现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同的格式和要求是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。
木材进货合同协议篇一
订立合同双方：
甲方：_________________
乙方：__________________
经甲、乙双方商定，甲方将“ 的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：
一、工程名称
二、工程地点
三、承包内容及形式
1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。
2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的ci形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。
四、开竣工时间
签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。
五、工程质量标准
质量等级为合格。
六、工程价款
合同价款及调整
1、工程结算方式：
工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。
2、工程计价依据：
(1)、《建设工程工程量清单计价规范》gb50500——20_;
(2)、《
(4)、20_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;
(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;
(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。
3、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。
4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。
5、合同价款的其他调整因素：
6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。
自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。
七、甲方职责
总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下：
1、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。
2、由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。
3、按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;
对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。
4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。
代为乙方交纳相关的工程税金。
八、乙方职责
总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下：
1、自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。
乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自负违约责任。
2、搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。
现场布置应参照ci规范执行。严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。
3、应严格管理，保障工程质量。
所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。
4、因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(具体细则可另行约定)。
5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。
6、教育职工要服从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。
7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立承担完全责任。
工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并承担义务。
九、结算与付款方式
1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。
2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额分配计划，报经甲方平衡审批后拨付给乙方。
甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。
3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同，其利益与风险由乙方独立享有和承担。
4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。
5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款
当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%，工程竣工支付90%，竣工验收后十五天内支付到97%，留3%保修金。
十、保修期及保修范围
按_现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及时派人维修。
十一、奖罚
工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。
十二、违约责任
1、违约造成的经济损失概由违约方承担。
任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失外，尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。
2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。
3、当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不力而遇开发商处罚，则责任自负。
十三、争议的解决程序
乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。
十四、安全施工
木材进货合同协议篇二
甲方(需方)：：
乙方(供方)： 签订地点：
签订时间：
根据《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚信的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。签订下列合同：
一、产品名称原木、矿坑木、采矿用木每方单价1100/方。
二、质量标准：按行业标准执行。
三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。
四、交(提)货方式、地点：甲方公司
五、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输费用由出售人负担
六、包装标准、包装物处置：标准
七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。
八、物品数量、品种及价格见附表。
九、合理损耗标准及计算方法：标准
十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。
十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。
十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。
十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。
十四、本合同自双方签字盖章起生效。
十五、其他约定事项
甲方(需方)：
乙方(供方)：
日期：
木材进货合同协议篇三
乙方(受让方)：_______________
根据《^v^民法典》，乙方承诺对本合同项下木材的品种、数量现状已有了充分的了解，甲、乙双方本着自愿、公开、平等、互惠互利的`原则，就木材购销的有关事项订立如下合同：
一、木材品种、数量及存放地点。甲方将库存黄花梨木，数量500公斤，卖给乙方所有。
二、合同金额及付款方式。木材的总货款共计人民币万元整，该款必须在合同签订后三十日内付清。若在签订后三十日内期间调运的木材货款必须每天结清。
三、乙方必须在合同规定的付款期限内付清木材总货款，否则甲方不予退还保证金万元并按合同金额的2%收取违约金，并有权单方终止木材购销合同，另行销售。
四.乙方在付清木材总货款的基础上，必须向甲方另行交纳20万元作为履约保证金。待乙方木材调运结束，甲方将保证金退还给乙方。
五、乙方付清木材总货款后，木材归乙方所有，木材由乙方自主经营销售和看护，所需装车、检尺、办证、看护等所有费用全部由乙方负责。
六、乙方必须在年月份之前调运结束，否则每逾期一天，乙方必须支付贰仟元给甲方作为违约金。
七、乙方在销售木材过程中，甲方为乙方提供立方米木材调运所需的货物销售普通发票和两金票据。
八、乙方在木材销售中，若出现木材数量误差由乙方自行负责。
九、乙方在销售木材过程中必须做好安全生产工作，由乙方全部承担安全责任。
十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。
甲方：_______________乙方代表：_______________
法人代表：_______________法人代表：_______________
____ 年 _____ 月 _____ 日
木材进货合同协议篇四
买方：
卖方：
根据《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、互利的原则，经买卖双方充分协商，特定立本合同，以便双方共同遵守。
第一条标的物的计量单位和计量方法：
计量单位：______;计量方法：______。
第二条质量标准：______。
第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担：______。
第四条合理损耗标准及计算方法：______。
第五条标的物的所有权自时起转移，但买方未履行支付款价义务的，标的物属于所有。
第六条交(提)货方式、地点、时间、数量：
方式：______
地点：______时间：______数量：______。
第七条运输方式及运输费用负担：______。
第八条检验标准、方法、地点及期限：
标准：______。方法：______。地点：______。期限：______。
第九条结算方式、时间及地点：______。
第十条担保方式(也可另立担保合同)：______。
第十一条本合同解除的条件：______。
第十二条违约责任：
买方：______。
卖方：______。
第十三条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当时人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条本合同自生效。
第十五条其他约定事项：______。
本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
合同正本一式两份，买卖双方各执一份;合同副本一式份，交卖方所在地工商行政管理分局留存一份。
甲方：_______________
乙方代表：_______________
____ 年 _____ 月 _____ 日
木材进货合同协议篇五
根据《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、互利的原则，经买卖双方充分协商，特定立本合同，以便双方共同遵守。
(注：空格如不够用，可另接)
第二条 标的物的计量单位和计量方法：
计量单位： ;计量方法： 。
第三条 质量标准： 。
第四条 包装标准、包装物的供应和回收及费用负担： 。
第五条 合理损耗标准及计算方法： 。
第六条 标的物的所有权自 时起转移，但买方未履行支付款价义务的，标的物属于 所有。
第七条 交(提)货方式、地点、时间、数量：
方式：
地点： 时间： 数量： 。
第八条 运输方式及运输费用负担： 。
第九条 检验标准、方法、地点及期限：
标准： 。 方法： 。 地点： 。 期限： 。
第十条 结算方式、时间及地点： 。
第十一条 担保方式(也可另立担保合同)： 。
第十二条 本合同解除的条件： 。
第十三条 违约责任：
买方： 。
卖方： 。
下列第 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十五条 本合同自 生效。
第十六条 其他约定事项： 。
本合同如有未尽事宜，须经买卖双方共同协商，作出补充规定，补充规定与
本合同具有同等效力。
合同正本一式两份，买卖双方各执一份;合同副本一式 份，交卖方所在
地工商行政管理分局留存一份。
卖方(章)： 买方(章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
居民身份证号码： 居民身份证号码：
委托代表人： 委托代表人：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
邮政编码： 邮政编码：