合同协议是指双方或多方根据法律规定或协商一致，在特定事项上达成的共同意见，以约定权利和义务的行为方式。它是保障各方合法权益，规范行为的重要法律工具。我们在处理重要事宜时，经常需要签订合同协议。以下是小编为大家收集的几个常见合同协议范本，供参考。
天然气民事纠纷协议书
甲方：________________，性别______，___________年___________月___________日(农历)出生。
乙方：________________，性别______，___________年___________月___________日(农历)出生。
甲、乙双方经平等协商，自愿就土地代耕，达成协议如下：
一、甲方自愿将自己家庭承包经营的______________________________麦稻田委托代耕(乙方从事农林牧鱼即可)给乙方。四至界线：东以_______________为界，西以_______________为界，南以_______________为界，北以_______________为界，面积_______________整，多少以此面积为准。承包期限为_______________年，即_______________年__________月_______________日至_______________年__________月_______________日止。
二、双方商定委托代耕费_______________年共计_______________万元整，于本协议签订时一次性由乙方付清甲方。
三、本合同期满，乙方必须保证将甲方的_______________亩田复耕。合同期间国家粮补由甲方享有，如若交农业税及三税提成由甲方负责交纳。
四、如若合同到期，乙方不能将此田复耕，乙方必须赔偿此田块分配个人每亩面积_______________公斤稻谷、_______________公斤小麦市场行情利润为标准(投入的种子、农药、化肥的费用，别无其它费用)。
五、乙方塘埂外围不得栽树。
六、本协议双方签字即生效，不得反悔，不得违约。如有一方违约，除赔偿给对方造成的实际损失外，加赔_______________万元的违约金。
甲方：_______________乙方：_______________。
__________年__________月__________日。
重庆城镇天然气供用协议
合同编号：
供气方：燃气有限公司。
用气方：
签约时间：年月日。
签约地点：
供气方：重庆胜邦燃气有限公司。
法定代表人：营业执照证号：
注册地址：用气方：
法定代表人(负责人)：统一社会信用代码：
注册地址：
根据《中华人民共和国民法典》、《城镇燃气管理条例》、《重庆市天然气管理条例》等法律法规的规定，双方按安全、平稳、合理地供应和使用天然气的原则，在自愿、平等互利基础上，协商一致订立本合同，以共同遵守。
1、用气地址、性质和计划用气量。
1.1用气地址：。
1.2用气性质为：。
1.3计划用气量：立方米/日。
1.4用气设备名称和数量。
1.5在冬春季用气高峰期间或其它供气紧急状况时，根据国家天然气供应“先安全后生产，先重点后一般，先民用后工业”的原则，供气方可以根据实际情况对用气方采取必要的错峰、避峰或限(减)、停气措施，用气方应按照供气方通知予以积极配合，妥善安排生产经营活动。供气方采取错峰、避峰或限(减)、停气措施，应当通过公告或书面通知提前48小时通知用气方。
2、供气方式和质量。
2.1供气方式：供气方通过管道输送方式向用气方供气。
2.2供气质量应当符合国家质量标准。
3、价格、计量及气费结算方式。
3.1燃气价格：供气方根据用气方的用气性质，按照大足区价格行政主管部门核准的燃气价格执行，天然气元/立方米。在合同有效期内，如遇天然气价格调整时，按照大足区价格行政主管部门相关调价文件的规定执行。
3.2燃气计量表(计量交接点)。
3.2.1燃气计量器具的名称、型号规格、表号及生产厂家。
名称：
型号规格、表号：
生产厂家：
3.2.2天然气按标准体积进行计量，根据国家计量法有关规定，燃气计量器具由重庆市具有法定检定资质的计量检定机构对其计量准确性进行定期检测、认定，定期检测、认定费用由用气方承担。用气方使用的燃气计量器具检定周期为：首检，使用年限为：10年。
3.2.3燃气计量器具校验、送检以及临时替换由供气方负责，用气方应配合实施。经重庆市具有法定检定资质的计量检定机构检测、认定后，如燃气计量器具的计量误差超过规定值或因故损坏、超过使用年限等，应当更换该计量器具，费用由用气方承担。
3.2.4任何一方对计量装置提出异议时，可以向重庆市具有法定检定资质的计量检定机构申请校验。校验合格的，校验费用等由提出异议方承担，校验不合格的，校验等相关费用由用气方承担。
3.2.5双方约定抄表次数为：/月/次，抄表日期为：/;以抄表记录作为用气量和用气费用的计算依据。
3.2.6计量装置出现异常时，以故障前90日的平均用气量作为结算依据。
3.2.7其它约定：无。
3.3气款支付担保选择以下不选择种方式：
3.3.1用气方向供气方提供/银行出具的履约保函(履约保函金额为双方核准的一个月气费金额/元，见索即付。用气方不按照合同约定支付气款，供气方有权请求银行执行保函，保函期限为/(期限最短不得低于本合同期限届满后6个月)。
3.3.2用气方将其房产、车辆等可供担保财产到相关部门办理抵押登记，作为其履行缴纳气费义务的担保。该抵押登记是本合同生效的前提条件，合同生效后，每月按实际发生额在规定期限内缴纳气费。
已交抵押登记证明：/，抵押期限为：/。
3.4天然气费结算方式采取智能卡表由用户自行充费。
3.4.1气费以/为结算周期。用气方于/前自行到供气方营业网点缴纳气费或通过银行转账支付。
3.4.2气费以/为结算周期，用气方预先交纳一个月气费/元(按月计划用气量计)，在抄表后按实际用气量以预付款结算当月气费，预付款大于实际用气金额的转入下期预付款金额，预付款小于实际用气金额由用气方补足。若在结算周期结束之日，供气方未收到用气方预付的下期气款，从用气方预付气款用完之时起供气方有权中断供气，由此带来的一切后果，由用气方承担责任。
3.5在气费结算中，双方对燃气计量表的计量准确性有疑义时，均可以向重庆市具有法定检定资质的计量检定机构申请检定。检定结果符合相关标准要求的，检定费用由提出检定要求的一方全额支付;检定结果不符合相关标准要求的，检定费用则由用气方承担。在申请检定期间，用气方应先承付气费，检定结果确认后，在下次气费结算中清算差额。
4、供用气设施产权分界与维护管理。
4.1供用气设施产权分界点：计量表前球阀。
4.2位于产权分界点(不含分界点)逆天然气流向的天然气设施产权属于供气方，由供气方负责运行、维护抢修和更新改造并承担费用，用气方应给予配合。
4.3位于产权分界点(含分界点)顺天然气流向的天然气设施产权属于用气方，由用气方负责维护和管理。
4.4供气方、用气方分别承担各自产权部分天然气设施的所有损失、风险和相关责任。
4.5因用气方申请、违法用气、危及安全用气等原因需要拆改用气方天然气供气设施的，用气方承担天然气设施拆安费用。
4.6对于设置在用气方控制区域内的计量装置，如因用气方原因导致不能正常计量或有偷窃气行为的，供气方发现后，有权中断向用气方供气，并要求赔偿损失、直至追究刑事责任。
4.7其他约定：无。
5、供气方的权利和义务。
5.1依照法律、法规、规章和标准的规定，对用气方的用气设施运行状况和安全管理措施进行安全检查，用气方应当协助并在安全检查单上签字盖章确认。
5.2监督用气方在合同约定的数量、使用范围内使用天然气，有权制止用气方超量、超使用范围用气。
5.3用气方逾期不交天然气气费，供气方有权从逾期之日起向用气方收取违约金。
5.4发现用气方管线、用气设备或安全管理存在违反国家、行业标准的安全隐患时，有权减、停气，直至用气方消除安全隐患为止。
5.5用气方所有的计量表损坏或不按报废规定到期更换的，经书面通知而用气方不予维修更换的，供气方可以采取中断供气直至更换合格。
5.6依照法律、法规和标准的规定，向用气方持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的天然气，指导用气方安全用气、节约用气。
5.7在营业网点公示业务流程、服务承诺、收费标准、抢修电话和服务热线等信息，并按照国家燃气服务标准提供服务。
5.8因施工、检修和合同约定等情形，需要临时调整供气量或者暂停供气的，应当将作业时间和影响区域提前48小时予以公告或者书面通知用气方，并按照国家、行业标准规定和合同约定及时恢复正常供气;因突发事件影响供气的，应当采取紧急措施并及时通知用气方。
5.9对用气方查询天然气收费、服务等事项，供气方应当自收到查询申请之日起5个工作日内予以答复。
6、用气方的权利和义务。
6.1有权要求供气方按照合同的约定供应天然气。
6.2有权对供气方收费标准、服务等事项进行查询。
6.3用气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求供气方提供用气设施安全检查和维护保养的有偿服务或者帮助。
6.4有义务按照合同约定交纳天然气费。
6.5严格遵守各种安全用气法律、法规、规章和标准的规定，设置用气安全管理组织机构，配备专(兼)职安全管理人员，制定安全用气、设备设施检修管理制度、操作规程，对用气设施、设备履行日常维护管理职责。
6.6用气方新(改)建、扩建输配气、燃气工程的设计、施工、安全，必须符合国家有关燃气工程标准，必须依法经供气方组织竣工验收合格后方可投入使用。
6.7严禁擅自添装、迁移和更改燃气设施，不得擅自更换、变动和破坏供气计量调压及报警切断装置，否则造成的一切损失和责任由用气方承担。如确需扩大使用范围、更换迁移燃气设施的，应当向供气方提出书面申请，办理有关手续，并按规定向供气方支付有关费用。
6.8用气方应配备后备能源设备以保证正常生产经营。
6.9有义务协助和配合供气方进行用气安全检查，接受供气方对使用范围的燃气设施检查监督。
7、违约责任。
7.1供气方的违约责任。
7.1.1供气方未按照合同约定向用气方供气，应当向用气方支付停气期间正常用气量燃气费百分之_十的违约金。
7.1.2供气方施工、检修供气设施未履行必要的告知义务擅自停止供气、调整供气量，给用气方造成损失的，供气方应当承担赔偿责任。
7.2用气方的违约责任。
7.2.1用气方未按本合同约定交纳气费，自逾期之日起供气方每日按应缴气费3‰向用气方收取违约金,经供气方书面催缴之日起15日内用气方仍不缴纳气费和违约金的，供气方有权中断供气，恢复供气时由用气方承担相应恢复供气费用。
7.2.2用气方擅自改变用气性质，按实际用气性质的开始时间补交气费和3‰违约金;用气方盗用天然气，按其盗用期限、历史最高月用气量和现行气价补缴气费，并承担补缴气费10%违约金，经供气方书面催缴之日起15日内用气方仍不补交气费和违约金的，供气方有权中断供气，恢复供气时由用气方承担相应恢复供气费用。
7.2.3用气方天然气设施设备存在安全隐患危及公共财产、人身安全的，或用气方违法用气的，或用气方违反合同约定的，供气方有权中断供气，恢复供气时由用气方承担相应恢复供气费用。若由此给用气方自身或供气方及第三方造成人身损害或财产损失的，由用气方承担全部的赔偿责任。
8、免责条款。
8.1下列情况属于免责情形：
8.1.1国家和当地政府部门启动应急供气预案、气源单位发布“保民用”通知、公告等原因导致的供气量减少或停止供气的情况。
8.1.2由于气源单位突发事件等原因导致的供气量减少或停止供气的情况。
8.1.3由于不可抗力、国家政策调整、突发事件或者因第三方原因导致无法正常供、用气或者无法履行本合同其他义务的。
9、合同的变更。
9.1.在合同有效期内，任何一方可向另一方以书面形式提出变更合同条款，经双方协商一致后重新签订合同或签订补充协议予以确定。
9.2.用气方需要改变用气性质、扩大用气范围、迁移用气地点或将天然气设施权属转让(出售、赠与、继承)他人等，均应提前向供气方办理合同变更手续，供气方在收到用气方的变更申请后5个工作日内依法予以办理或答复。
10、合同的解除。
10.1有下列情形之一，解除权人可单方面提出解除合同：
10.1.1任一方丧失或有可能丧失本合同履行能力时。
10.1.2未经另一方书面同意，一方将本合同规定的全部和部分权利和义务转让给第三方。
10.1.3用气方违反本合同4.6、5.4、5.5和7.2条约定，被供气方停止供气30日以上的。
10.1.4其他符合法律规定一方有权单方解除合同的情形。
10.2合同解除后，一方当事人有权按本合同规定追究责任方的违约责任。
10.3解除合同的一方应当以书面形式通知对方，合同自通知到达对方时解除。
11、争议解决方式。
本合同在履行过程中发生争议时，双方友好协商解决。协商解决不成，双方同意就本合同中的争议条款采用以下第(1)方式解决：(1)提请当地仲裁委员会仲裁;(2)向大足区人民法院提起诉讼。
12、联络方式。
供用气双方必须确定供用气管理协调部门和人员，提供有效的通讯地址和电话通讯号码，并接受发出的有关供用气的所有信息。
12.1用气方：
通讯地址：，邮编：402360。
用气管理协调人：。
用气管理联系电话：。
传真电话：无。
12.2供气方:。
通讯地址：重庆市大足区龙岗街道办事处北环西路70号，邮编：402360。
供气管理协调人：。
供气管理协调电话号码：。
传真：无。
13、其它约定。
13.1本合同履行过程中，因签订合同的条件(包括法律、政策、价格、合同主体等)发生变化，合同一方可提前30日书面通知对方重新签订供气合同或者补充协议。
13.2本合同一式贰份，供气人、用气人各壹份，经双方法定代表人(负责人)或委托代理人签字并盖章之日起成立。(若有本合同3.3.2条附生效条件情形的，在符合本合同3.3.2条约定生效条件后生效。)。
13.3本合同附件无与本合同具有同等法律效力。
供气人(盖章)：用气人(盖章)：
法人或委托代理人(签字)：法人或委托代理人(签字)：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
年月日年月日。
城镇天然气供气工程方案
董市镇距枝江市城区直线距离约6km，拥有居民用户4000户左右，有少数工业、商业用户，已初具规模。董市镇政府能源消耗主要是煤炭、液化气、电力及木材，使用清洁、环保、高效天然气，改善董市镇居住环境和投资环境已迫在眉睫。
二、前期工作。
董市镇政府领导高度重视能源和环境改造工作，初开始与枝江市天然气有限责任公司联系，组织了几次综合办公会，枝江天然气有限责任公司非常重视该工程，迅速组织了专班对董市镇进行实地勘察、测量、设计和预算等多方面的`工作，制定了详细的施工方案。
公司专班拟定了一套完整施工方案，准备分两期实施。第一期工程从现有的董市镇血防桥东则dn110管道上接口，采用dn110管道沿318国道董市段路往西铺设至加油站旁，在董市镇区内采用一纵三横敷设。管道全长10.1km，工程总投资410余万元，经过测算，在0.4mpa工作压力下，供气量只能达到4.8万m3/日，可以满足董市镇区五年内的需求量。
第二期工程将随团结路延伸至董市时沿公路敷设dn150管到董市镇，管道全长10km，经过测算，在0.4mpa工作压力下，供气量可达到15万m3/日,可以满足董市镇30年内所有工业、商业、民用居民供气发展的需求。
方案经董事会批准,决定先实施第一期工程。待团结路延伸到董市镇后，再以二套方案敷设dn150天然气管到董市镇。
四、实施方案。
1、董市镇政府和枝江天然气有限责任公司共同组建工作专班，负责协调、督办等方面的工作。
2、组建强有力的土建施工队伍，确保工程进度。
3、组织强有力地安装队伍，分数段施工，齐头并进。
4、加强安全管理，按规范设置安全标志，确保工程安全无事故。
5、公司组建后勤保障组，主要是材料采购、运输、保管和施工工地的生活。
方案可否请市规划局领导审批。
天然气供气合同正式版
(乙方)：_________。
为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和使用中权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城区管道天然气工程建设管理实施办法》和《泗价工[20]8号》文件等法律、法规和规章，双方经行协商一致，签订本合同，以便共同遵守。
(一)供气种类：天然气。
(二)供气地址：___城a区1-12#楼。
(一)民用管道天然气建设工程、材料费(以下简称建设费)总额：该小区面积为48323.47平方米(以房管处核定的住宅商品房销售面积为准)，每平方米22元，共计人民币1063116.34元。
(二)民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：该合同签订七日内，乙方预付定金零元，甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币159467元，甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的`工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币318934元，完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币478402元，余款106313.34元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。
(一)工程设计：乙方提供该项目所需的工程技术资料后，甲方进行燃气工程设计，并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间，乙方应为甲方提供施工方便。
(二)安装项目：该小区入户管线及庭院管网配套工程，并为乙方用户安装燃气计量表一只，表前阀、表后阀各一只，管道接至灶具使用地点(不包括用户使用的燃气灶具)。甲方在施工过程中产生的垃圾由甲方负责清理，并不得损坏乙方所建房屋的主体结构，如有损坏则由甲方负责修复。
(一)甲方的权利和义务。
1、负责该项目的全部工程的设计、安装。
2、甲方根据乙方房屋主体工程进度情况和书面通知要求，合理安排燃气施工工期。
3、甲方负责管网供气设施的维修与保养并承担由此产生的费用。
4、甲方在与入住户签订安全供气协议后调试供气。
5、负责提供一整套符合档案馆备案要求的竣工图纸和其它竣工文件。
(二)乙方的权利和义务。
1、无偿为甲方提供该项目所需的工程技术资料(电子版)以备甲方设计、施工。
2、负责该项目于其他施工单位的协调工作，并无偿提供符合进场施工条件。
3、在该项目施工期间，为甲方提供施工所用的水、电以及堆放材料场所，由此产生的费用由甲方承担。
4、按合同约定期限和比例向甲方支付建设费。
5、乙方根据工程形象进度书面通知甲方开始进场施工，甲方根据乙方的楼栋的施工进度合理安排施工。乙方没有书面通知甲方进场施工而错过进场施工时间，由此造成施工难度由乙方负责解决。
1、由于乙方不能按期提供该项目施工所需资料或不按合同约定支付款项，导致天然气建设工期延误或造成本合同无法按期执行，甲方不承担责任，由此造成的损失由乙方赔偿。
2、因甲方原因导致本合同无法按期执行的由甲方承担相应责任。
3、由于不可抗拒的因素导致本合同无法执行的，双方均不承担责任。
4、双方就本合同有关内容如发生争议，通过友好协商解决。如协商不了可以通过其他法律途径解决。
1、本合同签定10日内乙方提供工程所需的技术资料给甲方。
2、甲方自收到乙方进场施工通知后按乙方工程进度合理安排施工。
未尽事宜，按有关燃气管理规定执行。
第八条本合同一式四份，双方各执两份，签字(盖章)后生效。
甲方：____________。
乙方：____________。
天然气民事纠纷协议书
原告人：_，男，__xx年_xx月_xx日出生，住址：_______，身份证号码：_______。被告人：_，男，__xx年_xx月_xx日出生，住址：_______，身份证号码：_______。风险提示：
诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。
另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。诉讼请求：
1、要求被告人_归还向原告_三次所借的人民币_____xx元整（__xx元）。
2、要求被告人_支付原告_约定的借款利息。
3、要求被告人_承担本次诉讼形成的所有诉讼费用。风险提示：
诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。事实与理由：被告人_于__xx年_xx月_xx日，以急需付购房款为由，向原告_借款人民币_____xx元整（__xx元）。原告_收到被告人_亲笔所写借条一份。被告人_又于__xx年_xx月_xx日，以急需周转资金配货为由，向原告_借款人民币_____xx元整（__xx元）。原告_收到被告人_亲笔所写借条一份。被告人_又于__xx年_xx月_xx日，以急需周转资金付会为由，向原告_借款人民币_____xx元整（__xx元）。原告_收到被告人_亲笔所写借条一份。因被告人_丈夫_与原告_既是老亲、又是多年的朋友，所以原告_对于被告人_借款行为和信誉深信不疑。三次累计借款给被告人_xx人民币_____xx元整（__xx元）。原告_与被告人_在借款时口头约定，当原告_急需要钱的时候，提前十五天告知被告人_，被告人_将按时归还所借的钱款。原告_因经营资金紧张及归还他人借款的需要，于__xx年_xx月_xx日向被告人_提出归还所借的人民币_____xx元整（__xx元），并支付相应的利息。原告_与被告人_双方约定__xx年_xx月_xx日归还。到期后，原告_多次要求被告人_按时归还借款。被告人_均以过几天就还甚至说没钱为由，不予归还。严重违背了诚实守信的为人原则。原告_为维护自己的合法权益，请求法院支持为盼！证据和证据来源：
1、被告人_亲笔所写的借条三张。此致：__人民法院附：
1、本诉状副本一份。
2、还款告知书三份。
3、借条复印件三份原告：__xx年_xx月_xx日风险提示：
提起民事诉讼的原告负有举证责任，要能够举出证明案情事实，支持自己诉讼主张的各种证据等等。
注意，列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要如实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。
天然气承包协议书
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》相关法律，法规及终身负责制遵循公平自愿的原则，依据甲方与湖北江汉良机石化集团南阳天然气利用工程项目部，所签订天然气工程安装施工合同，经双方共同商定，订立协议条款，以至共同遵守。
一、工程名称：天然气利用入户安装。
二、工程地址：河南南阳境内。
三、施工内容：根据施工图纸和甲方要求施工，外立管，入户，表箱，挂表，油漆，管道吹扫，试压，材料装运等所有图纸及规范内容。
四、施工安全：乙方必须严格按照国家有关法律法规和行业规范施工，滑板绳和安全绳拴挂牢固并专人检查看守。施工人员要严格按照操作规范操作，因违规操作发生安全事故由乙方承担所有法律责任和经济责任，登高人员带登高证，电焊工带特种焊工证，持证上岗，工伤意外险由乙方购买，满一年时双方各承担50%，如乙方在安全，进度，质量全部符合监理要求，保险费由甲方承担。
五、甲方责任：甲方负责施工材料申报，工程报验，材料发放工作协助乙方做好技术交底工作，根据乙方上报工程量做好报验结算工作。
六、乙方责任：负责按照工程施工内容进行施工，施工所需的一切生产工具，辅材及生产工具消耗品乙方自行承担，辅材(油漆，生料带)，工程材料领取费级材料装运费由甲乙双方各承担一半，发生浪费与丢失时，责任由乙方承担，严格按照有关规范要求施工，提供专业岗位操作证，施工中所有辅助耗材及水电费用，生活费用，住房，交通费用由乙方承担。
七、工程量及结算：根据双方商定分配给乙方户，预定户，每户施工费元。结算方式：按照甲方与乙方的结算方式，每个小区施工任务完成后，根据甲方承包合同的结算方式给乙方结算85%，三个月内验收合格结算15%。
天然气承包协议书
八、其他约定：
1、甲乙双方协议签订时乙方向甲方交纳安全保证金，材料保证金元。保证金在乙方户完成后，一个月内退还。
2、乙方应文明施工，遵纪守法，不得与他人发生争吵，不得打架斗殴，不得发生盗窃行为，更不能在施工区内随意拉接电源，若发生该类事情，每次处罚五万元，情节严重者，移送司法机关处理，同时乙方五条件退场，乙方所有施工款项不予结算，同时材料保证金概不退还。
3、甲方与乙方签订合同后，乙方必须办好保险，方能进场施工，否则甲方有权不分配施工任务。乙方必须按照双方所约定的数量完成，乙方不得以任何理由中途退出施工现场，否则将不予结算所有施工款项，同时材料保证金将作为违约金概不退还。
九、本协议一式两份，材料保证金到甲方账户后签字生效，甲乙双方各执一份，未经事宜双方协商解决或订立补充协议，补充协议同时具备法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
甲方向乙方提出燃气管道安装申请，乙方确认甲方已具备条件，为保证天然气安装及用户使用安全，明确甲乙双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规，甲乙双方就天然气管道安装和使用达成如下协议：
一、甲方资料：
安装详细地址：
联系人：联系电话：
二、乙方资料：
地址：广元市昭化区元坝镇益昌大道87号。
办公电话：0839—8722722。
三、工程内容：
1、乙方以包工、包料、包验收通过的方式，承包甲方开发的项目居民用户天然气管道工程的设计、施工、安装、调试工程，直至天然气管道工程验收通过并移交各户业主使用。
2、乙方负责协助该工程实施过程中涉及的相关部门和单位，并协调处理施工过程中与居民(村民)及相关单位的关系，确保工程顺利实施。沿公路界的主管道距离公路边公尺以内的青苗一律不予赔偿，公尺以外按政策性赔偿，赔偿费用由甲方承担。
3、乙方在天然气安装工程施工过程中，对损坏的公路、街道和土地负责复原。
四、价格、付款方式。
1、乙方向甲方收取用户的初装费(按县物价部门核价收取)，收取用户初装费元/户。甲方负责一切的自主管网安装、材料费和人工费(含气表),直到燃火使用(炉具用户自购)。
五、设计、施工、安装、调试：
1、乙方负责宣传、组织居民参与并提供居民的花名册。在施工安装过程中如因居民、村民无理阻拦、敲诈等影响工程进展，乙方负责协调处理，确保工程顺利进行。
2、乙方严格按照国家有关施工规范及甲乙双方确认的施工方案(路由)进行施工;。
3、工程施工验收合格后，由乙方负责为甲方进行空气置换，置换工作完成后，双方签订《居民用户用气协议书》，由相关人员进行试点火，点火燃烧正常后，移交甲方用户使用。
六、天然气管道及设施的安全操作使用、维护和改造更新。
3、乙方负责室外公用管道及设施的安全操作运行、维护和改造更新，甲方用户负责自己专用管道及室内天然气设施的安全运行、维护及改造更新。
4、甲方用户确需改造和更新管道及设施，必须向乙方申请，天然气公司接到用户申请后，帮助用户进行专用设施的改造和更新，并合理收取工料费用。
5、天然气管道安装结束后，如甲方提出停止使用天然气所产安装一切费用由甲方承担。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字(盖章)后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
监理委托协议天然气
甲方(委托方)：
乙方(监理方)：
为了确保工程建设质量，提高工程建设水平，充分发挥投资效益，甲乙双方基于《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就甲方委托乙方对其投资建设的天然气工程进行监理的相关事项协商一致，订立本协议。
一、委托内容：甲方委托乙方对其公司投资建设的天然气工程(包括：调压站;高、中压公网;各类用户工程及汽车加气站工程;场站房建工程)进行监理;乙方应当按国家的法律、法规和技术规范及图纸设计文件、施工合同的要求进行监理。
二、合同期限及价款。
1、本协议的有效期暂定为壹年。从20__年1月1日起至20__年12月31日止。
2、本协议期间，乙方向甲方按工程总造价的2.5%收取监理费用。
三、双方责任。
1、甲方无偿向乙方派驻项目部的员工提供以下条件：
(1)办公房屋间;。
(2)办公设备套，包括;。
(3)住宿用房间;。
2、甲方为乙方派驻人员提供伙食条件：一日三餐(伙食条件与甲方员工保持一致);乙方须缴纳伙食费200元/月每人。
3、甲方向乙方提供的房屋、办公设备属于甲方的财产，乙方应保证其员工妥善使用和保管，在本协议终止时将甲方提供的房屋、设备移交甲方。
4、甲方有责任保护乙方的合法经营和收益。
5、乙方必须对所承揽的项目负责，全面履行监理合同，按国家、地方的各项法律、法规、规范开展监理工作。
6、乙方必须保证监理资质和经营范围满足甲方承建的工程项目的要求，否则，乙方应承担全部的责任;乙方将相关资质文件报甲方备案。
7、乙方同意并认可本协议的所有条款，并合法经营，不得违反国家和地方的法律、法规，如果乙方违法经营，所造成的后果由乙方负全部责任，并承担经济赔偿。
8、乙方应服从当地工商、税务、建设等部门的管理。
9、未经甲方同意，乙方不得私自转委托所监理的项目。
四、双方共同责任。
1、甲乙双方应对其员工进行培训，对知悉的对方公司的商业秘密进行保密。
2、甲乙双方如有一方未能履行本协议明确的责任，受害方可终止本协议;如造成对方经济损失，受损方可依法追究其违约责任。
3、因甲乙双方以外的责任造成本协议不能继续履行时，双方可协商解除本协议。
4、乙方的员工可以参加甲方组织的各类文娱活动。
5、甲方可根据乙方员工的贡献,对年度表现突出者参照甲方奖惩制度给予奖励。
五、本协议未尽事宜双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
协商不能达成一致意见的，可向合同履行地人民法院诉讼。
六、本协议一式四份，双方各执两份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：
代表(签字)代表(签字)。
年月日年月日。
天然气供气意向书
意向书。
要写明合作各方当事人单位的全称，双方接触的简要情况，磋商后达成的意向性意见。下面本站小编为大家精心整理了天然气供气意向书，希望能给你带来帮助。
甲方(供气单位)：海阳奥德燃气有限公司乙方(用气单位)：
鉴于天然气优质、高效的特点，为了节约经济成本，提高工作效率，同时优化城市的能源结构，建立绿色、高效生产企业经营模式，甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，依照国家的法律法规，经共同协商，达成初步用气合作事宜，特签订本合作意向书。
一、甲方在海阳域内管线项目建成并投入使用后，将向乙方供应管道天然气。
二、甲方在海阳域内管线项目建成并投入使用后，乙方将使用甲方提供的天然气。三、天然气用量：乙方天然气用量预计为万方/年。
四、天然气价格：根据物价局核准天然气价格收取。
五、计量方式：以天然气流量计计量值为准。
六、结算方式：按照双方协商的结果方式予以结算。
七、其他说明：本意向书是双方进一步合作的基础，是双方未来签订供气合同中包涵的主要条件和条款的意向性的陈述，具体约点按双方未来签订的《管道燃气供气合同》规定执行。
本意向书一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字、盖章后生效。待双方签订正式《管道燃气供气合同》后终止。未尽事宜双方协商解决。
甲方：海阳奥德燃气有限公司(公章)。
代表人签字：
乙方：(公章)。
代表人签字：
xxxx年xx月xx日。
甲方：
乙方：
本管道燃气供气意向书(下称“本意向书”)由以下双方在河北省唐山市丰润区签署：(下称“甲方”)：一家依中国法律合法成立和存续的公司，地址位于，邮编(下称“乙方”)：一家依中国法律合法成立和存续的有限公司，地址位于，邮编。
鉴于：
1、甲方作为唐山市最大的燃气管道运营商，为上游供气企业单位提供、上报科学天然气供气需求量，有义务保障下游用气企业单位天然气供应。
2、乙方利用天然气优质、高效的特点，节约经济成本，提高工作效率，同时改善城市能源结构，建立绿色、高效生产企业经营模式，计划使用天然气。
3、甲乙双方愿意在本意向书的基础上开展谈判，并就甲方向乙方销售、乙方向甲方使用、购买天然气达成后续协议。
据此，甲乙双方本着平等、自愿、公平、合法和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，达成以下意向：
第一条定义。
1.一方：指本意向书的任一方。
2.双方：指本意向书的甲方和乙方。
3.后续协议：指甲方和乙方就天然气供气事宜一致达成的管道燃气供气合同。
第二条条件。
1.本意向书双方理解并同意，双方同意，本意向书表达了双方努力签订天然气供气协议的真诚愿望，可作为双方上报主管部门及相关部门，申请天然气管道建设安装、供气项目的支持性文件。
2.双方在本意向书项目下的合作，须符合河北省天然气产业规划。
第三条质量。
第四条供气时间、年限及数量。
1.供气起始时间为甲方为乙方进行天然气管道建设工程安装、验收完毕，甲方结清工程款后，具备供气条件，签订管道燃气供气合同。
2.双方同意甲方向乙方供应天然气产品的交付期应不少于起始日之后的三十年。
3.甲方在20xx年以前将管道铺设到乙方项目工地，以方便乙方20xx年项目总体规划。
第五条有限期。
本意向书的有效期限为自签订之日起十八(18)个月，在有效期限内双方未签署燃气管道建设安装合同与燃气供气合同，本供气意向书视为作废，如果双方同意，本意向书予以延期。
第六条其他约定。
1.本意向书的未尽事宜，将由双方在管道燃气供气合同中进一步协商确定。
2.本协议一式肆份，双方各执贰份。
3.本意向书自各方法定代表人签署并加盖公章之日起成效。(以下无正文)。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
甲方(供气单位)：丽水天燃气公司。
乙方(用气单位)：
甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，依照国家有关法律法规，经共同协商，达成如下合作事宜，签订本天然气供需意向书。
一、拟供气时间：从年月日到年月日为止。
二、天然气用量：在拟供气时间内，甲方供应乙方天然气用。
量为20xx年万方、20xx年万方、20xx年亿方、20xx年亿方。
三、天然气价格：依据国家发改委确定的秦皇岛—沈阳管道天然气出口价格和管输运行费用确定，天然气价格根据国家政策的调整随之调整。现经双方协商暂定价格元/方。
四、计量方式：以天然气交付点流量计计量值为准，若计量有误差，双方协商解决。
六、结算方式：执行按月结算方式，具体条件按双方未来签订的《天然气。
购销合同。
》规定执行。
七、其他说明：本意向书是双方进一步合作的基础，是双方未来签订《天然气购销合同》中包含的主要条件与条款的意向性陈述。
本意向书经双方签字、盖章后生效。待双方签订正式天然气购销合同后自然终止。
本意向书一式四份，甲、乙双方各持二份。未尽事宜双方协商解决。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
天然气供气合同正式版
乙方：________________。
为保证用气安全，根据《____市燃气管理条例》、《城市燃气安全管理规定》等法规和章程，在验收通气工作之前及后期使用过程中，甲方负责对所购买住宅天然气设备、设施进行必要的安全检查。并遵守以下规定。
1.严禁私自拆、装、移、改天然气管道及天然气表，如需改动或挪移，请咨询燃气公司相关部门（咨询电话：________），如需付费，请索要发票作为依法改动凭证。
2.严禁装修中封闭天然气阀门、表具，保持室内通风。
3.严禁在厨房和有天然气设备的房间居住。
4.严禁把安装天然气设备的厨房改为他用。
5.灶具与燃气管线之间应保持适当的距离，以免使用时烘烤燃气管线及设备。
6.甲方须使用合格的天然气灶具。
如因甲方违反以上条款，在通气和日常使用过程中造成的安全隐患、安全事故和一切不良后果及连带责任，由甲方自行承担。
甲方代表签字：___________乙方代表签字：___________。
供气安全协议住宅
乙方：(业主住户)。
一、根据“谁主管、谁负责”的消防责任界定原则，甲方将本社区属乙方购买所有或居住的梦澜轩幢住宅房屋范围的消防安全保障工作分割委托给乙方负责。
二、甲方责任义务：
1.负责本社区消防安全防范的组织工作，定期开展消防安全知识宣传和消防逃生演习活动，定期安排防火检查，对火灾隐患及时上报或整改。
2.负责本社区公共消防设施设备的管理维护工作，贯彻执行各项消防管理规定，认真落实安全管理措施。
3.负责在本社区发生火警时及时组织扑救和协助政府消防部门进行消防灭火施救工作。
4.其它作为本社区物业管理企业所应承担的消防责任义务。
三、乙方责任义务：
1.积极支持配合和参加甲方组织的消防安全防范活动，自觉培养消防意识宣传消防重要性。
2.不在所属住宅房屋或车辆内贮藏保存易燃易爆危险物品。
3.不违规使用电器、不超容量用电和不违规使用液化气、管道煤气等燃气具。
4.教育和培养家庭成员特别是小孩学习消防逃生技能、会报警、不玩火和不燃放烟花爆竹。
5.遵守装修工程消防安全管理规定和工程施工安全技术规范。
6.在有火警紧急情况下能冷静准确向9报警并灭火、指引和助他人逃生。
7.其它作为本社区业主或住户所应承担的消防责任义务。
四、甲乙双方对上述各项消防安全管理责任义务应认真执行，若有违反，承担相关法律后果。
五、本协议未尽事宜，可由双方约定签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。
六、本协议自双方签订之日起生效。
甲方：
乙方：
物业分公司。
日期：年月日
日期：年月日
天然气供气意向书意向书
乙方(用气单位)：
甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，依照国家有关法律法规，经共同协商，达成如下合作事宜，签订本天然气供需意向书。
一、拟供气时间：从xx年xx月xx日到xx年xx月xx日为止。
二、天然气用量：在拟供气时间内，甲方供应乙方天然气用
量为20xx年xx万方、20xx年xx万方、20xx年xx亿方、20xx年xx亿方。
三、天然气价格：依据国家发改委确定的秦皇岛—沈阳管道天然气出口价格和管输运行费用确定，天然气价格根据国家政策的调整随之调整。现经双方协商暂定价格xx元/方。
四、计量方式：以天然气交付点流量计计量值为准，若计量有误差，双方协商解决。
六、结算方式：执行按月结算方式，具体条件按双方未来签订的《天然气购销合同》规定执行。
七、其他说明：本意向书是双方进一步合作的基础，是双方未来签订《天然气购销合同》中包含的主要条件与条款的意向性陈述。
八、本意向书经双方签字、盖章后生效。待双方签订正式天然气购销合同后自然终止。
九、本意向书一式四份，甲、乙双方各持二份。未尽事宜双方协商解决。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
时间：
天然气供气中断的心得体会
天然气是现代生活中最重要的能源之一，它被广泛应用于烹饪、取暖和发电等领域。然而，我们不可避免地会遇到天然气供气中断的情况。最近，我经历了一次天然气供气中断，这让我深刻地意识到了依赖天然气所带来的不便和风险。下面是我对这次经历的心得体会。
首先，我体会到天然气供气中断对生活的冲击。天然气在我们日常生活中的使用非常广泛，无论是做饭、热水洗澡还是取暖，都离不开它的供应。一旦天然气供气中断，我们的生活将受到极大的影响。比如，在没有天然气的情况下，我们无法像以往一样煮饭，甚至连做一杯热水都很困难。取暖也成为一大难题，尤其是在寒冷的冬季。在这次中断期间，我不得不寻找其他方法来解决生活上的问题，比如使用电磁炉煮饭、购买热水瓶等。这个经历让我认识到，我们应该提前做好准备，储备其他能源，以应对可能发生的天然气供气中断。
其次，我思考了天然气供气中断可能带来的安全隐患。天然气作为一种易燃气体，如果在使用或供应过程中出现问题，很容易引发火灾或爆炸。在这次天然气供气中断期间，我看到了相关新闻报道，说有人因为使用替代燃料而引发火灾，甚至造成了人员伤亡。这让我意识到，在天然气供气中断的情况下，我们应该格外注意安全，避免使用其他易燃物品或可能引发火灾的设备。同时，我们也应该及时向相关部门报告天然气供气中断的情况，以免造成更大的危害。
此外，我还意识到长期依赖天然气供气可能对环境造成的潜在危害。天然气虽然是一种相对清洁的能源，但开采和使用过程中仍然会排放少量温室气体和其他污染物。在供气中断期间，当我不得不转向其他能源时，我选择了使用电磁炉和电暖器。这不仅增加了我家庭的用电负荷，还增加了对环境的负面影响。因此，这次经历让我重新思考了对可再生能源的使用和支持的重要性。我们应该积极推广和使用可再生能源，减少对天然气等非可再生能源的依赖，以保护我们的环境和地球。
最后，这次天然气供气中断还让我认识到了供应链的重要性。天然气供气中断的原因可能是各种各样的，比如管道破裂、设备故障等。这次中断的原因是一条供应管线发生了破裂，导致无法供气。这个事件让我深刻体会到，供应链的每个环节都必须保持良好的运作状态，以确保能源的稳定供应。只有当供应链的每个环节都获得妥善的维护和管理，才能避免供气中断等情况的发生。因此，我认为应该加强对天然气供应链的监管和维护，确保其可靠性和安全性。
总的来说，天然气供气中断的经历使我对天然气的依赖和风险有了更深入的了解。我们应该提前做好准备，储备其他能源以应对可能的中断。同时，我们应该关注天然气供气中断可能带来的安全隐患，采取相应的防范措施。此外，我们应该减少对天然气等非可再生能源的依赖，推广可再生能源的使用。最后，加强对天然气供应链的监管和维护，确保能源的稳定供应。只有这样，我们才能更好地应对天然气供气中断的情况，保障我们的生活安全和环境保护。
天然气供气方案
一、指导思想：
“六一”儿童节是孩子们最重要的节日，为了让幼儿度过一个快乐、充实而有意义的节日，_分园举行“庆六一、展风采”为主题的庆祝活动。让幼儿尽情展示自己的才艺。体现_分园全体幼儿、家长、教师健康向上的精神风貌。
二、活动目标：
通过开展庆祝“六一”活动，使幼儿在积极的参与中体验合作与交往的快乐，从而让幼儿度过一个幸福、难忘的“六一”儿童节。通过活动让家长在参观和参与幼儿的节日庆祝活动中，进一步感悟幼儿教育的观念，从中使自己对如何教育孩子有所启发。通过向家长、社会展示幼儿的“六一”活动，进一步塑造本园的良好形象。
三、活动主题及口号：
主题：庆缤纷“六一”展幼儿风采享成长快乐。
口号：“我能行，我真棒!”
四、活动安排：
1、活动时间：
5月10日8：00园领导验收幼儿园节目;。
5月20日~21日9：00大会堂节目彩排;。
5月27日上午全园彩排;。
5月29日6：30，家长、教师为小朋友化装，8：00幼儿进大会堂，9：00节目正式演出。(时间暂定)。
2、活动地点：_大会堂。
3、参与人员：全园幼儿、家长、教师及各领导。
4、总策划：
5、安全工作：各班班主任。
6、主持人：教师主持，幼儿主持。(人员待定)。
7、舞台布置：
五、活动流程：
1、园长及领导代表讲话。
2、幼儿文艺汇演。
3、大班毕业照。
六、活动准备：
1、布置富有欢庆气氛的班级环境及全园周围环境(张贴宣传标语“我能行，我真棒!”)。
2、以班为单位作好参加活动的准备。
(2)各班调动家长的积极性，邀请家长参与文艺演出，并安排时间家长彩排。
3、幼儿园准备活动奖状、奖品和礼品。
4、利用板报向教师、家长发出倡议和向每个幼儿的家长发出倡议书，引起家长的重视，争取全体教师和家长对此次庆祝活动的配合与支持。
七、活动方案及具体时间安排：
(一)庆祝大会。
1、入场8：30以前完成(各班按指定位置坐好，主持人开场白)。
2、园长讲话和领导发言。
(二)幼儿文艺汇演。
本次“六一”儿童节活动以“幼儿艺术展示”、“班级特色表演”、“超级变变变”等多种形式组成。
1、文体节目表演。
(2)要求：选材符合幼儿水平的体裁;表演活泼、大方;服装设计符合剧情需要;根据剧情的需要配有一定的背景和表演用的道具;讲述、配乐录音良好。
2、超级变变变。
(1)目的：通过幼儿的表演带给大家一些奇思妙想。
(2)要求：选材要有愉悦氛围的感染力;道具选择适当，幼儿表现大方，音乐清晰。
3、家长助兴表演。
(1)目的：家长展示自己的风采，给幼儿良好的形象影响;为幼儿的节日增添色彩;加强幼儿、家长、教师三方的沟通、联系、配合。
(2)要求：表演活泼、大方;根据表演的需要配有一定的背景和表演用的道具;自己准备好需要的音乐。
八、毕业班合影活动。
城镇天然气供气工程方案
甲方(供气单位)：海阳奥德燃气有限公司乙方(用气单位)：
鉴于天然气优质、高效的特点，为了节约经济成本，提高工作效率，同时优化城市的能源结构，建立绿色、高效生产企业经营模式，甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则，依照国家的法律法规，经共同协商，达成初步用气合作事宜，特签订本合作意向书。
一、甲方在海阳域内管线项目建成并投入使用后，将向乙方供应管道天然气。
二、甲方在海阳域内管线项目建成并投入使用后，乙方将使用甲方提供的天然气。三、天然气用量：乙方天然气用量预计为万方/年。
四、天然气价格：根据物价局核准天然气价格收取。
五、计量方式：以天然气流量计计量值为准。
六、结算方式：按照双方协商的结果方式予以结算。
七、其他说明：本意向书是双方进一步合作的基础，是双方未来签订供气合同中包涵的主要条件和条款的意向性的陈述，具体约点按双方未来签订的《管道燃气供气合同》规定执行。
本意向书一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字、盖章后生效。待双方签订正式《管道燃气供气合同》后终止。未尽事宜双方协商解决。
甲方：海阳奥德燃气有限公司(公章)。
代表人签字：
乙方：(公章)。
代表人签字：
xxxx年xx月xx日。
天然气管道安全施工协议书
甲方单位名称：联系电话：
乙方单位名称：联系电话：
一、目的：
根据《中华人民共和国建筑法》和国家有关安全施工管理规定的要求，为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
二、施工项目：
三、施工地点：
四、施工时间：
五、协议内容：
第一条乙方的资质审查由甲方审查确认，乙方必须具备以下条件：
1、具有有关部门颁发的营业执照和施工资质证书;。
2、具有有效的法人代表资格证书;。
3、具有由劳动部门颁发的“安全施工合格证”、近两年安全施工证明;。
6、配备保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具;。
7、具有安全施工管理制度及办法。
第二条本工程的安全目标是：无重伤、死亡事故;无人身群伤事故;无重大火灾事故;无设备重大损坏事故。
第三条本工程安全管理的方针和原则：贯彻安全第一，预防为主的安全生产方针;遵循安全管理制度化、人员行为规范化、安全设施标准化、物料堆放定置化的原则。
第四条甲方安全管理体系是施工现场安全管理的最高机构(该机构成员包括各参建单位的安全第一责任人)。该管理体系下设安全员，负责日常工作。乙方要根据本单位的具体情况，建立相适应的安全组织机构。
第五条甲方和乙方的行政负责人是本单位的安全第一责任人，对本单位的安全施工负全责。
第六条甲方的权利和责任：
1、甲方和监理单位有权对工程建设过程中的安全施工和文明施工进行监督管理。
2、甲方和监理单位有权严格审查乙方的安全资质。
3、有权参加审查乙方施工组织设计中的“安全施工、文明施工措施”，并督促执行。
4、帮助协调承包人在交叉作业中存在的安全施工、文明施工问题。
5、有权督促、检查乙方对其分包单位的安全管理。对安全施工、文明施工严重失控的单位，发书面安全不符合项通知，有权视其情况责令其停工整顿。
6、负责组织相关人参加的联合安全施工大检查，及时消除事故隐患，协调解决存在的问题。
7、协助施工现场总平面管理，确保现场文明施工。
8、负责合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。
第七条乙方应承担的安全责任。
1、施工现场安全由乙方负责。
2、严格执行国家有关安全的标准和规范、施工安全管理规定等规章制度，服从甲方在安全施工、文明施工方面的管理、监督和指导。
3、根据施工现场的实际情况，建立安全管理的各项规章制度。单项施工项目必须编制安全施工措施，经甲方审查后实施。
4、承包人的特种作业人员，必须是经过安全技术培训，经有关部门考试合格持证上岗的;所有作业人员中没有未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员。否则，发包人现场管理人员有权要求上述人员立即停止作业并离开施工现场。
5、施工机械、工器具及安全防护用品必须是专业厂家生产并经检验合格产品，符合检验周期。
6、起重设备、压力容器等设备的报装、验收、效验由乙方负责办理，甲方协助。
7、乙方必须按国家规定为施工人员配备劳动防护用品、用具，办理施工人员的工伤保险及意外伤害保险。
8、乙方在现场设置各种安全标志及安全保护设施，并要考虑与其它单位整体的协调性。
9、施工现场严禁存在“三合一”(办公、仓库、生活)场所，夜间现场值班人员应向发包人备案。
10、凡由乙方责任造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任及经济损失;凡由乙方责任造成的火灾和设备损坏等事故，由乙方承担一切经济损失。发生的事故必须按“三不放过”的原则调查处理，并按规定统计上报。
11、严格按基建程序、施工程序、建设工程安全工作规程进行施工。第八条乙方向甲方交纳元作为安全施工保证金，合同到期无安全事故后返还。
第九条甲方发现施工中的不安全行为，有权纠正或立即停止其工作;施工中存在习惯性违章、严重违章的，甲方根据情节对乙方进行处罚元的违约金。违约金应以现金的形式给甲方上交。
第十条本协议书一式两份，双方各执一份，自双方法定代表人或其代理人签字盖章后生效。
甲方(公章或合同专用章)：乙方(公章或合同专用章)：
法定代表人或授权代表(签字)：法定代表人(或授权代表)(签字)：
签订日期：
签订地点：
注：”三不放过”原则：指在调查处理工伤事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过的原则。