生活当中,合同是出现频率很高的,那么还是应该要准备好一份劳动合同。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
通风安装合同篇一
工程发包方(以下称甲方): 工程承包方(以下称乙方):
就甲方购买乙方锅炉并安装事宜,经甲乙双方协商,签定合同如下:
一,拆除与安装
2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装:锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。
3、锅炉房水电(含总配电箱)由乙方负责送到锅炉房,锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。
4、安装材料及配件均由乙方自行进行采购。
三、设备装备、调试、验收
3、锅炉及系统的质量验收,应符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、设计图纸及其他有关规定,乙方负责向当地的技术监督部门、锅炉检验所进行质量验收。
四、工程总价及结算方式
1、工程预算总价160000元(壹拾陆万圆整);
2、合同签订时甲方付给乙方
元;锅炉主机设备安装调试完毕并验收合格后甲方付乙方
元,余款
元自安装完毕并正常使用后两个月内付清。
五、其他约定
1、施工期限
****年**月**日至
****年**月**日。2 甲方负责乙方安装人员吃宿。
3、锅炉房内部系统及蒸汽管道连接至蒸饭车和消毒柜的所有配件及安装由乙方负责。拆装吊顶由乙方负责。
4、消防和环保手续由甲方办理。
六、解决纠纷方式
1、解决协议纠纷,如协商不成,可由呼和浩特市仲裁委员会仲裁。
2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理,违约者向对方支付工程预算总价的5%作为违约金。
3、本合同一式贰份,甲方壹份、乙方壹份,自合同签字后立即生效。
甲方签字;
乙方签字;
通风安装合同篇二
工程发包方(以下称甲方):湖北耀荣木瓜生物科技发展有限公司 工程承包方(以下称乙方):
就锅炉安装事宜,经甲乙双方协商,签定合同如下:
一、供货范围(详见附件)
二、安装范围
1、由乙方负责进行锅炉设备安装就位;
2、由乙方负责进行锅炉房内锅炉安装:锅炉本体安装、供水系统安装、供气系统安装至分汽缸、排污系统安装至降温池。
3、锅炉房水电(含总配电箱)由甲方负责送到锅炉房,锅炉基础等土建筑部分由甲方负责。
4、安装材料及配件均由甲方自行进行采购。
三、设备装备、调试、验收
1、由乙方组织具有锅炉安装资质的安装队伍进行锅炉及系统的安装,甲方可派技术人员现场监督安装质量。安装审批手续由乙方办理,乙方代办一切锅检审批、定位、冷检、热检、总体检验及发放使用证等,乙方承担一切办证手续费用。
2、乙方负责锅炉设备调试工作。调试所需水、电、气由甲方提供。
3、除按国家规定的锅炉验收标准和设计图纸要求验收外,其它部分由甲乙双方协商而定。
四、工程总价及结算方式
1、工程预算总价________ 元(______ 圆整);
2、合同签订时甲方付给乙方________ 元;锅炉主机设备安装调试完毕并验收合格后甲方付乙方________ 元,余款 ________ 元自安装完毕并正常使用后两个月内付清。
五、其他约定
1、施工期限_____年____月 ____日至_____年 ____月 ____日。
2、锅炉安装开工至验收交付甲方使用期间,乙方必须严格执行安全操作规程,若操作不当或疏于管理引起的一切安全事故费用,均由乙方承担。
六、解决纠纷方式
1、解决协议纠纷,如协商不成,可由当地仲裁委员会仲裁。
2、有关合同的变更、解除将按《中华人民共和国合同法》和有关规定条例办理,违约者向对方支付工程预算总价的5%作为违约金。
3、本合同一式贰份,甲方壹份、乙方壹份,自合同签字后立即生效。甲方:(印章)乙方:(印章)
法定代表人(签章): 法定代表人(签章):
委托代理人(签章): 委托代理人(签章):
联系电话: 联系电话: 联系人: 联系人: 开户行: 开户行: 账号: 账号
签约时间: 年 月 日
通风安装合同篇三
建设单位(甲方): 承包单位(乙方): 乙方承接甲方的 工程项目,该项目总造价 (大写) ,双方本着公平、公正的原则,同意签署友好合作协议,细则如下: 1、施工方面: 乙方必须按甲方提供的设计方案(本合同预算的设计方案)施工,乙方不得擅自修改,甲方有必要修改施工方案时,如有超出本预算范围的,作增加部份,另补费用。
如果施工过程中在施工方案与实际施工出现问题时,双方通过友好协商解决。 2、材料保证方面: 乙方使用的安装材料必须符合甲方图纸提供的技术标准及甲方指定的产品,不得换与本技术标准不符的产品,如设计图纸上指定使用某生产商的产品时;而该生产商不生产或停止生产该产品,则双方可通过协商解决代用品问题。
3、施工安全: 施工期间乙方要做足安全设施,预防事故发生,甲方有权监督乙方的安全工作,显示有关指引时,乙方必须跟进、改善工作环境,若出现问题乙方负责。 4、技术要求: 按照附件《设计说明和报价》所注说明。
5、保养责任: 乙方对该项安装工程,实行 的保养;但有规定:对乙方提供的安装材料,如属于材料质量问题,乙方负责更换,不收取任何费用。如属于人为问题乙方不负责材料费用,但甲方提供的材料,则不在该保养范围内(备注:如有发生不可预测的自然灾害,则自动终止保养责任)。
6、施工期: 甲方提供方便的施工场地及临时水源、电源,不影响乙方施工的前提下,乙方应在甲方通知进场日起 天(即 xx 年 月 日)内完成所有工程,并经甲方验收合格汇签日为准。 7、付款方式: 总工程费用为: 付款方式: 8、其它: 1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。
2.本合同如有未尽事宜,双方可协商补充,双方决定补充合同与本合同具有同等效力,本合同自双方签字日起,起法律效力,本合同甲乙双方各执一份,双方遵守执行。如遇双方未能协商解决则由乙方所在地法院仲裁。
甲方盖章: 乙方盖章:。
通风安装合同篇四
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条列》及有关规定,为明确双方是施工过程中的权利、义务和责任,平等、自愿、互利的原则,签订本合同。
第一条:工程项目
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:包工不包料的形式。
4、工程造价:以/平方米,总面积为:约实际竣工验收面积为准)。
5、承包方式:包工、包质量、包安全、包工期。
第二条:承包工范围:
1、栋以修改设计参照原图的室内、室外给排水、强弱电以及生活水泵、集水坑水泵安装工程。
(1)包含监控及楼宇自动化,高低压配电室,户内弱电配线管安装不穿线。
(2)消防工程安装除外。
2、避雷接地,避雷网带、避雷针焊接安装。
第三条:工程期限:
1、本工程自年月日开工,自年月日完工。
2、如遇下列情况,工期本目应顺延。
(1)凡甲方负责供应的材料,设备或半成品,未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度。
(3)在施工中如因停电、停水连续间歇性停水、停电3天以上依然正常施工。
(4)人力不可抗拒的因素而延误工期(如战争、台风、暴雨、自然灾害等)。
第四条:双方责任
(一)甲方的责任:
1)按施工安全规范做好施工质量、安全管理、防火责任。
2)甲方委派为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸变更,工程期间的质量验收及其它事宜。
3)如施工过程中因甲方要求设计变更或甲方其它的原因造成停工,甲方应采取措施。
4)组织对水电安装工程竣工验收和办理竣工结算。
(二)乙方责任:
1)按施工安全规范做好施工质量、安全管理、防火责任。
2)乙方委派为现场管理代表,负责施工期间的施工质量,安全等工作。
3)接受甲方、监理等有关人员的检查、监督和施工管理。
4)遵守安全生产操作规程,确保施工安全,负责购买工人的人生保险。
5)乙方所有人员服从甲方有关人员的指挥和管理,不得在施工现场和生活场所喝酒闹事,不得打架斗殴,若有其事,一次罚款5000元,严格执行文明施工条例规定。、6)做好施工原始记录。
7)施工中因乙方责任造成的停工、返工、损失等均由乙方负责承担。
8)施工中如发现设计错误或不合理时,因以书面通知甲方。
9)对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责返修。
10)工程完工后,乙方必须绘制完备的竣工图纸,按有关部门规定整理成套竣工材料。
11)乙方在施工过程的一切工伤事故、由乙方负责与甲方无关。
第五条:工程验收
工程竣工前3天,由乙方通知甲方验收,并在竣工后3天内验收完毕,工程内容及质量符合要求的,双方签字盖章认可,如工程内容尚未完成或质量不合格的,乙方在限定的期限内行进补建或返修后完成在进行验收,如果乙方不执行,甲方有权根据工程量的加倍罚款。
第六条:工程保修按有关规定执行,保修期为一年(不包括正常损耗、人为破坏和不可抗力因素)。保修期自竣工验收签字之日起计算,保修期过后,乙方为甲方提供长期跟踪服务。
第七条工程款交付与结算:
甲方在合同签订后,按以下规定额度向乙方支付合同款。第一次付款:在主体完成第五层楼封顶后,支付按实际完成工程量的60%。
第二次付款:在主体完成第十五层楼封顶完工后,支付按实际工程完成量的70%。
第三次付款:工程主体完成封顶完工后5天内支付按实际完成工程量的80%。
第四次付款:安装工程完工验收合格后15天内支付按实际完成工程量的95%,余5%为质保金,保质期为一年,甲方应在保质期满三天内,将质保金付给乙方(不计银行利息)。
第八条:争议未尽事宜解决方式,由甲乙双方协商解决,或按合同有关法条款处理。
第九条:本合同双方签字盖章后生效,付清工程尾款付完,保修期过,本合同自动失效。
第十条:本合同一式肆份,甲乙双方各执2份,具同等效力。
甲方(公章)乙方(公章)甲方代表(签字)乙方代表(签字)时间:时间:
通风安装合同篇五
总包人(以下简称甲方):
分包人(以下简称乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》以及省、市建委的有关文件规定,为明确双方在施工过程中权利、义务和经济责任,经双方协商同意,签定本合同。
一、工程名称:
二、承包方式:
三、承包范围及内容:
1、管道制作及安装,送排风系统设备安装;
2、设备调试、系统测试验收;
3、技术培训及保修服务;
4、相关协调、报审及验收。
四、本工程所采用设备由甲方提供
五、工程造价及结算:
1、按上述承包范围及内容完成,镀锌薄钢板通风管道制作安装按125元/平方米计算,以实际工程量为准。风机、风阀安装按投标定额人工下浮10%计算总价。物价调整或市场物价变动不作任何调整。
2、总造价包干已包含营业税。
3、工程变更及增减工程按实结算。
六、付款方式:
本工程无预付款,当月完成工程量的60%付款,安装完成后经调试合格后付至合同总价款的70%,竣工验收合格、办理完结算,向甲方提供竣工图,并通过验收后付至合同总价款的95%,余下5%作为保修金在保修期满一个月内付清。
七、工程工期: 按业主要求
八、工程质量:
1、乙方在施工中应采取科学的施工手段,确保工程质量,如施工中出现质量问题,需无条件返工修复达到合格,由此产生的一切费用由乙方自行负责。
2、按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工,工程质量达到国家或行业的质量检验评定标准为依据,质量标准为合格,竣工后由甲方、建设单位、物业公司、监理、政府相关部门进行验收。
九、使用材料、设备的质量要求:所有的材料、设备进场必须经监理、业主验收后才能使用、十、保修期:按国家有关规定执行。
十一、双方的权利与义务
(一)、甲方责任
1、向乙方提供施工用水、电接口,并协调移交相应的施工场所;
2、按合同约定按时支付工程款;
3、协调土建等相关专业工程的关系和作业次序;
4、有权对乙方分包工程进行全面监督和管理。
(二)、乙方责任
1、施工中的仓库、工人宿舍、现场办公等由乙方自理;
2、保证在工程竣工10天内办理竣工验收手续;并保证一次性通过有关政府部门验收;
3、服从接受甲方的现场管理和质量监督;乙方应积极配合甲方的相关工作,甲方所发生的指令乙方必须执行。按时参加甲方、监理组织召开的各种会议,服从甲方的各项规章制度和管理制度。
4、采购的材料、设备必须是高质量的优质产品,其性能安全,可靠、型号、规格必须满足设计要求及相关技术规范要求;所使用的材料必须经甲方、监理单位对质量认可后才能采购,质量必须要达到合格以上。
5、安全及文明施工:按国家建筑安全生产管理条例,建筑法有关要求,确保安全事故为零。如出现安全伤亡事故,一切责任均由乙方承担。
6、严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定,严格按图纸及规范施工,做好各项工程质量检查记录。
7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场建筑物及设备管线。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作。
8、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
9、工程竣工未移交甲方前,负责对现场的一切设施和工程成品保护。
10、负责工程资料整编的及时性,有效性,接受甲方和监理的检查。
11、工程竣工后,向甲方提供竣工资料和图纸一式六份,其中三份为原件。
12、负责办理本工程的施工有关证照及其它手续,费用已含在总包价内。
十二、合同的生效
1、本合同未尽事宜,双方应协商解决,并签订补充协议,其与本合同具有同等的法律效力。
2、本合同一式 肆 份,甲、乙双方各持 贰 份。
3、本合同经双方代表签字并加盖公章后方为有效。
十三、合同的争议
1、本合同履行过程中发生争议时,由双方协商解决,协商不成的提交当地仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。
甲方(盖章):乙方(签章):
法定代表人(签章):法定代表人(签章): 委托代表人(签章):委托代表人(签章): 日期:日期: