随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
工程出资合作合同篇一
乙方：
甲方因工作需要建设临时板房一批，经过同乙方友好协商，达成如下协议。
1、工程概况
临建地点位于以南，以东，数量暂定为200间，实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据。
2、双方责任
甲方负责临建房屋的地基处理、地面硬化，乙方负责地面上建筑物的建设施工，门窗安装。
3、房屋构造
单间房屋尺寸一般为3米5米结构，具体尺寸和房屋布局以甲方提供的图纸为准。
地基上两层砖结构;木头门窗，门窗玻璃厚度不低于1c;杨木檩条，檩条上加苇箔，并覆盖油毡;墙壁应采用厚度不低于5c，价格不低于4元张(以目前市场价为据)的石棉瓦。
4、工期
乙方在接到甲方处理完地基的施工场地后____日内完成所有房屋的建设。
5、价格及结算方式
乙方包工包料，单层石棉瓦房530元间，双层石棉瓦房660元间。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方结算工程款的95，其余5作为保证金，如无质量问题在工程完工xxx年后付清。
6、违约责任
乙方不能按期完成建设的，甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款，房屋在xxx年内出现质量问题时，甲方可以依据约定扣除保留金。
7、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
8、本协议自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决。
甲方：xxx 乙方xxx
盖章 盖章
xxx年____月____日
工程出资合作合同篇二
房屋修建方： (以下简称甲方)
房屋施工方： (以下简称乙方)
1内容：包括砖砌体工程、砼工程、钢筋工程(含焊接)、墙面粉刷工程、楼地面地板砖工程、屋面工程、水电、避雷安装工程、模板、钉子、铁丝、扎丝、内外墙脚手架、竹架及安全防范架等。(正立面外墙漆由甲方自己定色，乙方负责水泥清光)
2方米(215.00元/m2)。
3行机械维修及承担相应费用。
4元(15000.00元)，然后每浇筑完一层板后甲方付给乙方贰万元(20xx0.00元)工程款。剩余尾款待工程完工验收合格后付清。
5工前认真阅读图纸，对施工图纸有疑问或发现有模糊不清的地方，需及时向甲方提出，协商一致后才能施工。
6操作规程规定，发生的一切安全事故一律由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
7理施工现场施工场地事宜，及时提供施工所需材料，甲方一次性付给乙方扎丝款壹仟贰佰元整(1200.00元)
乙方职责：
(1 (2(3)施工缺陷整改及验收阶段卫生清理。
(4)施工期间必须配合其他施工班组施工。施工用水用完后必须关闭，照明用电白天及晚上休息后必须断开。
(5)施工中必须注意监督协调保护各方的施工成果(如浇砼时不要踩踏钢筋等)。
(6)按图施工，水电一至三层水是暗管，电是明线，四、五暗线暗管。金叁佰元，以此类推罚金。
8负责一切损失。 本合民一式贰份，甲乙双方各执壹份，该合同至签字之日起生效，工程结束验收合格工程款付清后自动失效。
补充：
甲方签字： 乙方签字：
身份证号： 身份证号：
地 址： 地 址：
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月日
工程出资合作合同篇三
乙方：______________
根据《xxx合同法》及其它有关法律法规之规定，本着本县联合建房原则，结合建委的要求，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，乙方位于____，小地名（____）有二层半砖混结构旧房及周边空闲地，拆除旧房，在建新房，经甲乙双方协商，达成联合建房协议，签订本合同。
1、乙方为甲方提供老房、房产证、土地使用证复印件、户主身份证复印件、户口薄复印件，协助甲方周边环境和疑难问题，甲方新建房屋建成后，甲方为乙方补偿一楼、三室二厅加厨卫二套，甲方在二楼给乙方补偿二室二厅加厨卫一套，总共三套给乙方，总面积大约____平方米，该新房结构为砖混，室内普通装璜，水电三通，外墙为白瓷砖。
2、旧房拆除旧砖、旧板、钢材属于甲方所有，木材只要有用处，属于甲方使用，其他给乙方使用，甲方在建新房期间，乙方租房费用由甲方全权负责，另外乙方提供劳务，每月工资__元（大写：__元整），白天到晚上守夜，甲方按时发放给乙方工资。
1、甲方新房落成后，乙方只能使用一楼三室二厅加厨卫二套及二楼三室二厅加厨卫一套，室内普通装璜，水电三通到位，面积大约____平方，其他新房属于甲方所有，不管甲方是居住和卖给他人，乙方无权干涉和阻拦，乙方只能拥有一楼二套、二楼一套，为三室二厅加厨卫，新房屋产权、其他新房屋的产权属于甲方所有产权。新房建成后，在政策的`许可的情况下，乙方负责协助甲方办理新房屋的房产证、土地使用证其费用由乙方负责，二楼以上新房屋的产权及费用，房产证、土地证费用由甲方负责。
2、新房落成后，政策许可，甲方在顶楼加层，乙方不能干涉，支持甲方加层，加层房屋属于甲方所有。
3、建房资金甲方全面负责，包括建新房屋施工安全设施，与乙方无关，乙方只负责施工过程中，负责守好施工场地，甲方每月按时发放工资。
本合同一式二份，甲乙双方从签订合同之日起，同等法律生效，本合同甲方双方各执一份。
甲方：___________
乙方：___________
____年__月__日
工程出资合作合同篇四
甲方：乙方：
第一条所购装饰材料基本情况：
第二条质量标准：乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货提供产品合格证等证明文件。
第三条供货：供货方式为：
供货时间：__；供货地点：__.
第四条安装：安装方式为（乙方安装/甲方自装）；选择乙方安装的，安装标准为《北京市装饰工程质量验收标准》，《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由乙方承担，甲方应为乙方提供必要的安装条件。
第五条付款方式及时间：双方约定以协商的方式支付价款。签订本合同时，甲方支付（定金/预付款）__元（定金不得超过总价款的20%），货到验收后一次性支付余款。
第六条违约责任：
（一）乙方违约责任：
2、乙方迟延交货的，每日应向甲方支付迟延部分价款__%的违约金；迟延交货超过__日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但甲方在不收取违约金的情况下有权要求乙方双倍返还定金。
（二）甲方违约责任：
1、甲方迟延提货的，每日应向乙方支付迟延部分价款__%的违约金；
2、甲方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给乙方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。
第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第八条其他约定事项：__.
第九条
担的责任的，仍以本合同为准。
甲方（章）
委托代理人：
联系电话：
签订时间：
乙方（章）
委托代理人：
联系电话：
签订地点：
工程出资合作合同篇五
（一）招标文件的重要组成部分。
招标文件就是要约，合同就是通过招标投标形式来要约和承诺。
（二）明确建设工程发包人和承包人之间的权利义务。
建设工程施工合同一经生效之后，即具有法律效力，工程发包人和承包人双方就产生了法律上的关系。
2、施工合同制约发包人和承包人;
3、签订施工合同明确双方权利和义务的相互关系。
（三）是建设工程施工阶段实行监理的依据。监理工程师对工程实行监理离不开合同，离开了就没有了依据。
（四）是保护建设工程发包人和承包人权益的依据。
1、施工合同依法保护工程发包方和承包方双方权益;
2、追究违反施工合同的法律依据;
3、调解、仲裁和审理施工合同纠纷的依据。
工程出资合作合同篇六
乙方：
甲、乙双方按照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及有关法律法规，本着自愿、平等、公平的原则，根据工程具体实际情况，为明确在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。
第一，工程名称：
1、对因狂风暴雨倒塌的南围墙、西围墙进行整理修建。修建围墙总长 米，高 米。每平方米合同单价 元，总价 元。
2、工程合同完工后，达到墙体坚固，墙面平整，外观整齐美观的效果。
第三，材料供应：本工程合同范围内所需原材料均由乙方采供。
第五，工程期限：本工程自合同签订之日起 天内全部竣工。
第六，工程质量及验收：乙方必须严格按甲方要求进行施工，并按受甲方的监督检查。乙方在施工过程中因工作失误造成的质量问题由乙方负责。
第七，在施工过程中，出现任何工伤事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
第八，付款及结算方式：
(二)工程完工并验收，乙方按全额处理开具工程发票后，甲方支付工程总价的55%，剩余5%作为质量保证金，质保期一年。
(三)质保期满后，无任何质量问题发生，7个工作日内甲方向乙方支付合同余款。
第九，(一)本合同一经签订后，双方严格遵守，如一方擅自中止合同，或不按合同约定执行，必须向对方支付违约金，为合同款的5%，并赔偿由于中止合同给对方造成的实际损失。
(二)因甲方原因造成工程停建、缓建、停工，甲方应承担由此引起的损失。
(三)争议解决方式：如发生争议，双方友好协商解决，协商不成的由守约方所在地人民法院管辖。
(四)施工过程中乙方应文明施工，保持场地清洁。
(五)未尽事宜，双方协商。
(六)本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式二份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
工程出资合作合同篇七
承建人(乙方)：
根据中华人民共和国合同法、建筑法，结合本房屋修建工程的具体情况，甲方将自己的私人住宅修建工程中的木工工程承包给乙方，为明确甲乙双方权利、义务，经双方协商同意签定本合同。
一、建筑项目：私房建设工程木工(一楼一底)
二、建设地点：四川省高县大窝镇龙洞村二组
三、承建方式及施工准备
1、甲方将其住宅修建的木工工程以包工的方式承包给乙方修建。
2、乙方须自带建筑所需的一切工具，并负责修建工程中木工所需的一切材料。
四、承建工程价款
梁按每米30元计算，平板按每平方米20元计算。
五、甲方要求：如底楼大梁出现修改由乙方负责修改。甲乙双方因履行本合同发生争议，应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的，双方同意提请劳动仲裁委员会进行仲裁。
六、安全责任：在施工过程中产生一切安全责任事故，由乙方全权负责。
七、合同的生效与终止
1、本合同一式二份，甲乙双方当事各执一份。
2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。
3、乙方在本工程竣工验收合格将房屋交付甲方时，甲方付清全部工程款。
七、以上合同，甲乙双方必须共同遵守。如有未尽事宜，经双方协商同意可签定补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
工程出资合作合同篇八
乙方：_________________
甲方、乙方经友好协商，根据^v^法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲、乙双方合作投资项目事宜达成如下协议，以共同遵守。
1、甲、乙双方同意，以甲方为法人注册成立的_______公司为项目投资主体，投资主体资产，销售渠道，商标，知识产权等共计人民币_______万元。
2、乙方投资人民币_______万元参股（暗股）于_______名下，折合_______在该企业股权的_______%，双方合作投资于_______项目。
1、乙方按其出资额占资产总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。
2、投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，乙方以其出资总额为限对股份有限公司承担责任。
3、乙方以暗股出资形成的股份及其孳生物为投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。
1、乙方委托甲方执行共同投资的日常事务。
2、甲方有义务向投资人报告投资的经营状况和财务状况。
3、甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成投资人损失时，应承担赔偿责任。
4、乙方可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。
1、乙方向甲方以外的人转让其在甲方股份中的投资中的全部或部分出资额时，须经甲方同意。
2、乙方出让其出资额的，在同等条件下，甲方有优先受让的权利。
乙方_______年内不得从投资中抽回出资额，除非甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成投资人损失。
为保证本协议的实际履行，甲方自愿提供其所有投资标的投资提供担保。甲方承诺在其违约并造成乙方损失的情况下，以上述财产向乙方承担违约责任。
1、本协议未尽事宜由双方协商一致后，另行签订补充协议。
2、本协议经双方签字后即生效。
3、本协议一式_______份，各执_______份，具有同等法律效力。
乙方：_________________
签字日期：______年______月______日