在生活中,越来越多人会去使用协议,签订签订协议是最有效的法律依据之一。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
最新装饰装修工程施工合同书 装饰装修施工合同通用篇一
签约时间:
乙方:
签约地点:
为规范住宅装饰装修施工,保护双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部令第110号《住宅室内装饰装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
1、甲乙双方的条件:
甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记,并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。
2、装饰施工地点:______区______路______幢号______室。
3、住户结构:______室______厅______结构,建筑面积______平方米。
4、装饰施工内容:详见附件一《施工内容表》
5、承包方式:____________。
6、本工程由______设计。
7、工期:工程期限______天,从______年______月______日开工,至______年______月______日竣工。
1、总价款:______元,税金____________。经双方认可变更施工内容的,变更部分的工程价款另计。
2、合同签订两日内,甲方支付总价款的60%,计______元。工期至木工全部收口油漆工进场前,甲方支付总价款的35%,计______元。工程竣工验收合格后两日内,甲方支付总价款的5%,计______元。
1、甲方开工前,应向物业管理单位或产权单位登记备案;确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取住宅装修许可单。
2、甲方应在开工前______天,向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电,并说明使用注意事项。
3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。
4、指派______为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。
1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定。
2、指派______为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3、未经甲方同意和所在地房产管理部门批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。
4、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。
5、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供的材料、设备清单》本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,必须符合国家标准,有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得用国家明令淘汰的.建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,经书面认可,可继续使用,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。
2、乙方提供的材料:详见附件三《乙方提供的材料清单》乙方提供的材料,必须符合国家标准,有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备,并应得到甲方认可,用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。
乙方提供的材料、设备,如不符合质量环保要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火。防事故的要求,主要包括电气、通讯线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞。渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。装运修过程中形成的各种固体、可燃液体等废物,应当按规定的位置、方式和时间堆放和清运。如上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责赔偿;属乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
乙方在施工期间应加强安全生产,文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。
在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工,由此造成费用增减或工期改变的,由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《住宅装饰装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。
2、装饰装修工程竣工后,工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。
3、由于甲方原因造成的工程质量问题,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参与验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予书面承认。
6、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知七日内进行验收。
1、本合同签订生效后,甲乙双方应履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除,否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金,并承担因此造成的其他经济损失。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工。窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方工程价的1%;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按工程价的1%支付违约金。
3、由于乙方原因造成逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方工程价的1%。
4、甲方未经乙方同意,甲方擅自改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故,由甲方负责并承担损失。
1、凡包工包料的“双包”工程,从竣工验收合格之日计算,保修期为二年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
2、由于乙方原因造成质量问题,乙方无条件地进行维修。
3、由于甲方使用不当造成损坏,或不能正常使用,不属保修范围。
4、保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。
住宅室内装饰装修工程发生纠纷的,可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的,当事人可按下列第种方式处理。
提交台州仲裁委员会仲裁;
依法向人民法院起诉。
单位名称:
法定代表人:
委托代理人:
地址:
电话:
日期:
乙方:
姓名:
地址:
电话:
日期:
最新装饰装修工程施工合同书 装饰装修施工合同通用篇二
承接方(乙方):
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行门面房装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程地址:______
2、建筑面积____平方米。
3、施工内容:
(1)、对中间隔墙进行拆除,不得影响原有消防及主体结构的承重柱和梁。
(2)、对整个大厅进行吊顶、墙裙、地砖、木地板及装饰线条装修,不得损坏原有吊顶。
(3)、对大厅内增设个包间及装修。
(4)、乙方根据甲方要求对厨房合理规划装修。
(5)、对门面广告牌及吧台需根据甲意愿进行装修。
(6)、在厨房后修建洗菜池、鱼池、遮阳棚等。
(7)、完善好店内所有水电设施。
4、工程开工日期:20__年____月____日
第二条:工程价款工程价款(金额大写)_______。
第三条:质量要求乙方施工,必须严格按甲方要求实施。
第四条:付款方式工程完工待甲方验收合格后,全额付款。
第五条:违约责任
1、乙方在工程期限内必须完工,否则甲方有权拒付工程款且追究乙方责任。
2、乙方施工若未达到质量要求,甲方有权责令乙方负全责。
第六条:合同的变更合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。
第七条:合同生效
1、本合同由双方盖章,签字后生效。
2、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(业主):
(签章)
乙方:
(签章)
电话:
电话:
签约日期
最新装饰装修工程施工合同书 装饰装修施工合同通用篇三
身份证号:
联系电话:
承包方(简称乙方):
身份证号:
联系电话:
第一条 工程概况:
1、甲方装饰房屋系合法居住。乙方为本市工商行政管理机关核准登记,并持有市建委颁发的《建筑业企业资质证书》的企业。
2、装饰施工地点: 区(县) 路 小区 号楼 号。
3、住房结构: 房型 房 厅 套,施工面积 平方米。
4、装饰施工内容及做法:(见预算合同)。
5、承包方式:双方商定采取下列第 承包方式。
(1)乙方包工包料、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包料。
第 承包方式,具体内容:(见乙方包工、包部分材料明细单)。
6、总价款: 元,大写(人民币): 万 千 百拾 元。双方约定,如果施工内容或变更施工材料,这部分的工程协商另计。
7、工期:自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,工期 日,其中完中后观察期为6日,为双方共同看管。
第二条 甲方工作
1、开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。
2、无偿提供施工期间的水源、电源。
3、负责协调乙方施工人员与邻居之间的关系。
4、在凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。
5、参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料选购、材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
第三条 乙方工作
1、负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的
2、施工中严格执行安全施工操作规程,防火规定,施工规范和质量标准,安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。
3、严格执行施工现场管理的规定,不得扰民和污染环境,施工期间发生的安全、环保、质量事故由乙方承担责任。
4、工程竣工前,乙方全权负责甲方材料、工程成品、半成品的保管,做好防腐、防盗等措施。工程移交关因此造成的损失由乙方承担。
5、保证居室内上、下水管道的通畅和施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第四条 材料供应
1、应由甲方提供的材料、设备,甲方面在材料设备到施工前 天通知乙方。双方就材料、设备质量共同验收并办理交接手续。
2、应由乙方提供的材料、设备,乙方在材料、设备到施工现场前5天通知甲方,甲方根据附表(包工包料材料单) 天内对材料进行选购,并经乙方同意。乙方将甲方选购的材料进行施工前 天通知甲方,双方就材料、设备质量、共同验收,如与甲方选定的质量、规格有差异,甲方有权禁止使用,如已使用,对工期造成的损失由乙方负责。
3、乙方如发现甲方提供的材料、设备等有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍坚持使用需签字认可,由此产生的一切责任由甲方承担。
4、甲方采购供应的材料、设备、均应用于合同规定的装饰范围内,非经甲方同意,乙方不得挪作他用,如乙方违反此规定,应按挪用的材料、设备价款赔偿给甲方。
第五条 工程验收
(1)材料验收:由甲乙双方分别购买的材料,双方共同验收。
(2)隐蔽工程验收:甲乙双方应及时共同参与由乙方提前2天通知的隐蔽工程中间工程的检查与验收。
(3)装修设计验收:装修设计符合双方约定。
(4)竣工验收:乙方应通知甲方竣工验收,甲方自接到通知单后10日内组织验收。
3、双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,由此造成的损失由甲方承担。
第六条 工程款支付方式
第七条 违约责任
1、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,延误工期由乙方向甲方支付违约金,每天100元。
2、由于甲方原因造成质量事故,其返工费用由甲方承担,延误工期由甲方向乙方支付违约金,每天100元。
第八条 其它事项
1、本工程由 方设计,提供施工图纸一式 份。甲乙双方应在施工图纸签字认可。
2、乙方应按图纸施工,甲乙双方不得随意更改施工图。
3、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前3天与乙方沟通联系并书面签定《工程项目变更单》,方能进行该项目的施工。
4、凡甲方私自与施工人员商定更改施工内容,增加施工项目所引起的一切后果,由甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
5、双方在竣工验收合格后,甲方付清工程尾款,乙方办理移交手续,并签订《工程质保单》。
6、本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。
7、因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的,双方应本着公平原则协商解决。
8、凡是施工期间,发生的一切安全、环保事故。
9、乙方承诺此合同价格为最终工程总价,工程竣工结算时不得以任何理由要求增加合同金额。
10、若甲方要求增加项目,则由甲乙双方协商费用。
甲方签字:
时间:
乙方签字:
时间:
最新装饰装修工程施工合同书 装饰装修施工合同通用篇四
签约时间:______
乙方(施工方):______
签约地点:______
为规范住宅装饰装修施工,保护双方的合法权益,根据《_____》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部令第110号《住宅室内装饰装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况
1、甲乙双方的条件:
甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记,并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。
2、装饰施工地点:______区______路(小区)______幢号(单元)______室。
3、住户结构:______室______厅______结构,建筑面积______平方米。
4、装饰施工内容:详见附件一《施工内容表》
5、承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
6、本工程由____________设计。
7、工期:工程期限______天,从______年月______日开工,至______年月______日竣工。
二、工程价款及结算方式
1、总价款:(大写)______元(其中:设计费______元,管理费____________(%),税金______(%)。经双方认可变更施工内容的,变更部分的工程价款另计。
元。工程竣工验收合格后两日内,甲方支付总价款的5%,计____________元。
三、施工准备及双方的义务
(一)甲方工作
1、甲方开工前,应向物业管理单位或产权单位登记备案。确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取住宅装修许可单。
2、甲方应在开工前______天,向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电,并说明使用注意事项。
3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。
4、指派______为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。
(二)乙方工作
1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定。
2、指派______为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3、未经甲方同意和所在地房产管理部门批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。
4、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。
5、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
四、材料的供应
1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供的材料、设备清单》本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,必须符合国家标准,有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,经书面认可,可继续使用,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。
2、乙方提供的材料:详见附件三《乙方提供的材料清单》乙方提供的材料,必须符合国家标准,有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备,并应得到甲方认可,用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。
乙方提供的材料、设备,如不符合质量环保要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
五、安全生产
乙方在施工期间应加强安全生产,文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。
六、施工内容和工期的变更
在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后(详见附件四),方能进行该项目的施工,由此造成费用增减或工期改变的,由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
七、工程质量及竣工验收的办法
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《住宅装饰装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。
2、装饰装修工程竣工后,工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。
3、由于甲方原因造成的工程质量问题,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
5、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续(见附件五《工程质量验收单》),甲方不能按预约规定日期参与验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予书面承认。
6、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知七日内进行验收。
八、违约责任
1、本合同签订生效后,甲乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等),不得擅自变更或解除,否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金,并承担因此造成的其他经济损失。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工。窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方工程价的1‰。甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按工程价的1‰支付违约金。
3、由于乙方原因造成逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方工程价的1‰。
4、甲方未经乙方同意,甲方擅自改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
九、工程保修
1、凡包工包料的“双包”工程,从竣工验收合格之日计算,保修期为二年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
2、由于乙方原因造成质量问题,乙方无条件地进行维修。
3、由于甲方使用不当造成损坏,或不能正常使用,不属保修范围。
4、保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。
十、纠纷处理
住宅室内装饰装修工程发生纠纷的,可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的,当事人可按下列第种方式处理。
(1)提交台州_____委员会_____。
(2)依法向人民法院起诉。
十一、其它约定事项
1、______
2、______
十二、本合同一式贰份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方:__________________
乙方:__________________
姓名(签名):____________
单位名称(盖章):____________
地址:__________________
法定代表人:____________
地址:__________________
委托代理人:____________
邮编:__________________
邮编:__________________
电话:__________________
电话:__________________
工商营业执照号码:__________________
住宅装修企业资质证书号码:__________________
开户银行:__________________
帐号:__________________
税号:__________________
______年______月______日
最新装饰装修工程施工合同书 装饰装修施工合同通用篇五
第一条 工程概况
1.2工程内容及做法(详见工程报价单)。
1.3工程承包方式,双方采取下列承包方式。
1.4工程期限________天。
开工日期_______年______月______日;
竣工日期_______年______月______日。
金额大写:__________________________________(家庭居室装饰装修工程报价单)。
第二条 工程图纸
双方商定施工图纸采取下列方式提供:
甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方及施工队各执一份(工程图纸)
第三条 甲方工作
2. 提供施工期间的水源、电源.
3. 负责协调施工队与邻里之间的关系.
第四条 工程变更
第五条 材料供应
第六条 质量标准
双方约定本工程施工质量按下列第___________项标准执行;
1、《太原市家庭装饰工程质量验收规定》;
2、其他规定:________________________________________施工过程中,双方对工程质量发生争执,申请由_____________________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用有乙方负责,经认证工程质量符合同约定的标准,认证过程支出的相关费用有甲方负责。
第七条 工程验收和保修
乙方应提前两天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(工程验收单)。
2、 工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后_____日内组织验收,填写工程验收单(工程验收单),在工程款结清后,办理移交手续,(工程结算单)。
3、 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为贰年,验收合格签字,填写工程保修单(工程保修单)。
第八条 工程付款方式
1、 双方约定按下列方式支付工程款:
4、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后______日后如未有意义,既视为同意,双方应填写工程结算单,并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
第九条 违约责任
1、 合同双方当事人中的任意一方未履行合同的约定或违反国家法律,法规及有关政策规定,受到罚款或给双方造成经济损失均有责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
3、 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
5、 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不预延误。
第十条 合同争议的解决办法
双方发生争议商解决不成时,按下列第_____种方式解决:
1、 向____________________仲裁委员会申请仲裁。
2、 向____________________人民法院起诉。
第十一条 几项具体规定
1、 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到物业指定的地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币):________元(此费用不在工程款内,以实际发生金额而定)。
2、 施工期间,甲方将外屋门钥匙____把,交于乙方施工负责人___________负责保管,工程竣工验收后。
3、 施工期间乙方每天的工作时间为:
上午:________点________分
下午:至________点________分
第十二条 附则
1、 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;
2、 甲、乙双方直接签定合同,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份;
3、 合同履行完后自动终止。
第十三条 其它约定条款