在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
建设工程监理合同篇一
1.工程范围：海南儋州x沙盘模型底座
2.施工依据：配合营销部顺利开放
3.工期：（填写工期及开工日期）
4.工程质量验收标准：按照国家现行的施工质量验收标准执行。
5.工程结算依据：本工程计价办法采用全费用总价包干：元（人民币：捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆）；计价项目及单价见报价单。
6．保修：按照合同第五条有关条款
7．付款：工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%，办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%，余款待保修期满后14天内一次付清。（如无保修时，办理完毕结算后14天内一次付清。）
8．违约：由于被委托单位原因导致工期延误的，按违约金200元/天处罚，处罚总金额不超过本委托工程造价10％；由于委托单位原因造成工期延误的，工期相应顺延。
9．其他：本工程竣工经验收合格后，被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料，28天内提交工程结算资料；否则，视为被委托单位经济权利放弃。
委托单位：儋州恒x有限公司
工程部被委托单位：深圳x集团股份有限公司
签约代表（盖章）：（工程部经理或主管领导签字）
签约代表（盖章）：（被委托单位签字）
日期：xxxx年xx月xx日
日期：xxxx年xx月xx日工程量清单
工程名称：（填写工程名称，同上）
建设工程监理合同篇二
发包方： xx镇xx村四组 xxx (以下简称甲方)
承包方 ： xx镇xx村四组 xxx (以下简称乙方)
甲方委托乙方承建民房，为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合房屋具体情况，双方本着和平、互利、诚信原则，确保建房安全、优质、高效、低耗，现经双方协商，同意签订本合同，以期共同遵守。
第一条：工程概况
1、承包方式：包工包料，甲方以每平方米760元承包给乙方建筑。
2、工期：
本工程自 20xx 年 7月 11日开工，于20xx年 11月 20日竣工。
3、合同价款(人民币大写)： 壹拾贰万壹仟陆佰元正（121，600.00元）
第二条 甲方工作
2.1、开工前 三 天，向乙方提供经确认的施工图纸，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。
2.2、负责保护好周围建筑及装修、设备管线、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.3、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
2.4因不可抗力及政府政策、文件、监督、执法等因素导致乙方施工停工的，甲方需按支付乙方误工费。人工每人每天100元，机械费、脚手架按国家造价标准由支付给乙方由此增加的费用和利润。
第3条 乙方工作
3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2、按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。乙方在施工过程中，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或者管理不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。乙方所有施工人员必须身体健康，工头负责人必须对所有施工人员进行安全教育和监督。
第4条 关于工期的约定
方赶工采取的措施费用。
4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水以及不可抗力因素影响，导致停工5小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
4.5、因不可抗力及政府政策、文件、监督、执法等因素导致乙方施工停工的，工期顺延。
第5条 关于工程质量及验收的约定：
5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和为质量评定验收标准。
5.2、若由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
5.3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
第6条 关于工程价款及结算的约定
(1)固定价格。但是超过承包建筑面积之外和甲方要求不共墙的，甲方应按国家造价标准支付乙方由此增加的费用和应计利润。除此外，本工程不做竣工决算，以双方承包价格为结算依据。
(1).建完第一层付工程人工费25000元。
(2).建完第二层付工程人工费50000元。
(3).处理完内外墙皮付工程人工费20000元。
(4).工程结束结付工程余费 26600 元。
第7条 关于材料供应的约定
7.1、本工程无论甲、乙方负责采购供应的材料、设备应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 1.5%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
第8条违约责任
8.1
由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天， 甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的20 %支付滞纳金。
8.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 200元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 100元，作为奖励。
8.3、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。
8.4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第9条 争议或纠纷处理
9.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2、本合同经甲乙双方签字生效。本合同正本两份，双方各执一份。甲方执1份，乙方执 1份，均具同等效力。
甲方 ：乙方(盖章)：
鉴证方（盖章）：
20xx年 x月 xx日
建设工程监理合同篇三
开展日期：2023年元月至2023年3月。
（二）线下招聘
年元月13日-元月15日：在旭日街道吾悦广场1号门举办现场招聘会。
年元月16日：在茶亭经开区举办现场招聘会。
年元月17日：在皂头镇举办现场招聘会。
年元月18日：在尊桥乡举办现场招聘会。
年元月25日：在煌固镇举办现场招聘会。
年元月26日-元月31日：在旭日广场举办现场招聘会。
年2月1日：在四十八镇举办现场招聘会。
年2月2日：在华坛山镇举办现场招聘会。
年2月3日至3月31日：通过流动宣传车进乡村的方式在各乡镇（街道）开展招聘活动。在区人力资源市场内开展日常化招聘活动，并适时举办相关专场招聘会。
上饶市大江铜业有限公司
上饶市大江铜业有限公司注册成立于2016年，经营地址：广信区茶亭经济开发区，占地面积100余亩，属于资源综合利用生产型企业，主要从事铜杆、铜线制品加工。现旗下子公司已成立一、上饶市江丰线材有限公司进行裸铜丝、镀锡丝、并丝铜线等铜丝及不同规格电线电缆产品生产加工；二、上饶市同创电磁线有限公司，进行不同规格漆包线生产加工；三、湖北省时代精铜科技有限公司，主营铜杆制品加工。
我公司现已成立完善的经营、管理、生产和财务体系，能够高效完成不同客户的采购、品质需求。公司股东及全体员工充满信心与动力，在未来不断提高企业内部管理水平，紧随市场变化，不断创新，为地方人才就业提供更大更好的平台，为客户提供更多的实惠、将产品品质做到更上一个台阶，使企业更好的茁长成长、服务客户、打造企业品牌。
一、销售经理
招聘人数：1人
职位性质：全职
薪资待遇：10w-15w元/年
年龄要求： 46岁以下
提供免费食宿，出差实报实销
3.具备一定的计算机技能，熟悉office等办公软件；
岗位职责：
1、负责所属行业的市场开发、客户维护和销售等工作；
2、负责所属行业的产品宣传、推广和销售，完成销售的任务指标；
3、负责业务拓展完成公司下达的指标；
4. 制定个人销售计划，并按计划拜访客户和开发新客户；
5、搜集与寻找客户资料，建立客户档案；
5、协助上级制定销售策略、销售计划，以及量化销售目标；
6、了解和掌握市场动态，及时反馈；
7、做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作；
8、制定货源需求计划；
9、接待来访客户；
10、按时回收货款。
二、销售助理
招聘人数：3人
职位性质：全职
试用期薪资：元/月
年龄要求： 42岁以下
提供免费食宿，出差实报实销
3.具备一定的计算机技能，熟悉office等办公软件；
岗位职责：
1.协助销售经理输入、维护、汇总销售数据；
2.进行成本核算，提供商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理；
3.整理公司订单、合同的执行并归档管理；
4.协助公司做好售后服务工作；
5.内部收支、往来账核对等账目处理；
6.接待来访客户及综合协调日常行政事务。
三、会计助理
招聘人数：1人
职位性质：全职
年龄要求：19岁以上
公司提供免费食宿，三餐免费，空调房
2.协助会计做好各种账务处理工作；
3.完成上级交给的其它事务性工作；
4.公司提供免费食宿；
5.会计专业，有相关财务工作经验优先；
6.负责进销应收、应付账目管理。
四、叉车工
招聘人数：1人
提供月薪：元/月
学历要求：小学以上
年龄要求：22岁以上-48岁以下
工作经验：1年
岗位职责：
1、根据领导工作安排、按时、保质保量完成工作任务
2、吃苦耐劳、服从工作安排；
3、完成车间生产工序指定工作；
4、有叉车证者优先
五、学徒工/普工
招聘人数：5人
试用期薪资：元/月
学历要求：小学以上
年龄要求：22岁以上-48岁以下
1.身体健康，吃苦耐劳，能接受白夜班倒班；
2.服从公司管理以及领导的工作调动安排；
3. 公司提供免费食宿，三餐免费，空调房；
4.行业发展前景好，出师后工资可达以上；
六、司机（米轻卡）
招聘人数：1人
提供月薪：5-6 k元/月
学历要求：小学以上
工作经验：3年
1、尽职尽责地做好本职工作；
2、身体健康，吃苦耐劳；
3、廉洁奉公，不谋私利；
4、具有良好的职业素质和文明素养；
5、具有强烈的保卫意识和责任感；
6、严守岗位，不得脱岗、串岗、打瞌睡等；
5、具有良好的语言表达能力、协调能力和应变能力；
6、具有良好的身体素质，能适应夜班；
7、具有吃苦耐劳的工作精神；
地址：上饶市广信区茶亭经济开发区华兴路（上饶市大江铜业有限公司）
联系人： 吴女士/13175661310
上饶市恒泰建材有限公司
招聘职位：放料工 5名
岗位要求：观察设备运行状况，辅助入料顺利。如有卡料、堵料情况时应立即联系控制室并停机处理。负责设备的维护与保养工作，积极主动配合机修人员对生产线的维修。保证设备及人员通行和操作的场所整洁、顺畅，保证通行及操作安全。
任职要求：吃苦耐劳，有责任心。
联系方式：18979360528
联系人：杨先生
公司地址：上饶市广信区茶亭经济开发区达江路5号
上饶市江丰线材有限公司
一、学徒工/普工
招聘人数：5人
试用期薪资：元/月
学历要求：小学以上
年龄要求：22岁以上-48岁以下
公司提供免费食宿，三餐免费，空调房
1.身体健康，吃苦耐劳，能接受白夜班倒班；
2.服从公司管理以及领导的工作调动安排；
3. 公司提供免费食宿，三餐免费，空调房；
4.行业发展前景好，出师后工资可达以上；
地址：上饶市广信区茶亭经济开发区华兴路（上饶市大江铜业有限公司）
联系人： 吴女士/13175661310
江西爱伦阀门有限公司
一．公司介绍：
江西爱伦阀门有限公司（原名：浙江爱伦自控阀门有限公司）始建于2007年8月，现座落于江西省上饶市广信区茶亭经济开发区，公司占地面积30亩。
为了公司业务发展，我们诚邀您的加入，共创新篇章！
二、招聘岗位：
1、普车车床 3名
岗位要求：负责车阀体毛胚的加工，要求熟练车床工作，懂加工尺寸及技术经验者优先，业务忙的时候要加班，男，3年以上相关工作经验。
2、普通钻床 2名
岗位要求：负责车阀体毛胚的加工，要求熟练钻床工作，懂加工尺寸及技术经验者优先，业务忙的时候要加班，男，2年以上相关工作经验。
3、阀体组装及打压测试 2名 （学徒也可以）
岗位要求：负责阀体的组装以及打压测试，要求细心观察，懂组装调节阀以及打压测试经验者优先，业务忙的时候要加班。
4、数控加工 2名
岗位要求：负责阀门的内件加工，要求熟练数控工作，懂加工尺寸及技术经验者优先，男，2年以上相关工作经验。
5、数控车床及数控加工中心师傅 2名
岗位要求：负责阀门毛胚加工及钻孔，要求熟练数控加工中心工作，懂加工尺寸及技术经验者优先，男，3年以上相关工作经验。
6、销售业务员 10名 （不会可以学）
岗位要求：
1、打电话，音质条件好，普通话标准，口齿清楚。
2、有较强的文字、语言表达能力和沟通能力。
3、具有一定的计算机文字打字能力。
4、具有良好的心理素质及营销服务潜质。
5、有相关工作经验的成熟人才优先，不会可以教
个月为试用期，合格之后转正
15、普工 3名
岗位要求：吃苦耐劳
三、福利待遇：缴纳保险、免费住宿、工作餐补助（有食堂）、高温补贴
建设工程监理合同篇四
在总承包的模式之下，承包人的身份为总包人，总包人包揽勘察、设计、施工等各项任务，在此不予以赘述。
在总包模式之下，总承包方可以将其承包的部分工程交由第三方完成。根据《民法典》第791条第2款规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。在这种情况下，接受分包的一方被称为分包人，又叫分承包人。
其次，分包人所接受的工程量相较于整个工程来说是较小的，在这种情况下通过拍卖整个工程来偿还债务，并不合适。在发包人指定第三方作为分包人的情形下，第三方分包人也不享有优先受偿权，理由也是如此。
最高人民法院在其最近的一则判决中也认为分包人不享有优先受偿权。
三、
综上，工程价款优先受偿权的主体为承包人，勘察人、设计人原则上不享有优先受偿权，但是在特定情况下才享有优先受偿权，此特定情况是需要结合建设工程施工合同具体分析，如果是采取总承包的模式，则需要进一步判断承包人所承包的具体内容，在总包模式之下，设计费和勘察费是作为工程款的一部分，该部分费用是享有优先受偿权的。监理人与发包人之间是委托关系，现行法上均未明确监理人的优先受偿权，应当认定监理人不享有优先受偿权。实际施工人是否享有优先受偿权实务做法不一，笔者认为实际施工人因存在建设工程施工合同无效的情形，不宜认定其享有优先受偿权。分包人也不享有优先受偿权。
往期回顾：
建设工程监理合同篇五
监 理 人：
合同编号：
合同名称：
依据国家有关法律、法规，以下简称委托人），委托 （监理人名称） （以下简称监理人）提供： 监理服务，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、建设地点：
3、工程等别（级）：
4、总投资（人民币，下同）：万元
5、工期：
二、监理范围：
1、监理项目名称；
2、监理项目内容及主要特性参数：
3、监理项目投资：
4、监理阶段：
三、监理服务内容、期限：
1、监理服务内容：按专用合同条款约定。
2、监理服务期限：
自 年 月 日至 年 月 日。
四、监理服务酬金
五、监理合同的组成文件及解释顺序
1、监理合同书（含补充协议）；
2、中标通知；
3、投标报价书；
4、专用合同条款；
5、通用合同条款；
7、双方确认进入合同的其他文件。
六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
七、本合同书正本一式陆份，具有同等法律效力。
委托人： （盖章 ） 监理人： （盖章）
法定代表人： （签名） 法定代表人： （签名）
或授权代表人： （签名） 或授权代表人： （签名）
单位地址： 单位地址：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
电子邮箱： 电子邮箱：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
签订地点：
签订时间： 年 月 日