算单价法b．工料单价法c．综合单价法d．生产指数法e．单位估价法
三、名词解释(本大题共5题，每小题4分，共20分。)
41.分包合同 : 承包商把从业主处承包的工程任务中的某些分项工作分包给另一承包商，明确分包工程中各自的权利义务的合同。
42.缺陷责任期 :一般也叫保修期，指正式签发的移交证书中注明的缺陷责任期开始日期（一般为竣工验收的日期）后一段时期（一般为一年或更长）。
44.工程担保: 建设工程合同的当事人双方为了全面履行合同，根据法律、行政法规定的规定或双方约定，经协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。
45.固定单价合同: 合同合同单价时固定的，不因物价变动而调整。承包商承担物价上涨风险。
四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。)
46.建设工程合同实施分为哪几个方面？？
合同分析；合同控制；合同变更管理；合同信息管理
47.在项目的开始阶段，业主必须就哪些合同问题做出决策？
承发包模式的策划；合同种类和合同条件的选择；合同主要条款和管理模式的策划；工程项目相关的各个合同在内容、时间、组织、技术上的协调。
48.在工程项目中有哪些主要的风险？
外界环境风险 ；工程技术和实施方法等方面的风险 ；项目组织成员资信和能力风险 ；管理过程风险。
49.固定总价合同应用的前提是什么？
工程范围必须清楚，工程报价的工程量准确；工程设计细、图纸完整；工程结构、技术简单，风险小，报价方便；投标期相对宽裕。
50.投标文件审查和分析的内容？
投标文件总体审查；报价分析；技术性评审；其他评标因素分析。
51．合同争议的种类有哪些？
合同主体的争议；工程款支付的争议；工程质量的争议；工程分包与转包的争议；设计变更的争议；工期进度和工程量的争议；合同竣工验收的争议；安全事故赔偿的争议；不可抗力的争议；其他争议。
合同管理考点篇二
（一）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）
在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.下列不是业主的主要合同关系有（b）。
a.勘察设计合同b.施工分包合同c.监理合同d.贷款合同
2.最常见的合同类型是（a）。
a.单价合同b.固定总价合同c.可调单价合同d.成本加酬金合同
3.订立合同过程中，具有承诺的法律性质是(d)。
a.招标公告b.投标书c.开标d.中标
4.分包人必须在合同中约定或经（b）
a.监理单位认可，否则属于非法分包。b.业主认可，否则属于非法分包。
c.总承包商认可，否则属于非法分包。d.政府主管部门认可，否则属于非法分包。
5.合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先确定价款应当采用(a)。
a.补充协议b.合同有关条款c.交易习惯d.按照通常标准
6．在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为(b)。
a.不可抗力b.承包方的设备损坏c.设计变更d.工程量变化
7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是（b）。
a．工程索赔b.工程变更责任分析c.工程变更控制d.工程合同风险分析
8．当事人一定要按合同履行义务，不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的，体现了（a）。
a．实际履行原则b．全面履行原则c．协作履行原则d.情势变更原则
9.公开招标是指（b）。
a．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
b．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
d．有限招标
10.工程标底是工程项目的(b)。
a.中标合同价格b.招标预期价格c.施工结算价格d.工程概算总价格
11.建设工程合同实施不包括（d）。
a.合同分析b.合同控制c.合同变更管理d.合同审查管理
13.下列不是合同价款应规定的内容的是（d）。
a．计算方式b．结算方式c．价款的支付期限d．价款支付日期
14.业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为（b）。
a.全包模式b.平行发包模式 c.设计施工总承包模式d.设计管理承包模式
15.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交(b)。
a.现场同期记录b.索赔意向通知c.索赔报告d.索赔证据
16.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则(d)。
a.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
b.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
c.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
d.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
17.按索赔的依据分类的是(a)。
a.合同内索赔b.总索赔c.工期索赔d.总承包商与分包商之间的索赔
18.从工程开始到颁发工程的移交证书为止，对工程的照管负全部责任是（c）。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.设计单位
19.合同总体策划的目的是通过合同保证项目（b）。
a.工期的实现b.总目标的实现c.质量目标的实现d.投资目标的实现
20.在国际上，一般情况下，业主都在合同签订后向承包商提供一笔无息开工动员费，成为（a）。
a.预付款b.暂定费c.保留金d.不可预见费
21.应当预见规则体现了损害赔偿的（d）。
a.完全赔偿原则b.诚实信用原则c.全面履行原则d.合理限制原则
22．负责协助业主监督承包商的履约行为，协调业主和承包商之间的关系是（b）。
a.金融机构b.监理单位c.设计单位d.建设行政主管部门
23．业主的项目决策错误属于（c）。
a.项目组织成员风险b.项目组织成员能力风险
c.管理过程风险d.实施控制风险
24．合同类型、商务条款、技术条款等静态数据属于(b)。
a.合同前期信息b.合同原始信息
c.合同跟踪信息d.合同变更信息
25．评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（b），并标明排列顺序。
a．l－2人b．l－3人c．1－4人d．1－5人
26．业主按照合同规定的保留金比例保留承包商的工程款，属于工程合同风险对策的（b）。
a． 经济措施b．合同措施c ．技术措施d．组织措施
27．投标文件审查和分析的内容包括投标文件总体审查、技术性评审、其他评标因素分析和（a）。
a． 报价分析b．商务评审c ．标底评审d．合同评审
28．下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（gm1999—0201）的是（d）。
a．《协议书》b．《通用条款》
c．《专用条款》》d．《建设工程质量管理条例》
29．招标人泄漏招标情况或标底，属于（b）。
a.中标有效b.中标无效
c.正常情况d.根据实际情况，中标效力待定
30．根据当事人履行合同的义务程度，合同履行分为全部履行、部分履行和（c）。
a.实际履行b.情势变更履行
c.不履行d.适当履行
二、多项选择题(本大题共10题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31．工程合同中最重要的主体是（abc）。
a.业主b.监理c.承包商d.设计单位e．政府
32.工程合同管理的目标包括（abcd）。
a.质量控制b.成本控制c.工期控制d.各方保持良好关系e． 现场控制
33.合同总体策划时，需要调研的资料包括（acde）。
a.环境信息b.市场信息c.业主信息 d.承包商信息e．工程方面的信息
34.分专业、分阶段分散平行承包的特点有（abcde）。
a．业主有大量的管理工作
b．业主必须负责各承包商之间的协调
c．接管理的承包商数量多
d．业主可以分阶段招标
e．项目的计划和设计必须周全、准确、细致
35.联营合同的特点有（abde）。
a.联营合同在性质上区别于承包合同
b.联营合同的基本原则是，各方应有互相忠诚和互相信任的责任，在合同中共担风险，共享利益。
c.联营即为一家人
d.联营合同受总承包合同关系的制约，属于他的一个从合同。
e.由于联营合同风险极大，承包商应争取平等的地位。
36.编制标底应遵循的原则（bde）。
a一个建设工程可以编制二个标底
b.应力求与市场的实际变化相吻合c.属于招标文件的组成部分
d.根据国家统一计量单位、统一计算规则确定工程量
e.应密封报送招标管理机构审定
37.无效建设工程施工合同的类型(abce)。
a．未取得资质或超越资质等级
b．借用他人资质签订的建筑工程施工合同
c．未依法进行招投标所订立的建设工程施工合同
d．违反企业计划的建设工程施工合同
e．违法分包、转包的建设工程施工合同
38建设工程总承包合同的履行内容有（acd）。
a．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行
b．建设工程总承包合同通过招标投标方式订立
c．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包
39.合同谈判的主要内容有（abcd）。
a．关于工程内容和范围的确认
b．关于技术要求、技术规范和施工技术方案
c．关于合同价格条款
d．关于价格调整条款
e．关于完善价格条款的问题
40.工程合同的adr方式通常包括（abcd）。
a．工程师裁定b．调解c．调停d．工程争议调解委员会 e．诉讼
三、名词解释(本大题共5题，每小题4分，共20分。)
41.工程索赔:指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
42.固定总价合同: 固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。
43.合同风险: 合同中的以及由合同引起的不确定性。
44.缔约过失责任: 是指在合同订立过程中，一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益的损失，并应承担损害赔偿责任。
45.合同控制: 指承包商的合同管理组织为保证合同所约定的各项义务的全面完成及各项权利的实现，以合同分析的成果为基准，对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比、分析和纠正的管理活动。
四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。)
46.工程合同管理包括哪几个阶段？
合同签订阶段 ；合同实施阶段；索赔管理。
47.如果你负责公司的合同策划，应如何开展工作？
１）研究企业战略和项目战略，确定企业和项目对合同的要求。合同必须体现和服从企业和项目战略，项目总的管理模式对合同管理影响很大。
２）确定合同总体原则和目标。
３）分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究，列出可能的各种选择，综合分析各种的选择的利弊得失。
４）对合同的各个重大问题做出决策和安排，提出合同措施。在合同策划中，有时要采取预测决策方法等。
５）在项目过程中，开始准备每一个合同招标时，以及准备签订每一份合同时应对合同策划再做一次评价。
48.合同风险分配具体原则有哪些？
从工程整体效益的角度出发，最大限度发挥双方的积极性；公平合同，权责利一致；符合现代工程管理理念；符合工程惯例。
49.承包人如何进行的索赔？
1)承包人提出索赔要求。
2)工程师审核索赔报告。3)工程师与承包人协商补偿。
4)发包人审查索赔处理。
5)承包人是否接受最终索赔处理。
50.项目合同体系管理中注意做好哪几方面的协调？
工程和工作内容的完整性；技术上的协调；价格上的协调；时间上的协调；合同管理组织的协调。
51.工程变更的内容包括哪些？
对合同中任何工作工程量的改变；
任何工作质量或其他特性的变更；
工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；
删减任何合同约定的工作内容；
进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务；改变原定的施工顺序或时间安排。
合同管理考点篇三
引导语：合同管理是以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。以下是小编整理的合同管理考试重点知识点，欢迎参考!
合同法律关系是指由合同法律规范调整的、在民事流转过程中所产生的(通过当事人约定的)权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系的主体、客体和内容三个要素。
合同法律关系的主体，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。
法人是指按照法定程序成立，设有一定的组织机构，拥有独立的财产或独立经营管理的财产，能以自己的名义在社会经济活动中享有权利和承担义务，并能在法院起诉和应诉的社会组织。
(2)法人应当具备的四个条件
依法成立——程序合法
有必要的财产或经费——实体要件，也是承担责任的基础
有自己的名称、组织机构和场所——外在表现
能独立承担民事责任——最本质的条件
法人的法定代表人是自然人，他依照法律或它的组织章程规定，代表法人行使职权。法人以它的主要办事机构所在地为住所(法人注册登记所在地)。
其他组织是指依法成立，但不具备法人资格，而能以自己的名义参与民事活动的经营实体或者法人的分支机构等社会组织。如法人的分支机构、不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。
合同法律关系的客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为和智力成果。
1、物。是指可为人们控制、并具有经济价值的生产资料和消费资料。如建筑材料、建筑设备、建筑物等。
2、行为。指人的有意识的活动。在合同法律关系中，多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。
3、智力成果。是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密等。
合同法律关系的内容是指合同约定的和法律规定的权利义务。也是合同的具体要求，它决定了合同法律关系的性质，也是联结合同主体的纽带。
权利是指合同法律关系主体在法定范围内，按照合同的约定有权按照自己的意志作出某种行为。
义务是指合同法律关系主体必须按法律规定或约定承担应负的责任。
举例：
1.委托监理合同法律关系的客体是( )。
a.监理工程
b.监理服务
c.监理规划
d.监理投标方案
答案：b
2. 监理公司取得法人资格的时间为( )日。
a.注册资金到位
b. 公司成立
c.工商行政管理机关核准登记
d.建设行政主管部门颁发资质证书
答案：c
解析：法人可以分为企业法人和非企业法人两类，企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。
合同管理考点篇四
定金给付在时间上要先于主债的履行期，以为定金罚则的适用提供现实基础。无定金的先行给付则无定金功能的实现，也即无预付款性质的产生。定金给付的时间决定定金合同成立的时间。定金是依定金合同、定金交付而设定的。定金合同是定金交付的凭据。定金合同是实践性合同，定金给付为定金合同成立的要件。因而，定金给付即宣告定金合同成立，两者为统一的过程。可见，定金给付与定金合同的关系，关涉到定金合同的成立，进而影响主合同，是定金制度中必须重视的一个问题。
1.定金未交付的后果。双方当事人自愿达成一方给另一方一定数额的金钱或者其他代替物作为定金的协议，该协议非为诺成性合同，须有定金交付始为成立，在定金交付之前该协议不具有法律效力，对双方无强制履行的可能。故付定金方于约定给付定金期限届满未给付定金的，不会构成违约，只能认定定金合同尚未成立而矣。设立定金是合同一方或者双方当事人在订立主合同时为保证自身债权实现的一种期待，因付定金方未给付定金从而导致定金不成立，显然违背当事人的真实意愿，对当事人将产生多样法律后果。
首先看定金未给付对定金合同关系的影响。定金未给付，则定金合同不成立，当事人之间无法形成定金法律关系双方对定金的期待便无法实现，因双方当事人有达成定金合同的合意，使双方处于缔约阶段，产生特定的缔约法律关系。付定金方因自己的原因未能给付定金的，违反了依民法诚实信用原则所负之法定义务，应当依法承担缔约过失责任，赔偿对方因其缔约过失而受有的信赖利益损失。但付定金方因不可归责于其本身之事由未给付定金的，不承担法律责任。因受定金方原因未能给付定金致定金合同未成立的，受定金方应承担缔约过失责任，赔偿对方因此所受损害。
其次，定金未交付还将对主合同产生一定影响。如果当事人特别约定定金为成约定金时，无定金交付则主合同不成立，自无疑问。在无特别约定定金种类时，定金未交付不会影响主合同的成立，定金未交付也不构成违约，主合同应当有效并须履行。但定金未交付使当事人期待的定金担保不能成立，对当事人利益影响甚巨，因无定金担保，所受的风险将大大提高。可见，定金不给付必然会对主合同的法律效力产生一定影响。因而有学者主张，定金不给付将构成默示的预期违约。只要存在定金不给付的事实，不论是故意拒绝或者客观不 能，除非是受定金方的过错，均得认定付定金方构成默示的预期违约。受定金方得请求未付定金方提供充分的履行债务的保证，并可暂时不履行合同。在未给付定金方于合理期限内提出了相应的担保的，受定金方应当履行主合同义务。若未给付定金方在合地期限内未能提供充分担保的，受定金方可以直接请求对方承担违约责任，也可以于主合同履行期限届满以后发生实际违约时再请求权利济。定金不给付产生预期违约的效果，可以弥补定金担保因定金未给付无法发挥担保作用，致债权人面临实际违约危险而无法采取补救措施之不足，避免致受定金方处于极端不利之境地，维护交易的安全。
再次，定金合同在定金未给付时，定金合同不产生法律效力。但在定金给付时间晚于定金合同约定的给付时间的，或者给付的定金数额或定金形态不同于约定的，则未必一定导致定金合同不成立。定金成立，于主合同履行期限届满前均无不可，所以有关定金给付时间的约定，不因定金交付时的变化而影响定金的担保功能，但可使定金的预付款的作用受到削弱。定金担保为定金的主在功能，也是当事人追求的主要目的，牺牲定金的预付款之利益有时也可以接受。定金给付的数额和标的物形态的改变，只要受定金方同意接受，可视为达成新的定金合同。若定金给付不能满足受定金方的要求，受定金方可以拒绝接受，按未交付定金情形处理。
定金合同无效或者被撤销的法律后果。定金给付使定金合同成立，但定金合同成立以后是否有效，尚须依定金的法定有效要件检视之。欠缺法定的有效要件时，定金合同则可能无效或者被撤销，自始失去法律效力，定金无效或者被撤销的情况比较复杂，其法律后果须具体分析。在主合同履行期之前，定金被宣告无效或者被撤销的，定金应当返还，有过错的一方或者双方应承担法律责任。仅有一方有过错的，另一方因定金无效或者被撤销而严重影响其利益的，有权按未给付定金情形处理，可以要求对方重新提供担保，对方在合理期限内未提供充分担保的，按违约处理。在主合同开始履行以后，定金因主合同履行已经返还或者抵作价款，而定金合同被宣告无效，受定金方有过错的，应当支付对方定金利息，付定金方有过错的，无权请求支付利息：此时，因定金合同已经履行，则当事人不再享有撤销权，如果有当事人请求撤销定金的，“则不予支持。因当事人不履行主合同适用定金罚则的，当事人不得请求撤销定金。定金合同被宣告无效的。定金应当返还。但定金合同无效一方有过错的，另一方有权以定金抵作赔偿金。
因此，这种情况，因支付票据无效而导致定金合同无效，另一方无权要求对方履行定金合同。
合同管理考点篇五
1.下列哪个不是技术上复杂的建设项目的建设阶段()。
a.初步设计
b.技术设计
c.施工图设计
d.方案设计
2.下列哪个不是民用建筑工程设计的阶段()。
a.方案设计
b.初步设计
c.施工图设计
d.技术设计
3.初步设计的内容根据项目类型不同而有所变化，一般来说，它是项目的()。
a.基础设计
b.宏观设计
c.微观设计
d.方案设计
4.在履行合同过程中，经()同意，监理人可按照合同约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。
a.发包人
b.中间人
c.买受人
d.出卖人
5.监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的()天内完成核查。
a.20
b.14
c.17
d.9
6.监理人提出的到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到()天内审核完毕。
a.15
b.7
c.12
d.14
7.关于竣工试验，下列说法错误的是()。
a.承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人
b.监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间
c.承包人应提前14天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人
d.承包人按照合同约定提交竣工文件、操作和维修手册后，进行竣工试验
8.工程完工后，提交工程竣工报告，申请竣工验收的单位是()。
a.建设单位
b.设计单位
c.施工单位
d.监理单位
9.下列工作中，不属于验收委员会或验收组的主要工作内容的是()。
a.审查档案资料
b.评定工程质量
c.签订交工验收证书
d.编制移交生产准备情况报告
10.分项工程可由()检验批组成。
a.若干个
b.不少于十个
c.不少于三个
d.不少于五个
11.检验批和分项工程是建筑工程施工质量基础，因此，所有检验批和分项工程均由()组织验收。
a.监理工程师或建设单位项目技术负责人
b.监理工程师
c.建设单位项目技术负责人
d.总监理工程师
12.施工现场质量管理检查表由()填写。
a.施工单位
b.监理单位
c.建设单位
d.总包单位
13.单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向()提交工程验收报告。
a.监理单位
b.政府质监部门
c.检测单位
d.建设单位
14.通过对《工程建设标准强制性条文》内容的不断完善，将逐步形成我国的工程建设()与国际惯例接轨。
a.技术标准体系
b.质量保证体系
c.质量标准体系
d.技术法规体系
15.在编制竣工收尾计划时，项目经理要突出抓好建立竣工收尾计划、()两个环节的组织管理基础工作。
a.落实总体计划
b.落实年计划
c.落实竣工收尾计划
d.落实月计划
16.施工过程质量控制，应以()的控制为核心。
a.质量控制点
b.施工预检
c.工序
d.隐蔽工程和中间验收
1.发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全等内容，并且要()。
a.规定偏离的范围和计算方法
b.检验、试验、试运行的具体要求
c.承包人负责提供的有关设备和服务
d.对发包人人员进行培训和提供有关消耗品
e.为承包人提供启动资金
2.发包人要求中的功能要求包括()。
a.工程的目的
b.工程规模
c.性能保证指标(性能保证表)
d.产能保证指标
e.工程预算
3.发包人要求中的工程范围包括()。
b.工作界区
c.发包人提供的现场条件：包括施工用电、施工用水、施工排水
e.人员的委派、安排。相关技术人员的雇佣
4.承包人的设计范围国际上一般分为()三个阶段。
a.概要设计
b.设计扩展
c.施工文件
d.施工图设计
e.技术设计
5.初步设计的内容根据项目类型不同而有所变化，一般来说，它是项目的宏观设计，包含项目的()等内容。
a.总体设计
b.工艺流程
c.设备选型和安装
d.工程量清单及项目概算
e.工期，耗时
6.工程总承包合同变更范围包括()。
a.设计变更范围b.采购变更范围
c.施工变更范围
d.发包人的赶工指令、调减部分工程和其他变更
e.承包人的`临时设计创新
7.采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准()。
a.工作名称、内容和数量
b.投入该工作所有人员的姓名、专业(工种)、级别和耗用工时
c.投入该工作的材料类别和数量
d.投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时
e.投入的工程项目名称及监理人员数
8.工程总承包合同的合同价格与支付款项有()。
a.合同价格
b.预付款
c.工程进度付款
d.延期赔偿金
e.质量保证金
9.工程总承包合同的最终结清条款应包括()。
a.最终结清申请单
b.最终结清条目表
c.最终结清证书
d.最终结清合约书
e.支付时间
10.一局竣工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任包括()。
a.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见
b.需要修改施工缺陷补分，承包人应该修改并承担修改费用
c.需要修改因涉及原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担
e.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可
11.工程总承包合同中，承包人提交竣工验收申请报告的条件包括()。
a.合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求
b.发包人已支付竣工结算价款
d.监理人已经出具质量评估报告
e.发包人支付竣工结算款之前
12.在工程质量验收各层次中，总监理工程师可以组织或参与()的验收。
a.检验批
b.分项工程
c.分部工程
d.单位工程
e.子单位工程
13.在单位工程或子单位工程质量验收时，应对其是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，其综合验收结论由参加验收的()共同商定。
a.建设单位
b.设计单位
c.监理单位
d.工程质量监督机构
e.施工单位
14.建设工程满足了竣工验收的条件，即应组织竣工验收，竣工验收的依据有()。
a.工程质量体系文件
b.工程施工组织设计和施工质量计划
c.工程施工承包合同
d.工程施工图纸
e.质量检测功能性试验资料
15.施工单位应推行()全过程质量控制，应有相应健全的质量管理体系。
a.工序控制
b.操作层
c.生产控制
d.组织控制
e.合格控制
16.检验批合格质量应满足()规定。
a.中控项目合格
b.保证项目合格
c.一般项目合格
d.具有完整施工操作依据、质量检查记录
e.基本项目合格
17.监理责任主要有()。
a.违纪责任
b.违法责任
c.违约责任
d.连带责任
e.违章责任
18.下列关于参与工程建设各方面质量责任或质量职责的说法，正确的有()。
a.监理单位在开工前，负责办理工程质量监督手续
b.建设单位对按合同约定采购的建筑材料负质量责任
c.由于监理单位的原因造成的施工质量责任由监理单位负责
d.施工单位必须按图纸和施工技术规范标准组织施工
e.勘察设计单位对所编制的勘察设计文件的质量负责
(一)单项选择题
1.d2.d3.b4.a5.b6.d7.c8.c9.d10.a
11.a 12.a 13.d 14.d 15.c 16.c
(二)多项选择题