合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编带来的优秀合同模板,希望大家能够喜欢!
变压器承包合同篇一
甲方:xxxxx(以下简称甲方)
乙方:xxxxxx(以下简称乙方)
甲方因新公司建设投资运行需设变压器,乙方愿意转让xxx甲方,就变压器转让事宜,根据《^v^合同法》及有关法律、法规,甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,双方同意签订如下协议:
第一条、乙方对产权的声明
乙方根据国家规定,已依法取得xxxx变压器所有权证书,所有权证书号。
第二条、乙方对买卖权的声明
乙方保证该变压器是符合国家有关规定及政策法规,乙方有权将该变压器上市交易。由于违反国家相关政策法规而引起的法律及经济责任由乙方来承担。
第三条、甲方对购买权的声明
甲方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下,就向乙方购买上述变压器的完全产权之事签订本协议,并认可仅在此种情况下签订才具有法律效力。
第四条、变压器售价
双方同意上述两套变压器包干售价为万元(xxxx),含变压器款、转让费、环评费、改迁费等所有费用。
第五条、付款方式
合同签订后,甲方预付xxxx(xxxx),余款待乙方完成变压器改迁、立契过户手续、交付甲方,经甲方验收合格后,甲方支付全部余款。
第六条、安全注意事项
变压器交付甲方使用前,乙方应做好变压器改迁等施工作业安全工作,并全部承担因操作不当等原因造成的损失。
第七条、甲乙双方就变压器交付达成以下细目
1、合同签订后,乙方必须改迁至甲方指定位臵,且于xxxx完成变压器改迁及调试工作,按时交付甲方使用。
2.乙方确保交付甲方使用前,没有变压器欠帐,如电费等;变压器本身没有质量问
题,确保变压器能正常使用。
第八条、关于产权办理的.约定
本协议签订后,由乙方负责向当地相关管理部门办理变压器买卖立契过户手续,同时,产生的税费及相关费用,由乙方全部承担。
第九条、本协议未尽事宜,双方可签订补充协议。本协议与补充协议不一致处,以补充协议为准,具有同行法律效力。当本合同在履行中发生争议时,双方协商解决。协商不能解决的,双方均有权向该变压器所在地的人民法院提起诉讼。
第十条 本协议一式四份,甲乙双方各执贰份。均具有同等法律效力。自双方签字之日起生效。 变压器交付使用并经甲方按竣工结算费用支付完毕后即告终止。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
授权代表: 乙方代表:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
日 期: 年 月 日日 期: 年 月 日
变压器承包合同篇二
摘要:
变压器在发生事故之前,通常都会有异常情况,因为变压器内部故障是由轻微发展为严重的。变压器的故障常被分为内部故障和外部故障两种。内部故障为变压器油箱内发生的各种故障;外部故障为变压器油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障。文章主要分析变压器运行的检查维护及故障处理的方法,可供广大同行技术参考。
关键词:
变压器;运行维护;故障:分析;处理
一、变压器运行中的检查维护
变压器在发生事故之前,一般都会有异常情况,因为变压器内部故障是由轻微发展为严重的。值班人员应随时对变压器的运行状况进行监视和检查。通过对变压器运行时的声音、震动、气味、变色、温度及外部状况等现象的变化,来判断有无异常,分析异常运行的原因、部位及程度,以便采取相应措施。
(1)检查变压器上层油温是否超过允许范围。
(2)检查油质,应为透明、微带黄色,由此可判断油质的好坏。
(3)应检查套管是否清洁,有无裂纹和放电痕迹,冷却装置应正常。
(4)变压器的声音应正常。正常运行时一般有均匀的嗡嗡电磁声。
(5)天气有变化时,应重点进行特殊检查。
二、变压器运行中出现的不正常现象的分析
(一)声音异常
1.变压器正常运行时声音应为连续均匀的“嗡嗡”声,如果产生不均匀或其他响声都属于不正常现象。
2.内部有较高且沉着的“嗡嗡”声,则可能是过负荷运行,可根据变压器负荷情况鉴定并加强监视。
变压器承包合同篇三
高二物理变压器教案学案
变压器
[教学目标]
1、 了解变压器的构造与原理、理解变压器的电压关系与功率关系。
2、 用演示可拆变压器得到变压器变压规律。
3、 体验实验动手的乐趣,培养动手和观察能力。
[教学重点难点]
电压关系与功率关系的理解与应用
[教学过程]
一、变压器
变压器的构造: 原线圈 、副线圈 、铁芯 2.电路图中符号
二、变压器的工作原理
在变压器原、副线圈中由于有交变电流而发生互相感应的现象,叫互感现象。
铁芯的作用:使绝大部分磁感线集中在铁芯内部,提高变压器的效率。
三、理想变压器的规律
理想变压器特点:(1)变压器铁芯内无漏磁
(2)原、副线圈不计内阻
变压器承包合同篇四
甲方:廊沧高速公路廊坊建设管理处
地址:廊坊市新华路80号
联系人:某某
联系电话:
乙方:华北电网有限公司廊坊供电公司
地址:廊坊市新华路105号
联系人:某某
联系电话:(自愿退股协议书)
丙方:廊坊明源电力工程有限公司
地址:廊坊经济技术开发区金源道
联系人:某某
联系电话:
传真:
开户银行:工商银行廊坊曙光道支行
帐号:
廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要,对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定,甲、乙、丙三方协商达成如下协议。
一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。
三、丙方受甲方委托,负责该线路迁改工程施工。
四、甲方的权利和义务
1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用;
2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料;
4、在廊沧高速公路施工时,不得出现危害电力设施安全的行为。
五、乙方的权利和义务
1、积极配合甲方的工作,按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作;
3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作,负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。
六、丙方的权利和义务
1、按照本协议约定,受甲方委托,负责线路迁改施工;
迁改工程设计文件中所涉及的工程内容:廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kv后信线路,110kv康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路,220kv霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。
(详见设计文件)
八、工程费用及付款方式
1、根据迁改工程设计文件,经甲方、乙方与丙方协商一致,迁改工程费总计33000000.00元。大写:叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。
电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书
2、付款方式
(2)甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。
九、施工期限
2、因以下原因,造成施工延误的,工期相应顺延:(1)因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。
(2)因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻,工期延误;
(3)因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。
十、争议解决方式
解决。
十一、其他事项
1、其他未尽事宜,另行协商;
2、本协议自三方签字盖章之日起生效,迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。
3、本协议一式拾贰份,甲方肆份,乙方肆份,丙方肆份。甲方:廊沧高速公路廊坊建设管理处(盖章)法定代表人:
授权委托人:
时间:20xx年 月 日
乙方:华北电网有限公司廊坊供电公司(盖章)
负责人:
授权委托人:
时间:20xx年 月 日
变压器承包合同篇五
发包单位(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签定本合同。
第一条 神话ktv整个土建工程承包给乙方,包工施工(楼梯及一楼线交板包工包材)。总承包价为: 。
第二条 工程工期为 天,自20xx年6月 日起至20xx年 月 日止。(备注:二楼土建为 天,负一楼及一楼共 天。)
第三条 施工安全。承包人应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定,组织施工。凡在施工过程中造成事故及发生的费用,均由乙方负责。
第四条 甲方在施工过程中应协调施工现场的临时用水、用电等相关事宜。
第五条 工期完工后,如甲方验收不合格,乙方应无偿返工。
第六条 本合同于20xx年 月 日由双方签订,自双方签字或盖章后生效,本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
变压器承包合同篇六
1、变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置,应有铭牌并标明运行编号和相位。
2、室内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。
3、新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静止时间不应少于24小时。变压器进行加油、滤油及换矽胶后,必须待变压器内部气体排完,方可投运。
4、新安装和大修后的变压器在投运前,应在额定电压下做冲击合闸试验,冲击过程中变压器均应无异常现象。
5、变压器并解列运行,除应具备并列运行条件外,还要检查实际接线方式、电压、潮流分布和继电保护的现有情况,以防止操作中出现各种不正常情况。
6、分接开关的调整,应根据命令执行,调整后应将分接开关的调整动作次数记入检修记录。
7、按照《变压器运行规程》进行变压器巡视检查
8、变压器不正常运行和处理
(1)变压器有下列情况之一者(可不经调度和分管科(区)许可)应立即停运。
1)变压器声响明显增大,内部有爆裂声;
2)严重漏油或喷油
3)套管有严重的破损和放电现象;
4)当变压器附近的设备着火,爆炸或发生其他危及变压器安全情况,
(2)变压器保护动作:
1)重瓦斯保护、差动保护动作跳闸后,未查明故障原因不得送电。
2)变压器过电流保护接跳闸后,查明事故原因或故障点后,依次试送电。
3)变压器过负荷保护报警后,应按限电顺序限制负荷。轻瓦斯保护动作发出信号后,应检查变压器并及时消除缺陷。
9、变压器的试验及检修
(1)变压器每年做一次预防性试验,变压器油每年做一次预防性化验,变压器继电保护每年校正一次。瓦斯继电器必须每年进行一次校验。
(2)变压器一般在投入运行后的5年内和以后每间隔大修一次,运行中的变压器当发现异常状况或经试验判明有内部故障时,应提前大修;运行正常的变压器经综合诊断分析良好,经批准,可适当延长大修周期。
变压器承包合同篇七
采购方(全称):________(以下简称甲方)
供货方(全称):________(以下简称乙方)
签订地点:________
为明确甲乙双方在工程承包施工中的权利和义务,依照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,甲乙双方依自愿平等诚实原则,经协商一致,签订本合同。
第一条 承包工程概况
一、工程名称: 漳州天同地产有限公司国贸润园800kva临时用电箱型干式变压器
二、工程地点: 漳州市龙文区蓝田区东屿村国贸润园项目
三、采购内容:________________
第二条 箱变内设备元器件品牌要求
一、变压器选用中骏电器变压器,变压器的生产制造符合设计施工图纸技术要求;
二、低压配电元器件选用常熟开关厂或者上海人民品牌产品,高压配电元器件选用lk或者维益品牌。
三、箱式变压器尺寸:按实际需要由竞标单位提供方案(外壳材料薄钢板,钢板厚度不低于2mm,门销为不锈钢,带锁警示灯、散热、照明等配套设施齐全)。
五、制造工艺符合现行国家和行业规范标准,符合漳州市电业部门的验收要求;
六、其他材料也必须具有3c认证的合格证。
七、按国家标准,货到之日起,质量三包壹年。
第三条 合同价款
一、本工程合同总造价包干含税人民币为: ________元整( 元整)价格包含运输、设计、检测、报装及验收、搬运、保险、安全、税金、为完成变压器安装的必要配合工作等费用。
二、价款的支付方式:本工程完工,经甲方及市供电部门验收合格并送电运行后五个工作日内支付合同总价款的95%,其余款项自工程送电验收之日起一年后付清,不计息招标人付款前,投标人提供相应金额的合法发票,否则付款时间顺延。
第四条 供货时间:合同签订后30个日历天内。
第五条 包装标准、包装物的供应与回收:符合运输要求和露天环境下暂时存放的防晒、防潮、防水等要求。
第六条 验收标准、方法及提出异议期限:如有异议,货到三天内提出,逾期作验收合格处理。
第七条 随机备品、配件工具数量及供应方法:提供产品出厂试验报告、合格证。
第八条 违约责任
一、供货方逾期不能供货,须提前获取甲方同意,若未获同意单方面推迟交货时间,则乙方按合同价1%/日历天的价格向甲方支付违约金逾期超过15天,甲方有权解除合同,要求乙方承担合同总价20%的违约金。
二、甲方未按本合同约定的日期付款的,每逾期一天,按合同价1%/日历天的价格向乙方支付违约金。
第九条 争议解决方式
执行本合同发生的一切争议,由双方当事人协商解决。协商不能解决的,双方可向本合同签订地的人民法院起诉。
第十六条 合同效力
本合同一式四份,甲方执两份,乙方执两份。本合同自双方签字盖章之日(签订日期)起生效,至本合同条款全部履行完毕时失效。本合同未尽事宜经双方协商可另行签订补充协议。
甲方: ________乙方:________
________年____月____日________年____月____日
变压器承包合同篇八
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:非开挖通信管线铺设。
二、承包方式:包工包料。
三、铺管工程量:以承包方的实际工作量为准。
四、质量标准:执行国家建设验收规范,须发包人验收合格。
五、双方职责:
1、发包人工作责任:
(1)负责办理规划、市政审批相关施工手续。
(2)提供施工设计图纸,并做好现场技术交底。
(3)协调施工现场周围关系。
(4)按期支付工程款。
(5)工程完工后负责质量验收。
2、承包人工作责任:
(1)进入施工现场必须按劳动保护配置要求严格执行。
(2)正确使用电器和安全工具,在作业点设置护栏等防护措施。
(3)保证设备使用安全,人身安全及工程质量。
(4)负责了解施工沿线的各种地下管线和障碍物,确保施工安全。
六、工程造价 单价:单孔150元/米。
七、工程量:
磐石鼎丰富苑至阳光保险集团门前草坪穿越石城大街管线实际长度为:35米×4孔×150元=21,000.00元(贰万壹仟元整)。
八、结算方式:
工程竣工后一次性付清。
九、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
十、法律效力及其它:
1、双方必须严格遵守本合同,如违约将提请吉林市仲裁委员会进行调解或向吉林市中级人民法院提起诉讼。
2、其它未尽事宜由双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
变压器承包合同篇九
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关的法律、行政法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程名称: 管道穿越工程
建设地点:
第二条:工期
施工工期:根据甲方实际要求及现场情况协商另定。
第三条:工程质量标准
按照施工、验收技术规范有关规定,按施工图设计及说明书的要求执行。
第四条:承包方式
承包方只承包施工(包括管线回拖水源费由乙方承担,机械工作坑乙方负责开挖,甲方负责一切外围协调)。
第五条:工程材料及质量要求
发包方所提供管材质量必须达到国家标准。
第六条:合同造价
工程总造价:以实际管线长度计算。
第七条:施工进度要求
1、 承包方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工,确保工程质量,按期完工。在工程质量上必须受质量监督部门、发包方和发包方监理单位的监督。
2、 承包方在施工过程中,如发现图纸资料与实际不符,或重要机构或关键部位所需的材料规格、数量、质量不符合设计要求,或材料有缺陷,应当通知发包方,发包方应在一天内进行处理。
第八条:双方的责任
(一)发包方责任
工程单价: 元/米 (地质条件恶劣处再行协商,包括卵石及沙)
1、 发包方负责一切相关手续。
2、 如需更改管道路由,应以书面形式通知承包方,并提供变更路由的有关资料,按规定办理变更工程手续的,补签变更工程合同。
3、 发包方负责办理施工所需的各项赔补手续和施工手续。负责办理有关施工许可证手续并协商各有关方面的关系。
4、 施工前,发包方与承包方应共同向市政供水、供电、电信、规划、排污等到部门了解施工地段管线的分布情况,根据提供的施工图纸的位置,认真调查现场地下管线(网)及建(构)筑物的位置和分布情况,做好位置和标高的测量工作,对影响工程施工的地下管线(网)及建(构)筑物进行专题研究并提出相应的解决办法,确保不损坏其他管线。如甲方提供管线位置不准确发生管线损坏,损失由甲方负担。
(二)承包方责任
1、 承包方必须严格按照施工图纸以及施工技术规范和操作规程组织施工,确保工程质量,保证工程按期完工,在工程进度、工程质量上接受监督部门和发包方的监督。
2、 承包方必须按施工图纸,严格控制管道铺设位置,保障所铺设管道的数量和质量符合燃气规范要求,否则不合规范操作的返工费用由承包方负责承担。
3、 编制施工方案,做好现场施工记录,探测记录,收集隐蔽及自检资料,服从发包方在施工过程中监理人员的协调管理。
4、 承包方在施工中设置明显的安全标志,昼夜均能确保行人及过往车辆的安全,如发生人员和交通事故,承包方应承担全部赔偿责任。
5、 文明施工,维持现场整洁,承包方应建立施工安全防护措施,遵守执行安全施工、文明施工和深夜施工的规定,做到安全施工、文明施工。
6、 施工中应依据甲方提供的资料进行施工,保障地下及周围管线(网)及建(构)筑物的安全。
7、 承包方须于本工程完工前完成有关本工程的管线记录。
8、 施工时由于承包方不按照发包方提供管线资料错误施工,造成管线损坏由承包方承担损失。
第九条:工程竣工验收
工程竣工验收应以施工图纸及说明、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件为依据。
第十条:工程变更
发包方因使用需要,确需变更设计和施工方案时,应书面通知承包方,双方按规定办理变更工程手续,签订补充协议或变更合同,造成按工程增减轻的规定进行条整和结算。
第十一条:付款方式及工程结算
机械进场后钻孔开始工作2天内付10%,回扩完成后付40%,拖管完成后验收合格一周内付40%,剩余10%全线拖管完成后燃气公司验收合格付清所剩工程款。(每道单算)
第十二条:不可抗力
如不可抗力造成损失,双方通过友好协商解决。
第十三条:争议解决
所有合同执行有关的争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议,则将该争议交至当地仲裁委员会仲裁。
第十四条:其他事项和补充条款
有关工程的施工图纸与说明书、预算和会审记录,以及图表、资料,双方进行的有关会议,洽谈记录,双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等,都是据以施工和交工的技术资料,是本合同的组成部分,双方都应签署及存档。
第十五条:甲方派随工一名,负责工程量认证。
第十六条:本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
发包方授权代表:(签章)
承包方授权代表:(签章)
本合同于20xx年 月 日签订