人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
道路施工补充协议篇一
工程地点：_____________
发包人：_____________
承包人：_____________
签订日期：_________________
补充协议
发包人：_________________（以下简称：_________________甲方）
承包人：_________________（以下简称：_________________乙方）
一、写明具体补充的内容。
二、如有未尽事宜，双方另行协商。
三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。
四、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
甲方：_________________乙方：_________________
（盖章）（盖章）
年 月 日 年 月 日
道路施工补充协议篇二
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
鉴于：甲方﹑乙方双方于3月30日共同签署了20《装饰装修施工总包合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，现就《装饰装修施工总包合同》中未尽事项特订立以下补充协议。
第一条《装饰装修施工总包合同》中关于合同有效期确定为：年3月30日至3月29日止。双方如继续合作，可另行协商续签合同。另：签约施工单位以签订第一个分包合同日期为准，试用期为三个月，试用期内若乙方所承接工程达不到甲方要求，甲方有权单方面解除合同关系。
第二条《装饰装修施工总包合同》第八条专用条款中关于履约保证金之相关规定更正为乙方向甲方提供履约担保，担保方式为：乙方向甲方交纳履约保证金。即为：双方合作初期的前三个专卖店装修项目，乙方须以每个专卖店装修工程总造价的5%款项作为履约保证金交纳给甲方，从乙方承接的第四个专卖店装修项目开始，甲方不再收取乙方履约保证金。该履约保证金用作甲方对乙方的工程工期、工程质量、安全文明施工、服从甲方统一管理等方面的约束。乙方在做到以上规定及要求的前提下，且其所承建的工程项目经甲方统一验收合格后，甲方分两次退还乙方履约保证金：第一次返还时间为乙方签订第三个工程分包合同之日后的第180天，甲方退还乙方50%履约保证金;第二次退还履约保证金的时间为双方合同到期一年后的14天之内，甲方退还乙方剩余的履约保证金(履约保证金不计利息)。
第三条本合同乙方不得擅自转让给他人使用，否则，一切法律责任由乙方承担。
第四条协议期满后终止合作，若双方愿意继续，可另行签订协议。
其它事项说明
本协议生效后，即成为《装饰装修施工总包合同》不可分割的组成部分，与《装饰装修施工总包合同》具有同等的法律效力，若本协议与《装饰装修施工总包合同》及《装饰装修施工合同(分包协议书)》中相关条款冲突，以本协议内容为准。
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：日期：
道路施工补充协议篇三
甲方：
乙方：
双方根据 施工承包合同，结合本工程具体情况，通过友好协商，达成如下协议：
1. 本协议所有术语的含义与下文提到的合同条件中相应术语的含义相同。
2. 下列文件应作为本协议的组成部分：
(1) 双方协商同意的变更纪要、协议;
(2) 本施工合同补充条款;
(3) 中标通知书
(4) 投标书及询标纪要;
(5) 招标文件及招标文件答疑;
(6) 标准、规范、技术要求和有关技术资料;
(7) 已标价的工程量清单;
(8) 图纸;
(9) 其他有关文件(地址勘察报告等)。
3. 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。如本施工合同补充条款与施工承包合同有不符合的地方，以本施工合同补充条款为准。
4. 考虑到甲方将按以下合同规定付款给乙方，乙方在此与甲方立约，保证全面按合同规定承包本工程的施工、竣工和保修。
5. 考虑到乙方将进行本工程的施工、竣工和保修，甲方在此立约，保证按合同规定的方式和时间付款给承包方。
甲方(公章) 乙方(公章)
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
开户银行： 开户银行:
账号： 账户：
电话： 电话：
电传： 电传：
邮政编码： 邮政编码：
道路施工补充协议篇四
1、工程质量必须达到合格标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。经建设方、监理方、甲方认可;因乙方原因造成工程质量达不到约定的质量标准，乙方应承担全部责任及经济损失。
2、在施工过程中，乙方所发生的一切债权债务由乙方自行承担。乙方应将甲方支付工程款优先发放农民工工资，不得拖欠。
3、乙方不能将本工程转包、倒卖。一经发现，乙方无条件退出，协议终止，所造成的损失及法律责任均由乙方承担。
4、乙方在施工期间，出现安全、质量事故等全部自己解决。造成的一切经济损失及法律责任由乙方承担，甲方不负任何责任。
5、文明施工，现场维护由乙方负责。
七、约定条款
1、乙方进入施工现场完成相应的工作量后，用于本项目的钢材、商品混凝土由甲方提供担保。
2、协议中的抵房达到预售条件时，根据乙方需求(住宅房或商业房)，甲、乙双方签订抵房协议书，按挂牌价每平米降低100元抵顶工程款。
3、施工许可证办理后进行工程备案，订立工程合同，建设工程合同的各项条款均以本协议为准，办理工程备案发生的费用各自承担相应的费用。
4、协议第五条第二款第二节中交纳的质量保证金，按照协议第三条约定的进场时间未能进场施工，予以返还。乙方等待甲方项目启动另行进场。若甲方另行发包给其他施工单位，应视为合同欺诈。
5、乙方承接的项目工程分项工程分包，条件价位同等时，优先安排使用甲方推荐的分包队伍。
6、质量保证金的退付：工程施工至主体封顶退50%，装饰工程完成，竣工验收合格后退50%。
八、争议的解决
协议履行过程中发生的争议，双方友好协商解决，协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
九、协议生效、分数
本协议甲乙方双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章，按合同第五条2.2条之约定质量保证金到甲方指定账号后生效。本协议一式捌份，甲乙双方各执四份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
市政施工合同补充协议书范文3
甲方：乙方：
一、工程内容：满世花园小区1#、3#、4#、6#、7#、楼室外排污工程(含土方工程)
二、工期：25天(2005年10月20日—2005年11月15日)
四、7#化粪池1、7#化粪池2造价：按2004年定额据实结算。
五、变更结算：发生变更按实际工程量结算。
六、工程质量与要求、细则：
1、按照甲方提供的施工图纸所包括的内容进行施工，满足使用功能所必须的所有工程量。
2、执行国家有关管道安装工程及排污工程的现行《施工规范》，要求施工质量达到合格以上等级。
3、甲方将委托监理单位对工程理行监理，乙方必须按照规定程序将各种资料报监理审批，材料报监理验收。
4、乙方所购材料应出具出厂合格证及检验报告，到场前均应报送质检部门进行专业检验，取得检验报告。乙方将材料样品提交给甲方及监理单位，通过后方可使用。如未经甲方及监理单位的验收，不得在本工程使用，否则乙方承担一切返工费用。
5、工程单项变更在500元以内不计入增减。
6、按照合同11月15日应达到交工条件，乙方必须将管网工程结束并清理、场平。
7、如因甲方原因造成工期延误，乙方必须提出书面要求申请，经甲方鉴证确认后工期可顺延。
8、给水、排污必须进行灌水试验及系统清洗，确保系统的清洁，如乙方不进行此工序，则甲方扣除此部分价款，甲方另雇施工队进行清洗。
9、乙方对工程进行总承包，其中所有的井盖、井圈为甲方供料，材料费用不含在合同价款内。
10、乙方必须积极与当地税务部门联系，上缴应纳税款。
七、安全文明施工
1、乙方必须执行国家有关《安全生产法》及各种安全操作规范、条例。
2、施工过程中的安全、施工均由乙方自行负责。
3、由乙方自身原因造成的安全事故均由乙方承担费用。
八、付款比例与条件
1、无备料款，乙方材料到场后甲方付进场材料的70%。
2、排污管道清洗结束后，付乙方工程量的70%。
3、覆土夯实交工验收后，付乙方工程造价的95%，留结算工程造价的5%作为保金。保修期为两个采暖期。
九、因涉及到本协议而产生的争议，双方协商解决;协商不成时，提交鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。
十、本协议一式两份，甲、乙比方各一份，经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印
推荐度：
点击下载文档
搜索文档
道路施工补充协议篇五
甲方： 有限公司乙方：甲乙双方因业务发展需要，在充分平等协商一致的基础上，本着共同发展，合作互利的原则，甲方同意乙方作为绿化项目合作方，共同实施 绿化项目工程，并且达成如下协议，望共同尊照执行。
第一条：合作项目概况：
1。 项目名称：
2。 项目地点：
3。 项目内容：
4。 项目范围：
5。 项目方式：
6。 项目合同价款：
7。 项目合同工期：
8。 养护期：
9。 项目质量标准：
第二条 履约担保条款1为保证合同顺利履行，乙方应在合同签订前向甲方交纳项目 %的履约保证金，合计为：
元人民币。项目履约保证金的交付途径：2：银行转帐、不记名支票支付；3保证金等值不动产或特定动产（车、船）抵押程序；4：。甲方自收到履约保证金之后____日内，应向乙方出具保证金等额收据；5：项目养护期满、在乙方履行本合同并按要求认真履行项目养护义务，经质量管理部门验收合格达到国家质量标准及在甲方根据本合同相关条款与乙方结清工程尾款后，退还乙方全部保证金。
3。3% 以及项目合同印花税为合同总造价的 1‰ 由乙方自行缴纳。2： 甲方享有按项目总价款 % 收取费用，收取标准依据详见《市花木公司园林绿化一级资质管理办法》。3：如果项目需要审计，甲方应和乙方对合作项目审计共同负责，并最终以审计结果为依据，甲乙双方进行取费及税金核算；甲方取费办法以项目完成进度，按每笔到账款额的百分比核算。
第三方最终谈定的合同条款，应报甲方审查，甲方认为合同条款可能给甲方造成损失或者有重大经营风险的，有权拒绝签署。5：乙方对甲方拒签合同的理由有异议，可以要求甲方说明情况。但对是否签署合同，甲方有最终决定权。
第六条：对于本合同约定的合作项目，禁止乙方进行转让，否则视为乙方违约，赔偿甲方损失；若乙方确实无能力组织实施，需提前 20____日向甲方提交申请书，甲方同意后，双方终结本合同。
第七条：1项目完成后，如遇审计事项，所需工作应由甲方和乙方双方合作共同协作完成。审计结果表明要求退还合同款额的情况，乙方应无条件遵照审计结果，履行相应的退还相应款额的义务。2 合作项目合同履约过程中，发生设计变更、技术洽商时，乙方应及时上报通知甲方，由双方签订补充协议书；双方依据审计结果，按变更后的总价款进行核算，结算数额应以补充协议书为依据。3如果合作项目自身原因导致发生设计变更、工程洽商事项，导致合作项目受到损失的。乙方应与甲方共同维权。甲方不承担乙方所受损失。4如乙方自身原因导致发生设计变更，致使合作项目受到经济损失的，由乙方自行承担经济损失。
第八条：安全管理方面：1：为确保合作项目平稳安全的实施，杜绝安全隐患根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《市安全生产条例》、《市建设委员会实施《建设工程安全生产管理条例》和国家相关法规，明确双方的安全生产责任，确保安全，在本合同签订的同时，甲乙双方必须就合作项目签订《安全管理协议》作为本合同的附件。2：在安全管理协议中乙方必须指定专人负责安全管理工作，甲方也应该指派专人负责联系，并检查、督促乙方执行有关安全、防火规定及双方签订的安全管理协议的情况。3：如乙方因违反国家、地方有关安全、防火法规和规定，以及违反双方签订的安全管理协议书内容而出现安全事故，由此引起的一切对外赔偿责任，由乙方自行承担，与甲方无关。
第九条：甲方享有在必要时根据乙方履行合同义务的情况和合作项目进展情况，就该合作项目指派质量、进度及安全等监管人员的权利，督促乙方按照合同的约定进行工作。甲方为此所派出的监管人员除基本工资和职工统一保险费用外，其它费用均由乙方承担。4：。乙方未按合同约定的质量标准及进度进行时，甲方指派的监管人员有权责令其改正。乙方拒不改正或经改正仍不能达到合同要求的，甲方有权解除本合同并另行指派人员负责该项目的工作任务，由此而给甲方造成的经济损失，乙方应承担赔偿责任。
第九条：乙方应保证所购材料及时送至施工现场。乙方未及时将所购材料送至现场的，甲方有权提出异议并要求乙方作出合理解释。乙方无法作出合理解释且仍不能在合理期限内将所购材料送至现场，造成工期延误的，甲方有权解除本合同，且由乙方承担因此而给甲方造成的经济损失。
第十条：乙方所有对外与
第三方签订的上述合同所产生的法律责任。
第十一条： 财务管理方面：
1。乙方必须严格按甲方的财务制度进行本合作项目的财务管理工作。2：。甲方为该合作项目单独建帐，并实行监督，合作项目所收全部款项必须直接汇入甲方指定的帐户，并由乙方自行开具相应发票。3甲方在收到每笔款项后 7 个工作日内，将扣除相应的款项后支付给乙方，乙方在支取款项时，必须向甲方提供等额的工程类发票。4：凡涉及合作项目款必须专款专用，甲方有权监督乙方所收款项的去向。5：合作项目全部完成，经验收后已达到合同约定的质量标准，在乙方按合同的约定履行项目养护维修义务并在甲方收到尾款后， 10 个工作日内，将本合作项目专用帐户内所余金额扣除甲方取费后，与乙方结清项目尾款。
第十二条： 风险管理方面1：在执行本合同过程中，凡出现重大情形，导致合同无法履行，并且不可归责于甲乙双方时，由乙方负责处理，进行协商解决。甲方认为由此给甲方造成的损失通过协商解决不足以弥补的，甲方有权自主决定，通过合法途径维护自己的权利，本合同同时终止。
2。乙方如违反本合同约定或出现重大情形，致使本合同无法执行，且可归责于乙方的，由双方领导层协商解决。协商未果的，甲方不予退还乙方所交履约保证金，或根据不动产或特定动产（车、船、大型机械）抵押程序，行使合同权利，对抵押物享有抵押权利。3：乙方向甲方提供履约抵押，抵押方式为：
，抵押合同见本合同附件；4：不动产抵押应到不动产所在地房产主管部门提交抵押登记；动产应到当地工商行政部门进行登记。
第十三条：合作项目资料管理办法1：与合作项目相关全部资料原件应由甲方负责保存，乙方须配合甲方完善资料。并按甲方要求及时进行补充完整。2：合作项目实施过程中，乙方须及时向甲方报告并提供进度资料。
第十四条：甲方应对乙方提供必要的协助，或应乙方请求提供技术指导和建议，办公室使用（使用费： 无 ），机械设备使用（使用费： 无 ），代理协调与有关部门的关系，由此发生的费用由乙方承担，乙方在具体工作中严格执行甲方的各项制度。
第十五条：甲乙双方如发生违约，由违约方承担相应的违约责任。
第十六条：补充条款1乙方须严格执行本协议书，自觉遵守有关园林绿化项目的有关法规和规章制度，并完善合作项目的各种规章制度。2：乙方必须建立、健全各种财务制度，建立、健全各种台帐，按财务和税务规定定时向甲方财务部报送真实、完整的财务报表。3乙方应做好项目资料归档工作，甲方会随时到现场检查乙方的项目资料。项目完成后，乙方应将将完整的项目资料及决算书各交 1 份给甲方存档。
第十七条：合同书份数：本合同 一 式 三 份，具有同等法律效力，乙方 一 份，甲方二份。
第十八条：合同生效与终止：本合同双方签字盖章后即刻生效。甲乙双方均应严格遵守本合同约定条款，任何一方单方毁约，受损方有权要求违约方予以经济赔偿。项目养护期满、在乙方认真履行本合同并履行项目养护义务，及在甲方根本合同相关条款与乙方结清项目尾款后自行终止。