人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
地铁围挡都需要材料篇一
购货方：________________（简称甲方）
供货方：________________（简称乙方）
甲方因施工生产需要，向乙方定购“________________”建筑用钢筋。根据《_合同法》和现行有关法律法规有关规定，经甲、乙双方友好协商，达成一致，特订立本合同，以资双方共同遵守。
1、1、甲方在施工过程中若需调整钢筋的品种，甲方将书面通知乙方，双方另行协商单价。
1、2、甲方规定乙方所供钢筋品牌为攀成钢、德胜，若因市场原因导致前两个品牌出现缺货，乙方在告知甲方并征得甲方同意后可供给______钢、______钢两种品牌。
1、3、上述合同单价包含乙方送至甲方人员指定地点全部费用。
2、1、乙方保证钢筋质量、规格等达到国家标准及______市、行业主管部门的规定及合同要求。对甲方特别约定之要求亦要完全予以满足。
2、2、钢筋送到甲方施工现场后，由甲方指定收货人员对供方所供产品的数量、规格、质量等进行验收。货到现场若有质量问题应向乙方交涉。
2、3、产品几何尺寸的偏差必须在验收规范的要求之内，偏差大过要求的为不合格品，乙方必须无条件予以更换，所造成的损失由乙方自负。
2、4、乙方对所供钢筋质量承担全部责任，若因乙方所供产品的质量、规格、数量未能达到国家标准或满足工地的要求时引起甲方停工带料，甲方根据当时现场的具体情况，任意采取包括但不限于下述措施进行处理：
2、5、2、因钢筋质量和供应不及时的原因导致甲方的全部损失由乙方承担，损失甲方可以在事发当月计算也可在最终结算时一并计算，乙方对此无任何异议。
2、6、由于钢筋是国家规定的强制性复检物资，因此所进的每批钢筋都必须按规定进行取样复检，且必须与监理工程师一起，若钢筋检验不合格则该批次钢筋乙方应无条件退货，所产生的费用全部由乙方承担。
3、1、甲方收货人员对所到钢筋的数量按实清点或抽查，实际数量以甲方指定的收货人清点的质量规格都符合合同要求的数量为准。清点的数量与乙方的数量有差异时，按本次清点的实际送货量计算本次至上次清点时间之间所送货的数量。若发生两次以上的数量差异时，甲方可以终止合同另行选择供应商，乙方同意以所欠货款为保证，承诺按甲方要求退场甲方另行选择供应商的工作。
3、2、乙方必须积极配合甲方对实到数量清点工作，若乙方不配合，甲方可自行派人抽查，其抽查实到量作为本次计算的依据，乙方对此无异议。
4、1、甲方应提前______天将所需品种、数量，以清单或电话通知乙方，乙方要根据甲方的供应计划组织货物运输到甲方施工现场，同时按甲方要求整齐地堆放在甲方指定地点，乙方承担运费。
4、2、由乙方负责送货到甲方施工现场指定地点，甲方指定的收货人：，当甲方指定收货人不在现场时，甲方另行委托指定收货人。凡非甲方指定的收货人所签署的任何与收货数量相关的文件及所反映的内容甲方均不予承认，乙方对此无任何异议。
5、1、甲乙双方各自出具的“送货单”或“收料单”均不作为结算之依据，过程中的数量统计以甲方指定人员验收签字并经甲方核算部门负责人确认的《月度数量统计单》为唯一依据。最终结算以甲乙双方办理的《财务结算》为准。
财务结算》最终价款为：________________________
a、《送货数量认可单》合计数×对应的材料单价合计数
b、减去已支付货款
c、减去违约金（如果有时）
d、减去应扣除之款项
e、减去因供应方（乙方）原因造成的甲方各种损失
5、1、3、双方约定：甲方在每批次钢筋到施工现场后______天内付给乙方材料款。若因甲方资金原因，甲方可延期付款给乙方，但必须支付乙方资金利息，一个月内付款为每吨每天______元，______月内付款为每吨每天______元，______月内付款每吨每天______元。计息时间以每批次钢筋进场的时间和批量计划为准，且超过一个月又不足两个月的，第一个月以一月内付款应付利息计算，余下天数以两月内付款应付利息计算。（例：供货后第______天付款，甲方应付利息为______吨位×第一个月每吨每天利息×______天+吨位×第二个月每吨每天利息×______天，以此类推）。在此期间，乙方不得因此停止对甲方钢筋的供应。
5、2、货款的支付付款方式：以转帐支票方式支付，乙方出具正式普通发票。
6、1、乙方向甲方提供《营业执照》副本复印件、《许可证》复印件一份。
6、2、产品送到工地，应随货将与产品质量相关的有效《质保书》、《许可证》等提供给甲方。办理上述证件发生的费用由乙方承担。若乙方提供的上述证件为虚假或过期证件，则乙方向甲方赔偿不低于______万元违约金。
7、2、乙方未按甲方通知送货时间及时供货，由乙方承担甲方停工损失及工期延误损失，拖延7天以上，为了工程的工期，甲方有权另找供应商购买钢筋。
7、3、乙方未按合同要求提供甲方需要的相关资料，甲方有权拒付货款，因此造成的损失由乙方承担，同时甲方有权对乙方进行处罚。
7、4、合同一方不按合同约定履行自己的各项义务，即被视为违约；对方有权要求终止合同，违约方应按合同总价的万分之三负责赔偿给对方造成的损失。
8、1、合同双方发生纠纷，双方应友好协商解决；
8、2、协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
9、1、乙方承诺对其进入甲方工地的人员甲方负责做好安全教育工作，保证上述人员按国家、当地建设主管部门、甲方的各种要求做好安全防护工作。因乙方安全防护不力造成的安全事故，其责任全部由乙方自负。
9、2、乙方应按时提供甲方所需的相关资料，乙方提供的`资料交项目资料员，并由材料员在收料单或发票上签字说明资料是否已提供齐全，否则可不予付款。
9、3、本合同未尽事宜，双方协商解决或另订补充合同。
9、4、本合同自甲乙双方签字后生效，至结清工程价款之日失效。
9、5、本合同正本______份，双方各执______份；副本______份，双方各______份。正、副本具有同等法律效力。
甲方：_________________
乙方：_________________
日期：_____年___月___日
地铁围挡都需要材料篇二
采购方：(简称甲方)
供货方：(简称乙方)___钢铁有限公司
根据《^v^合同法》甲乙双方本着诚信、互利的原则，就甲方向乙方购买钢材事宜，达成合同条款如下：
一、定货详情：甲方在20_年5月18日至20_年8月18日向乙方采购钢材，总量不少于15000吨(按甲方实际采购数量结算，若甲方实际采购数量达不到约定采购数量，则不足部分每吨补偿乙方100元)。
二、质量标准：符合国家标准。
三、送货地点、方式、费用：货物由乙方负责运输到甲方指定地点。
四、计算方式：线材过磅、螺纹钢及其它钢材按理论计算。
五、验收方式、方法及提出异议期限：甲方指定朱夏明、吴俊强为收货人(身份证号码：)。经双方协商确定甲方所需钢材规格、数量后乙方在三日内开始供货，货到工地后甲方收货人当场确定所供钢材规格、数量并在送货单上签字。本签字验收单的价格由甲方材料负责人签字认可后价格作为结账的凭证，是本合同的组成部分。甲方收货后应在三日内进行检测，如有异议应在五日内向乙方书面提出并出具国家有关部门检验报告，该批不合格钢材由乙方负责及时退还费用由乙方承担，同时承担甲方送样检测费用。若五日内不提出视为该钢材合格，事后乙方概不负责。
六、计价、结算方法及付款期限(注：货款必须汇入公司或法人账户)
乙方所供钢材价格、(包括运费、吊费)以货到工地当日西本新干线会员交易指导价(上海地区)每日报价为基准价结算。方收到货款后继续再供货满20_吨后甲方立即支付到乙方所供钢材全部款项的70%，余下所有的款项在20_年10月18日前全部付清。之后乙方所供钢材在每个月25日结算，次月10日前甲方支付80%，以此类推，钢筋供货结束后，在两个月内结清20%的余款。
八、约定事项及违约责任：甲方若违约(未按时付款和未按时还清垫资款得均构成违约)，乙方有权单方提前解除本合同并停止供货。合同解除后甲方必须在十五日内一次性付清所有欠款和垫资款，逾期未付清的欠款和垫资款甲方除每天支付千分之一的违约金给乙方外，还应向乙方偿付赔偿金，赔偿金为货款总额的。委托代理人签字承担连带担保责任。乙方若无法按合同及时供应甲方钢材则视为乙方违约，甲方可单方面解除合同并要求乙方补偿。
九、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，在送货过程中如遇特殊情况可签补充协议，补充协议与本合同同样生效。在签订合同同时乙方应向甲方交50万元信誉保证金，乙方在第一批钢筋到场时由甲方退回保证金。
十、如有纠纷，由原告方人民法院解决。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。合同自双方法定代表人或委托代理人签字乙方保证金到账后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
地铁围挡都需要材料篇三
乙方：______________________
经甲乙双方充分协商，本着平等、互利、协商一致的原则，就项目钢筋制作成以下协商条款：
一、制作钢筋的规格、数量、单价、金额、供货时间及地点：
甲方提供：盘元，8-12盘螺原材，乙方负责依据料单加工成型，最终加工量按理论重量结账,乙方先垫钢筋50进行加工制作，以后由甲方供应钢筋。
二、质量要求、技术标准：乙方对甲方提供的原材料(甲方必须提供大厂材料：(攀成钢，钢，水钢)的盘元及盘螺，否则乙方有权拒收)进行质量验收，如甲方提供的原材料有质量问题，不得加工生产并及时退货，以确保产品质量。乙方在工地现场加工的成品必须满足有关部门验收要求，如有质量问题，由乙方承担。
三、交货方式：甲方委托供应商交货至乙方，由乙方对原材料进行复磅验收，3以内为合理磅差。乙方加工完毕后，应以每十件为单位捆绑好，并分别挂牌，以方便清点验收，由甲方负责验收及卸车。按实际送货量计算，甲方以_______________代表验收，乙方以_______________代表验收。
四、乙方按甲方提供的料单按时将加工材料送到项目，若由于乙方原因造成甲方停工待料耽误工期，造成损失由乙方负责。
五、违约责任：按现行《民法典》执行。甲方工程所有盘元交于乙方加工。若乙方未按料单时间及规格、型号要求加工的，材料及返工费由乙方自行承担，同时还应承担因此而造成的违约责任。因甲方提供加工的料单时间及数量有误差的损失由甲方负责承担。(除不可抗拒的因素外)。
六、解决合同纠纷的方式：友好协商解决，若无效则由工地所在地区法院裁决。
本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，均具有法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
地铁围挡都需要材料篇四
若工程质量问题并非施工单位原因导致，施工单位在完成返工后，应及时提交索赔报告，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料，证明材料应包括：
（2）返工过程中发生的所有费用及延误工期的凭证，包括供货供料单据、签证、发票、工人工资支付凭证、机械台班费用凭证、施工日志等。
需要注意的是，对于以工程总承包模式实施的项目，由于承包人同时也负责工程项目的全部或部分设计以及采购工作，承包人还需收集工程项目设计、采购方面并未导致工程质量问题的证明材料。
百年大计，质量第一。但在确保和提升施工质量，响应国家建筑产业转型升级政策的同时，面对建筑行业高发的返工问题，作为弱势一方的施工单位也时常感到无所适从。但只要施工单位能够准确认识工程返工问题出现的根本性原因，提前部署做好准备，并在工程质量问题发生后，能够准确判断工程质量问题发生的原因，积极收集证据材料，进行针对性安排，面对建设单位的返工要求，就能够在最大限度内保护自身合法权益，与建设单位共同推进和提升工程项目质量。
[1] 《合同法》第二百八十一条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”
[2] 《民法典》第八百零一条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”2021年1月1日起施行。
[3] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条规定：“因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。”
[4] 《民法典》第七百九十六条规定：“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。” 第七百九十八条规定：“隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。”
[5] 马雪峰：《雨季基坑混凝土施工而引发的后续质量问题研究》，城市建设理论研究（电子版），2013, (22)。
[6] 第项约定：“承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。”
地铁围挡都需要材料篇五
卖方：签订地点：
买方：签订时间：
一、产品名称、商标、型号、数量、金额、
线材符合标准，圆钢符合标准，螺纹钢符合标准。
二、时间
三、交(提)货地点、方法：
买方指定地点(即项目)交货。若买方未完全履行支付价款或其他义务的，本合同项下货物的所有权不发生转移。
四、运输方式及费用负担：
采取汽车运输方式，买方购买钢筋的单价已包含汽车运输的费用，装卸费、杂费等由买方自理。货交买方指定材料员后损毁、灭失的风险由买方承当。
五、包装标准、包装物的供应与回收：
成捆成件。
六、验收标准、方法：
盘圆、盘螺过磅，直条理论记重，并由双方在交货单或欠款凭据上签字确认。
七、随机备品、配件工具数量及供应方法：附材质证明书。
八、结算方法及期限：
1、买方应付货款应以银行转帐方式支付给卖方。
2、付款方式：
每批货到买方指定地点且经买方指定材料员验收后，买方需在__个月内付清所欠卖方所有货款。从货交买方指定材料员之日起__个月内期间，买方按所收货物的总吨数x__元/每吨/每月向卖方支付欠款利息(不足一个月按一个月计);若超过上述期限买方仍不能付清货款的，买方除支付欠款利息外，还应再按__元/每天/每吨的标准向卖方支付违约金。买方所欠卖方货款累积总额不得超过人民币___万元，否则卖方可拒绝继续发货、解除本合同且无须承担违约责任。
九、解决合同纠纷的方式：
本合同在履行过程中如发生争议，应由双方协商解决。协商不成的，任何一方均应向卖方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定事项：
1、买方所承建项目在市场同等价格、同等条件下，必须由卖方独家供应，否则买方应按其向第三方采购金额的10%向卖方只付违约金。
2、若买方无故拒收货物的，除由此产生的运杂费、装卸费由买方承担外，买方还应赔偿卖方所受的损失。
十一、如因钢材质量不达标，卖方负责包退包换，运杂费由卖方自理。