随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!
屋顶光伏合作框架协议 公共建筑光伏合同优秀篇一
发包人全称:(以下简称:甲方)
承包人全称:(以下简称:乙方)
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、^v^与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范本本)》及其它有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。
工程名称:
工程地点:
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。
1、承包方式:本工程乙方包工不包料,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
屋顶光伏合作框架协议 公共建筑光伏合同优秀篇二
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,为明确甲、乙双方的权利、义务,经双方在平等、自愿的基础上,就________“10mw分布式太阳能光伏并网发电站项目”合作事宜协商,签订本协议。
一、项目建设所需资金:由乙方自筹解决。
二、由乙方负责项目融资、设计、施工、验收、运营、维护、收益、处置,项目产权归乙方所有。
1、甲方固定租赁费用:自光伏电站验收投入运行之日起20xx年内,按照1元/平方/月×实际租赁面积,每月一结算。
2、乙方发电收益计算公式为:电价×光伏电站发电甲方用量-固定租赁费+光伏余电上网电价×余电上网电量,甲方用电电价按照当地电网工业用电峰段价格确定。
四、各方责任:
1、甲方责任:
(1)、积极配合乙方完成项目验收所需工作;
(2)、保证优先使用项目运行后所发电力,按月支付电费给乙方;
(5)、全面配合乙方申请国家各级政府的政策支持。
2、乙方责任:
(1)、负责项目建设所需资金的筹集;
(2)、负责项目设计、施工、验收和维护;
(3)、每月根据甲方所支付的电费,开具普通发票给甲方;
(4)、屋面电站维护以及因屋面电站原因导致的建筑物屋面防水维护:在产权转移前(1-20xx年)由乙方负责并承担相关费用;产权转移后(20xx年后)由甲方负责并承担相关费用。
五、电站产权转移
乙方有权将电站转移给第三方,甲方有优先购买权。电站转移给第三方后,本合同下乙方权力和义务由第三方承担。
六、违约责任:
1、甲方未按合同约定支付光伏电站月电费,逾期每天应支付所欠款项10%作为违约金支付给乙方。(注:甲方支付电费时间为乙方发票到达甲方2日内付清)
2、若电站运行未满20xx年需要拆除,如属乙方原因,乙方应承担屋面电站拆除和屋面恢复的全部费用以及给甲方造成的直接损失;如属甲方原因,甲方应按未满20xx年部分的电费收入赔偿乙方损失,损失额的计算公式为:电站拆除上一年度乙方发电收益分成×(20-已运行年数)
3、任意单方面违背上述协议条款,按有关法律追究违约责任,并赔偿对方的一切经济损失。
七、争议的解决办法:协商或诉讼。诉讼由甲方所在地的人民法院裁决。
八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
代表人签字:
代表人签字:
签约时间:___年___月___日
签约时间:___年___月___日
屋顶光伏合作框架协议 公共建筑光伏合同优秀篇三
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《xxx经济合同法》和xxx颁发的《建筑安装工程承包合同条例》的规定,甲方决定把本工程委托给乙方进行施工,为了明确经济关系和责任,结合本工程的情况,经双方协商签订本合同。
条款如下:第一条:工程内容及选材
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、选 材:
5、承包范围: 。
第二条:工程质量及造价
1、工程质量:准,确保优良(88分以上) 。
2、预计工程量:
3、工程造价:每实铺一平方米面积 元;预计总造价为 元,工程完工后,按实际验收面积进行结算,不包括附加层,试验费由乙方承担。
第三条:承包方式及付款方式
1、承包方式: 包工包料 。
3、甲方不按时付款应承担的违约责任: 。
第四条:施工工期
本防水工程自具备施工条件开始,暂定 20xx 年 月 日至 20xx 年 月 日完成,由于不可抗力而造成的工程损失,按政府有关规定处理,工期顺延; 人为造成的工程损失,由事故责任人承担全部责任 ;如果造成工期误工罚款 元/天。
第五条:双方责任范围
1、甲方责任
(1)施工现场障碍物均在开工前 天清除干净,达到施工需要的条件;施工面由乙方自行清理。
(2)施工用水、电接到约定地点,而且道路要畅通。
(3)施工交底要在合同签订后 天交给乙方。
2、乙方责任:
(1)根据国家验收规范和图纸设计规定,保质保量按时完成本合同工程项目。
(2)按照国家规定和甲方需要,经双方协商 乙方 提供各项技术(合格证、检验报告、材料发票、验收资料等)。
(3)工程竣工后,乙方清理好施工现场,向甲方提供完整的竣工资料,办理验收准备工作。
(4)安全责任,乙方自负。若发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,甲方为抢救提供力所能及的条件。
第六条:工程验收交接
1、工程竣工后,乙方已竣工报告的形式通知甲方,由甲方邀约有关单位进行验收,并在验收达到本合同签订质量要求后批准或提出修改意见,乙方按要求修改并承担由自身原因造成的修改费用及相关误工费用。甲方在验收达到本合同签订质量要求后,按照付款方式进行结算。
2、工程竣工后,双方办理工程技术档案资料交接手续,在内办完工程竣工结算。
第七条:工程保修
防水工程验收达到合同签订要求质量后,保修五年,在保修期内以材料或施工工艺原因发生滴漏水现象,乙方负责维修。保修期间,乙方应在接到通知后三天内派人维修。否则,甲方可委托他人维修。因乙方原因造成返修而由甲方支付的费用(或上述甲方委托他人修理的费用)甲方可在乙方的保修金内扣除,不足部分由乙方交付。由乙方之外的原因造成返修的费用乙方不予承担。
甲方应在保修期满七日内将10%的保修金结算,将剩余保修金一并退还乙方,不足部分由乙方交付。
第八条:本合同一式 份,双方各执一份,未尽事宜,双方协商解决。
第九条:本合同在执行过程中若有违约或争执,可到仲裁部门或法院解决处理。
第十条:合同有效期
本合同自双方签字盖章后生效,全面实现后合同随之终止。
甲方:法人代表:经办人:地址:电话:开户银行:帐号:
乙方: 法人代表:经办人: 地址: 电话: 开户银行:帐号:
年 日 月
屋顶光伏合作框架协议 公共建筑光伏合同优秀篇四
光伏产业作为战略性新兴产业,正在成为国际上继it、微电子产业之后又一爆炸式发展的行业。对调整能源结构、推进能源生产和消费方式变革、促进生态文明建设具有重要意义。
目前,光伏电站形式发展较好,企业趋之若鹜,装机指标供不应求;而分布式光伏发展十分缓慢,首要制约问题是大面积屋顶资源匮乏,且需同时满足“用电量较高且长期稳定”、“企业经营状况长期稳定”以及“电价合理”等条件,进一步严重限制了分布式光伏发展。
河北省光照资源优良,具有大规模发展光伏发电的先天条件。2013年,国家能源局公布了第一批光伏产业园项目名录,确定了七省七市作为推广光伏产业园建设的重点区域,河北省名列其中。同时,河北省也出台了《关于促进光伏产业发展的指导意见》等系列文件,在审批立项、融资贷款、电价补贴、电费结算等多方面给予政策扶持。2014年,国家能源局下达给河北省规划新增光伏发电建设规模100万kw,其中分布式光伏60万kw。截至6月份,分布式光伏项目实际已完成不足6万kw。
1 我国光伏发电运营模式分析 运营模式的分类
屋顶光伏合作框架协议 公共建筑光伏合同优秀篇五
合同编号:_________________
乙方:_________________
签订地点:_________________
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致,订立本合同。
1.建设工程施工对象及内容:_________________
工程名称:_________________
工程地点:_________________分包范围:_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、相变、逆变基础、低压接线的施工。
2.工程计价方式:_________________
本合同价款采用固定综合单价方式确定。
固定综合单价:_________________
暂定总价:_________________小写:_________________(元)
大写:_________________(元)
施工范围:_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、电板安装、相变、逆变基础、低压接线等工程。
工程结算价:_________________工程结算价=甲方确认(甲方施工技术员、项目经理、预算员三方共同确认)
的工程量x工程量清单中的单价+(-)设计变更部分费用。
价格调整
除下列情况之一者可作调整外,不会因施工过程中人工、材料价格或其他不可预见的变动做任何调整。
甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证。
甲方代表签证的工程量的增减。
乙方同意现场签证按甲方的签证制度执行,否则甲方不予认可。
上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方和监理工程师审核,甲方有权委托造价咨询机构进行审计,确定合同价款的增减。
除款规定情况外,甲方不再支付任何费用,由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行承担。
工期要求:_________________
开工时间:_________________
竣工时间:_________________
3.质量标准:_________________
工程质量应满足以下要求:_________________
本工程验收按“火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工组织设计为依据。如在合同执行过程中,规范、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规范和规定,则应执行新的规定。
本合同工程质量目标:_________________合格,达到甲方要求。
工程质量应当达到合格工程,并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准,质量标准的评定以本合同约定(优先适用)、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准,乙方应无偿返工,直致达到规定合格要求,返工的费用和延误的工期由乙方负责,给甲方造成损失的,乙方还应承担赔偿责任。
乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料及经过监理、建设单位确认的工程质检、验收资料。
4.合同文件及解释顺序:_________________
(1)本合同;
(2)本合同附件;
5.总(分)包合同:_________________无
6.图纸:_________________
甲方免费向乙方提供工程有关施工蓝图1套,乙方需要更多资料文件时,则费用自理。除了严格用于本合同的,乙方不能在未得到甲方书面批准的情况下让第三方使用或向第三方转让。
术措施和作业指导书,报甲方相关部门审批同意后方可实施;但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。
施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录;
乙方随工程进度同步完成分部、分项检验批、隐蔽、质评等竣工验收资料。资料员须常驻现场,如资料有延误,则按规定接受甲方项目部处罚。工程竣工后按甲方要求整理报送相关竣工资料。
7.甲方义务:_________________
按本合同约定,向乙方支付劳务报酬;
负责与业主方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
提供完成本合同协议书上约定的材料。
指定现场代表,协调处理相关现场事务。
编制本工程的整体进度计划,并且对乙方每月的施工计划提出明确要求;
提供测量控制基准点。
甲方委托项目经理为现场代表,履行甲方的责任。
在开工之日起,甲方应按时供应所需的材料,不得因材料不到位所造成的误工和停工,如有因材料引起的停工天以上,应有甲方承担所造成乙方的损失,例如机械费用、民工工资。
8.乙方义务:_________________
未经甲方书面授权或允许,不得擅自与业主方及有关部门建立工作联系;
自觉遵守法律法规及有关规章制度;
便利。
9.安全施工与检查:_________________
乙方应定期召开安全例会(每周),并形成会议记录,存入工程施工档案;
不发生重伤及人身事故,轻伤事故在0人次以下。
不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。