随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。
售楼部交房合同篇一
甲乙双方于 年 月 日在 弄 号 室签订了关于 房屋的商品房预售合同(以下简称：原合同)。双方经友好协商，就原合同解约事宜达成一致如下：
第一条 甲乙双方均同意按本协议约定的时间节点与解约方式处理 商品房预售合同的退房、退款等事宜。
第二条 付款内容、方式：
3、乙方购房签订房贷合同之日起至甲方交房之日(20xx年 月 日)止还贷的本金及贷款利息部分由甲方承担，交房之日至本协议签订之日的贷款本金由甲方承担，贷款利息由乙方承担。
第三条 甲方向贷款银行拨付相关款项后，乙方必须在3日内办理完毕贷款银行房屋贷款合同的解约手续，否则视为违约。
第四条 原合同所涉房屋贷款合同解除后，乙方必须在3个工作日将原合同所涉房产贷款抵押注销，否则视为违约。
第五条 抵押注销解除后7个工作日内，乙方必须陪同甲方共同至上海市杨浦区房地产交易中心办理完毕原合同所涉房产过户等，逾期按违约处理。
第六条 本协议违约金为 万。乙方逾期履行第三、四、五条义务的，每超期一天甲方可按全部应退款金额1%/天收取滞纳金，滞纳金甲方可直接从应退款项中扣除。
第七条 本协议自签订之日起生效，本协议签订之日起乙方应当将原合同所涉房屋交付给甲方。 第八条 本协议生效后，乙方不再对原合同所涉房屋及相关建筑享有任何权利，甲方有权另行处臵原合同所涉房产。
第八条 本协议一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方(盖章)： 乙方一(签字)：
甲方代表人(签字)： 身份证号码：
日期： 日期：
售楼部交房合同篇二
现实生活中，付了首付之后成功退房的案例有很多，但是大多数成功案例，都是耗费了大量的精力和时间达成的，就如以下例子。
1、案例一：
张先生看中一套一线城市的房子，想要进行贷款购房。在与开发商达成购房意向之后，随即就与开发商签订了认购书并且付了首付，但是后来因为资信不够导致无法办理贷款。于是张先生只能放弃购房，在与开发商协商未果之后，找专业维权公司处理。
在经过了长时间与开发商的据理力争之后，成功要回大部分首付，并且退房成功。但是因为张先生属于违约，所以要给予开发商一定的违约金。
2、案例二：
余先生购买了一套面积为120平的毛坯房，首付就交了20几万，但是因为房屋的实测面积和合同上的面积出现误差，并且误差超过3%。同时开发商变更了一些规划，对房子的设计、结构和户型以及朝向等造成一定影响，于是就要求开发商要退房。
因为错误主要在于开发商，所以开发商无条件的将首付款退还给余先生。
所以付了首付的退房问题，一定要注意错误的责任归属方，如果在于开发商，那么一般可以成功退房，但是如果在于业主，那么退房过程就比较周折。
售楼部交房合同篇三
卖房方：(甲方)
身份证号码：
购买方：(乙方)
身份证号码：
甲乙双方就房屋买卖事项在*等自愿，协商一致的前提下，达成如下协议，以资共同遵守。
一、基本情况：
甲方将其房子位于_____(建筑面积_____*方米，以人民币_____万元，大写_____)的价格出售于乙方。同时，乙方也自愿以上述价格购买该房屋。
二、甲方向乙方承诺以下条款：
(一)本合同签订后，产权属乙方。
(二)甲方应协助乙方办理房屋相关手续，由此产生的费用由乙方承担。
(三)本合同签订后，甲方对该处房屋的使用、出租、担保、占有等权利一并转让给乙方。甲方不再承担任何责任。
(四)如果房屋因拆迁、征用等不可避免情况发生时，补偿款为乙方。以保证乙方的基本利益不受损失。
(五)房屋建房许可证由甲方负责在签订本协议时免费提供给乙方。
三、乙方自愿向甲方承诺以下条款：
(一)乙方应按约定价格付清费用，不得拖欠。
(二)乙方保证按期缴纳水费、电费等各项物业费用。与甲方无关。
(三)遵守*、日新小区管理规定。
四、违约责任：
本协议签订成立后，任何一方不得反悔，如果反悔，需向对方支付房价款总额10%的违约金，同时承担相关直接损失。
五、本协议的定立、履行、变更和争议的解决都应适用于xxx的相关法律的条款。
六、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份。本合同至双方签字之日起生效。
七、补充内容：
1、双方身份证明或户籍资料复印件交相对方留存。
2、甲方向乙方给的房屋相关资料如下：
甲 方(签字)：_____
乙 方(签字)： _____
地 址： _____
地 址：_____
售楼部交房合同篇四
买受人：_________________________________
根据《中华*共和国合同法》及预售商品房退房若干规定，经双方协商达成如下协议：因__________________________原因要求退房，该房屋座落于__________________________，建筑面积_______________平方米，商品房预售许可*为（）市房预准字第（）号，于____年____月____日签订的商品房买卖合同（合同编号_______________），并于______年_____月_______日经宜兴市房屋产权监理中心登记备案，备案号________________________。现双方一致达成协议，同意解除该商品房买卖合同。
该协议书签订后出卖人将原购房款___________________元退还给买受人，所有退房手续及合同中涉及的附加条款等均由出卖人和买受人协商后自行解决，协商内容请填写在本协议书背面（如无其他协议，请在背面注明买卖双方均无异议）。
本协议自双方签订之日起生效。
该协议生效后，出卖人应及时向宜兴市房屋产权监理中心申请办理退房注销备案手续。
以上所签内容真实有效，如有不实，协议双方愿承担一切法律和经济责任。
出卖人（公章）：买受人：
法定代表人：（签字、私章）委托代理人：
签订日期：_______年______月_______日
注：该协议书一式三份：出卖人、买受人、宜兴市房屋产权监理中心各一份。
售楼部交房合同篇五
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：
身份证号码：
家庭住址：
根据《_劳动法》，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
本合同期限类型为____年期限合同。
本合同生效日期____年____月____日，其中试用期____个月。
本合同____年____月____日终止。
二、工作内容
(一)乙方同意根据甲方工作需要，担任________岗位工作。
(二)乙方应按照甲方的合法要求，按时完成规定本职工作，达到规定的工作时间。
三、劳动保护和劳动条件
(二)甲方安排乙方加班的，应安排乙方同等时间补休或依法支付加班工资;加点的，甲方应支付加点工资。
(三)甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，建立建全生产工艺流程，制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。
(四)甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。
四、劳动报酬
(一)甲方的工资应遵循按劳分配原则。
(二)执行定时工作制或综合计算工时工作的的乙方为甲方工作，甲方每月15日以货币形式支付乙方工资，工资不低于____元，其中试用期间工资为____元，执行不定时工作制的工资支付按最低劳动保障执行。
五、福利待遇
(一)签约二年可享受____天年假，7月、8月有高温补贴。年假的天数与签约的年数对等。
(二)签约二年以上可享有双倍年假。企业内部竞争高一级岗位升职将获优先考虑。签约年限少于二年的不具有同等待遇。如高温补贴，修年假，优先升职加薪与特别奖励等等福利待遇。
六、劳动纪律
(一)乙方应遵守甲方依法制定的规章制度，严格遵守劳动安全卫生、生产
工艺、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产，遵守职业道德;积极参加甲方组织的培训，提高思想觉悟和职业技能。
(二)乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位规章制度，给予纪律处分，直至解除本合。
七、劳动合同的变更、解除、终止、续订
(一)订立本合同所依据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同应变更相关内容。
(二)订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以变更本合同相关内容。
(三)经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
(四)乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：
1、在试用期间，被证明不符合录用条件的;
2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的.;
3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;
4、被依法追究刑事责任的。
(五)下列情形之一，甲方可以解除本合同，但应提前三十日以书面形式通知乙方：
1、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的
2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;
3、双方不能依据本合同规定就变更合同达成协议的。
(六)甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，经向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，并向劳动行政部门报告后，可以解除本合同。
(七)乙方解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。
(八)本合同期限届满，甲乙双方经协商同意，可以续订劳动合同。
八、劳动争议处理
因履行本合同发生的劳动争议，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成，当事人一方要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。
九、其他
本合同未尽事宜或与今后国家有关规定相悖的，按有关规定执行。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)：
法定代表人(签字)：
签订日期：____年____月____日
乙方(签字)：
签订日期：____年____月____日
售楼部交房合同篇六
卖方：(以下简称甲方)身份证号：
买方：(以下简称乙方)身份证号：根据《^v^合同法》及其他大反弹！九成私募首月快速回血，争议也来了，同一基金经理产品净值为何分化严重？有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的密集对话10省经销商，全兴“亿元俱乐部”加速扩容基础上，就乙方向甲方购买合法所有的中疾控：2月13日在院新冠病毒感染死亡病例数下降至9例住房，达成如下协议，以兹共同遵守：
第一条：甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施及承诺：甲方承诺对该房产拥有合法的贝特瑞2022年盈利亿增六成 股价月涨28%稳坐北交所市值一哥所有权，并已经全额支付取得该房产合法所有权的拜登任命迈克尔·斯弗拉加为美国首位北极大使购房款项。甲方确认该房产属夫妻共同财产，甲方夫妻双方均同意出售该房产给乙方。
第二条：房屋及附属设施总价格：
经甲、乙双方协商，甲方所售上述房屋及附属设施总金额为人民币大写：(六万元整)。
第三条：付款方式：
本合同签订之日后，乙方一次性支付甲方全部金额60000:00元(大写六万元整)。乙方支付价款后，甲方给乙方出具收款收条。
第四条：甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生
第五条：甲乙双方确认该房产目前尚无法办理房屋产权登记手续，在办理乙方房屋产权登记证书时，甲方应给予协助。
第六条：甲乙双方应秉承诚实信用，认真履行协议。任何一方违约，应向守约方返还价款(或房产)和损失并支付合同价款每日百分之一的黄金时间：美联储继续鹰派加息预期升温 金价继续承压违约金。
第七条：本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。
第八条：本合同自甲(夫妻双方)、乙双方签字之日起生效。第九条：本合同一式二份，甲、乙双方各执两份。
甲方：乙方(代理人)：
售楼部交房合同篇七
*号码：
地址及电话：
买方(以下简称乙方)
*号码_
地址及电话：
背景介绍：*方系_______________________员工，具备以优惠条件购买下列第一条约定商品房的条件，鉴于*方无能力购买该房屋，经协商一致，*方愿意将该房屋转让给乙方，现就该等事宜，达成如下协议：
一、*方自愿下列房屋卖给乙方所有：
1、房屋位置：xx市_________区_________路______小区第_____栋_____第_____层第_____房。
2、房屋建筑面积________平方米，朝向________.
二、房屋价格
1、*方将该房屋出卖给乙方的价格为**________元，(大写)________佰________拾________万________仟________佰________拾元整【该房价等同于*方向开发商支付的优惠价】。该房款包含物业维修基金及办理房产*所需费用，付款方式如下：
1)首期款________元，乙方于______年______月______日支付。
2)第二期款________元，乙方于______年______月______日支付。
3)余款________元，乙方于______年______月______日支付。
附：*方收款帐号：
2、乙方支付给*方150000元(大写：壹拾五万元)作为好处费，于*方为乙方办理完毕房产*并交付给乙方之同时支付。
三、过户手续
1、由于该房屋尚不具备过户条件，暂由*方代为乙方与开发商签订《商品房买卖合同》，*方负责为乙方办理房产*相关事宜，如该栋楼其他业主已经取得房产*，*方仍未能为乙方办理好房产*的，视为*方违约，每逾期一日向乙方支付1000元逾期*违约金，一直计到乙方领取到房产*之日。
2、*方反悔的，*方应双倍退还乙方已付房款，如果该房的市场价高于本合同约定的乙方购房价的两倍的，*方负责补齐。
3、本合同签订后，*方又将该房屋出卖并过户给第三方的，*方应双倍退还乙方已付房款，如果该房的市场价高于本合同约定的乙方购房价的两倍的，*方负责补齐。
4、本合同签订后，由于国家的政策等不可抗力无法过户的，乙方有权选择：(1)*方应将该房屋按照市场价出卖，所得房款全额归乙方所有，或(2)*方将该房屋过户给乙方指定的第三人。
5、在本合同签订后至房屋过户给乙方之前，如*方结婚，*方须保*其配偶同意本合同所有条款。
6、在本合同签订后至房屋过户给乙方之前，*方因与第三方债权债务纠纷，该房屋被第三方查封以致不能过户给乙方的，*方应双倍退还乙方已付房款，如果该房的市场价高于本合同约定的乙方购房价的两倍的，*方负责补齐。
四、房屋交付
1、*方在__________年____月____日(暂定，以开发商通知收房之日起为准)将上述房屋交付给乙方。
2、房屋出现质量问题的，在过户之前由*方负责与开发商协商处理并承担相关责任。
五、本协议签订后(或乙方支付完毕费用)之日起5日内，就本合同及已付款情况xx市公*处(或广东省公*处办理公*事宜)
六、未尽事宜，双方愿按国家有关规定办理。如发生争议，双方协商解决;协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地*法院提起诉讼。
七、本合同一式四份，自双方签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力。
电话及地址：______________电话及地址：______________
签约地点：xx市
签订日期：____年___月__日
售楼部交房合同篇八
*号码：
地址及电话：
买方（以下简称乙方）：
*号码_
地址及电话：
背景介绍：*方系_______________________员工，具备以优惠条件购买下列第一条约定商品房的条件，鉴于*方无能力购买该房屋，经协商一致，*方愿意将该房屋转让给乙方，现就该等事宜，达成如下协议：
一、*方自愿下列房屋卖给乙方所有：
1、房屋位置：广州市_________区_________路______小区第_____栋_____第_____层第_____房。