合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。合同的格式和要求是什么样的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。
拆迁合同文本篇一
发包方 (以下简称甲方) 立协议单位：
承包方 (以下简称乙方)
为了明确责任，按质、按量、按时完成任务，依据《_经济协议法》及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。
第一条 工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程范围和内容：
四、工程总造价：
五、质量等级：
六、工程工期：
第二条 承包方式
本工程采取下列第 项方式承包。
1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;
2、包工不包料;
3、包工包料。
如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整协议工程价格。
第三条 价款支付与结算
一、工程款支付方式：
二、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。
三、工程结算依据
第四条 工程变更
本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。
第五条 工程验收
一、工程竣工后，双方组织有关人员及时验收。
二、工程竣工验收后，甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。
第六条 保修条件及期限
保修期 个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏，不在无偿保修范围内)
第七条 双方责任
甲方：
一、工程开工前，应交给乙方施工图纸 份，地质勘察报告 份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。
二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。
三、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。 乙方：
二、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置;
三、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按协议规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，协议工期顺延。
第八条 违约责任
乙方的责任：
一、工程质量不符合协议规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程未按协议规定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造价万分之 付违约金。
甲方的责任：
四、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金;
五、不按协议规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之 偿付乙方赔偿金。
第九条 安全、文明施工
乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
乙方应文明施工，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。
第十条 附则
二、甲方指定 为工地代表;乙方指定 为工地代表。
三、本协议未尽事宜，双方另行解决。
四、本协议一式 份，甲、乙双方各执 份。
甲方(签章) 乙方(签章)
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
电话： 电话：
年 月 日
拆迁合同文本篇二
甲方：
乙方：
依据《_经济合同法》第426条的规定和《_合同法》及相关法律法规的规定，经协商一致，甲乙双方就 工程施工，采取联合经营的方式实施，双方本着平等、自愿、互利互惠的原则，达成如下协议，双方共同遵照执行，特签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程规模：
4、工程承包范围：
5、工程造价：，单方造价：
6、工程施工工期：
二、联营方式：
1、由甲方全权履行工程项目施工合同中所规定的条款;
2、由乙方负责该工程项目的商务和社会资源的提供等工作(具体工作内容另见补充协议)。
三、入股方式：
1、由甲方负责该项目施工所需的资金、人员、设备调配及具体的管理工作，作为该项目实施的控股人，实际股权占 %。
2、乙方负责项目接洽和签订合同等商务工作和协助甲方正常施工工作，部分资金投入，以此作为该项目的股份持有人，实际股权占 。
四、利润分配：
1、甲方占单方造价，归甲方所有，乙方不得侵占和无理索取;
2、乙方占单方造价，归乙方所有，甲方不得侵占和无理索取，并按其他相关约定按时执行分配(分配办法和支付时间见补充协议或其他文件约定)。
五、利润分配支付方式：
甲乙双方均以现金方式结算。
六、未尽事宜，甲乙双方协商解决或另行签订补充协议，凡经协商未果，则双方均可诉诸法律。
七、本协议一式四份，甲乙双方各执二份，双方签字盖章生效，均具有同等法律效力，待双方经济关系解决时本协议自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
拆迁合同文本篇三
住所地：
法定代表人：
乙方：xx电子信息技术有限公司
住所地：
法定代表人：
甲、乙双方经协商一致，在平等、自愿的基础上，就合作生产、销售由乙方自主研制的指纹识别门禁系统产品项目达成本协议，以资共信守。
1．合作内容
本项目合作的内容为：生产、销售由乙方自主研制的指纹识别门禁系统产品。首批生产套（其中银行指纹识别联动门禁系统套），以后批产品生产量根据市场销售情况待定。
2．合作期限
________年____月____日--________年____月____日，共捌年。
3．合作体制
在甲方框架内成立由乙方组建，甲方派员监督的指纹识别产品项目部，其权限为负责本项目产品的生产、销售及售后服务。项目部设立独立帐户，实行独立核算。
4．知识产权的使用
4．1本项产品的生产、销售可使用乙方提供的中文：xx；英文：的注册商标。也可以使用甲方所提供的商标及冠名。
5．权益平衡
自本协议签定之日起，乙方不得独立或以任何方式与第三方合作生产、销售指纹识别门禁系统产品。
甲方从合作之日起，按月向乙方提供资金万元，持续时间不超过个月，且该资金纳入本项目产品的生产总成本。
6．甲方职责
6．1提供本合同项目生产、销售及售后服务的所需资金，前期投入不低于人民币万元（以后根据市情况待定）的基本运作资金，在本协议签定生效后的十个工作日内存入开列的指纹产品项目部的独立帐户内，实行专款专用，保证该资金的投放与生产、销售及售后服务的进程同步，并即时派出财务人员管理并建立独立的帐目，及时制作月报及年报等财务文件交双方备案。
6．2提供本项目产品必需的生产场地（-标准厂房）。
6．3监督本项目产品的生产、销售及售后服务的全过程。
6．4与乙方共同制定项目产品的销售计划、共同进行本项目产品的销售及售后服务工作。
6．5与乙方共同做好产品销售资金的回笼工作。
6．6负有对本项目产品的技术、生产及销售等资料及信息的保密义务。
7．乙方职责
7．1负责制订生产实施方案，并按照实施方案组织生产。
7．2负责定制及采购产品零部件。
7．3项目产品的总成本控制在人民币元/套内（银行联动门禁），其中单门控制门禁产品在元/套内。
7．4负责项目产品的生产技术、技术升级、技术更新换代及产品质量保证。
7．5与甲方共同制定本项目产品的销售计划，共同进行产品的销售及售后服务。
7．6与甲方共同做好产品的货款的回笼工作。
7．7对项目部独立帐号中的资金运作进行监督；对项目部独立财务核算及财务文件进行监督、审核。
8．项目资金支配权限及销售收入的支配
8．1为不影响项目产品的生产及销售进程，项目产品生产和销售所需的当前资金先由项目部负责人提出，经甲方本项目指定负责人核实后即行兑付。
8．2项目生产、管理及销售人员的每月工资经项目部负责人根据预先核准的人员和数额核实后，经甲方本项目指定负责人核实后即行兑付，并纳入项目总成本。
8．3项目生产、管理及销售人员的差旅费及招待费等由项目部负责人核准后，经甲方本项目指定负责人核实后即行支付，并纳入项目总成本。
8．4项目产品将全部以甲方名义对外销售及结算。销售及售后服务的全部收入必须进入指纹产品项目部所开列的独立帐户内。
8．5甲方不得随意抽回初期投入基本资金，货款回笼的资金在确保本项目产品的持续生产、销售及售后服务的前提下，在征得乙方的认可后，甲方可以逐步收回初期投入的万元基本资金。增值部分资金必须经过乙方本项目部负责人及甲方本项目负责人共同签字、认可后方能动用（包括本项目的利润分配等）。
8．6甲、乙双方其同制订本项目产品的销售价格及税务策略。
8．7指纹产品项目部所有财务文件需经乙方本项目部负责人及甲方本项目负责人共同审核、签字后方能生效。
9．利润分配
9．1本项目和税后利润核算时间以年度为单位。
9．2本项目的税后利润分配的前提为：在甲方收回初始投入资金（按实际投入资金）的%（以帐面统计为准）后。
9．3本项目的税后利润分配比例为：甲、方双方各占%。
9．4甲、乙双方每期所得的利润扣除%留作本项目发展基金外，其余%应及时划入各自帐户。
10．协议的终止、解除
11．争议的解决
甲乙双方如有争议，则双方友好协商；如不能解决，则提请杭州市仲裁委员会仲裁。
12．违约责任
任何一方违约，应赔偿另一方由此所受的全部损失（直接和间接损失）。
13．其他事宜
甲乙双方如有未尽事宜，可另行订约；合作期满后，在同等条件下，甲方有优先的合作权和续约权。
14．法律效力
本协议一式四份，同具法律效力，甲乙双方各执二份，经双方法定代表人委托人签字盖章后生效。
甲方：杭州xx科技发展有限公司乙方：杭州xx电子信息技术有限公司
公司盖章：公司盖章：
法定代表人：法定代表人：
委托人：委托人：
拆迁合同文本篇四
乙方：________
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑装饰工程验收规范》及其他有关法律和行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，就本工程分包施工事宜达成如下协议：
一、工程名称：________
二、工程地点：________
三、承包方式：包工包料。包质量、工期、安全生产和文明施工。
四、材料、设施供应
1、工程施工所用施工工具及吊篮由乙方自备，费用已含在综合单价内。
2、乙方提供的所有材料，必须符合产品质量法的有关规定，并附有合格证等资料；
五、工程款计算方法及付款方式
1、计价方式：本协议采用固定综合单价承包方式，真石漆综合单价为________元/平方米，综合单价分析表详见附件。
1）本协议承包单价包括本工程施工发生的直接或间接的所有人工费、材料费、机具（械）费、装卸及搬运费、冬雨季施工费、成品保护费、抢工费、文明施工、施工水电费、各种管理费、保险、利润及税金等所有直至工程完工竣工验收的一切费用。
2）本协议承包单价包括乙方应计取的各项税费和市场价格浮动因素造成的成本增减风险；乙方对现场情况已进行了充分了解，并对将采取的措施做了全面考虑，除双方另有约定外，本协议承包单价不得调整。
2、工程款计算：按各种不同装饰面层的完成面积×相应装饰面层的综合单价。
3、付款方式：预付款
3）留结算价款的________ %作为工程质量保修金，质保期满一年且无工程质量问题，甲方向乙方支付结算款的________ %，工程质保期满________年且无工程质量问题，甲方向乙方支付全部剩余的________ %（质保金不计利息）。
4）拨付工程款时，乙方需向甲方提供符合财务要求的税务发票。
5）申请工程款时，乙方需按甲方程序办理，且必须经过现场监理单位及施工总承包单位的认可。
六、质量标准及验收要求
本工程要求，外墙真石漆（喷涂效果）产品厚度（面层厚度）最薄处2mm以上，颜色以________为基准，乙方现场做出施工及颜色样板，由甲方选择确定；大面积施工前，必须经甲方确认，否则由此造成的.损失由乙方自行承担。
1、本工程质量要求为一次性验收合格。乙方必须严格按甲方要求和现行施工、验收规范进行施工，确保施工质量和工程资料符合各项规定和要求。
2、乙方在施工之前，乙方须检查外墙抹灰面，如有缺陷乙方应及时以书面形式告知甲方，待有缺陷的抹灰面进行维修并验收合格后方可施工。
3、乙方必须保证外墙装饰各层粘结牢固、涂层和腻子层无开裂、无透底和起皮反锈、面涂不褪色掉色；涂层和其它装饰材料及设备的衔接处需保证界面清晰、吻合严密；外墙漆的颜色及整体观感效果必须和现场已完成的样板保持一致，否则，乙方须自费修复至甲方满意为止。
4、该分包工程的施工质量必须通过甲方、建设、监理或质监等部门的联合验收，严格有关要求和标准进行施工。如因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同，并由乙方承担由此而造成的一切责任和损失。
5、乙方在完成每一施工工序后，经乙方认真自检、互检合格后，报甲方复检验收；甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行现场检测，返工或整改的工料费由乙方承担；造成工期延误，按违约责任相应条款执行。
6、在施工过程中的质量控制与最终质量验收均以甲方确认的样板为标准。
7、外墙装饰施工时，乙方必须对外墙上的门窗、阳台栏杆、空调栏板、雨蓬及其他相近的物品进行保护，避免施工中污染上述已完工工程。否则，由此引起的损失均由乙方承担，并不得向甲方索取任何额外的费用。
8、乙方承诺，保修期外墙真石漆不得出现脱落及裂缝，面层不褪色、不变色。
七、双方的责任和义务
（一）甲方的责任和义务
1、向乙方提供施工图、效果图、作业要求和具备施工条件的工作面。
2、为乙方施工工人提供临时住宿场地，所需设施由乙方自行承担。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、对乙方的材料及施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、负责对施工过程中各方面的工作协调。
6、按协议约定，向乙方支付具备付款条件的合同价款。
（二）乙方的责任和义务
1、本协议签订工人进场后，应及时提供施工人员身份证复印件，交甲方备案。
3、服从甲方项目部的日常监督检查，确保合同各项目标的实现；承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
4、乙方按照设计、规范、方案要求使用符合要求的材料和设备，并提供相关材料（设备）的合格证明，通知甲方代表验收，严禁使用不合格材料（产品）。
5、做好施工现场的每日工后“落手清”，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。
6、积极响应、配合本工程的变更施工，乙方不得以任何理由拒绝完成甲方下达的变更施工任务；否则，由此造成的工期延误按相关违约责任条款执行。
7、对现场已完工程有成品保护的义务（包括甲方现场完成的所有工程）；如乙方对现场其他单位已完成的工程造成损坏，须照价赔偿或自费修复至原状。
8、乙方必须合法用工，并按规定办理各种用工手续，所发生的费用由乙方自行承担。
9、乙方必须需服从甲方的安排并配合甲方及其他分包单位的工作，并接受本工程总包方的指导与检查。
10、乙方的施工进度必须满足总承包的工程进度及工程总进度的要求，要根据总承包的施工总进度计划详细编制本分包工程的施工进度计划表。
11、乙方不得将本协议的施工内容再行转包，否则甲方有权解除合同，并收回乙方对本项目的施工权，乙方无条件撤场。
八、工期要求
单栋楼施工工期________天，具体开工时间以现场书面通知为准。
本项目工期必须满足甲方总体施工计划安排，与总包单位在工程进度上进行紧密配合，确保总体进度要求，由于乙方原因未按约定工期完工，乙方须向甲方支付违约金，并承担因违约给甲方造成的其它损失。
九、安全生产及文明施工要求
1、乙方必须严格遵守国家法律法规和施工现场的各项规章制度，杜绝安全、火灾事故的发生，做到文明施工、工完料尽、严禁烟火，对工人应进行上岗安全培训、教育，做好上岗前的交底工作。
2、乙方必须服从甲方及施工总承包单位的项目现场各项管理规定，否则甲方有权对乙方进行每次不少于________元的经济处罚。
3、乙方必须根据甲方工期要求组织施工，同时做到安全生产、文明施工，对施工期间安全、防火防盗、环保等承担责任。对乙方在施工中的安全隐患，在甲方多次发出指令要求更改，而乙方拒不执行的情况下，甲方有权勒令乙方停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由乙方承担，并赔偿甲方的所有损失。本工程施工过程中因乙方自身安全措施不力而发生的一切安全事故均与甲方无关，由乙方承担全部责任和费用，并承担连带责任。
十、工程保修
1、本工程质量保修期为________年，保修期自整体工程竣工验收交付完毕之日起开始计算。
2、保修期内发生保修，乙方应无条件及时予以保修，因乙方原因造成保修不能及时完成或不履行保修义务时，甲方有权委托其他单位进行维修施工，所发生的相应费用从乙方质保金内抵扣，且甲方有权对乙方进行罚款。质保金不够时，甲方保留继续向乙方追索的权力。
十一、违约责任
1、当发生下列情况时，乙方承担违约责任，并赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。
1）因乙方原因不能按照合同约定的日期竣工，每延期一天按元/天向甲方支付违约金；工期逾期超过15日或施工工期已经明显不能达到进度要求，甲方有权单方面解除合同并要求乙方无条件退场，乙方除赔偿甲方因此造成的一切损失外，并应向甲方支付违约金元。
2）因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准。
3）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
4）乙方施工未达到一次性验收通过的，其返工整改的所有费用均由乙方承担，直至通过验收。
2、发生下列情况时，由甲方向乙方补偿损失：
1）甲方违约内容是指甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，则甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的工期。
3）甲方无正当理由拖欠乙方工程款时间达半年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工程款的利息。
第十二条其他
乙方驻现场代表：________，履行本合同的相关职责，电话：________ 。
2、甲方拨付给乙方的工程进度款必须做到专款专用，乙方应首先解决人工工资和材料供应商资金，不得拖欠人工工资和材料供应商资金；不论乙方与任何协作单位发生纠纷，使甲方受到牵连（相关部门要求责成处理或造成其它不良影响），甲方有权调查并处理相关纠纷，同时对乙方进行________元以上经济处罚，直至要求乙方无条件退场，且由此造成对甲方及工程项目的一切损失由乙方全部承担。
第十三条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方协商解决。协商不成时，可直接向工程所在地人民法院起诉。
本协议经双方签字盖章后生效，工程竣工交验，保修期满结清工程尾款后自然失效。
本协议一式肆份，其中甲方执贰份，乙方执贰份；
甲方（公章）：________乙方（公章）：________
代表人（签字）：________代表人（签字）：________
________年________月________日
拆迁合同文本篇五
甲方:
乙方：
甲方是经国家监管部门批准可经营贷款担保及票据承兑担保的融资性担保公司，乙方是北汽福田汽车股份有限公司或其分公司、全资子公司、参控股公司(以下统一简称“北汽福田”)的经销商。
为提升乙方在经营北汽福田汽车及工程机械产品方面的市场竞争力，扩大其产品的市场占有率，甲、乙双方联合合作金融机构开展终端用户融资业务，甲方为乙方推荐的购买或租赁使用北汽福田产品的用户提供融资解决方案，并为用户向合作金融机构提供担保服务。
同时，为解决乙方在经营北汽福田产品过程中的库存资金不足问题，乙方与北汽福田、银行合作开展经销商库存融资业务，乙方特委托甲方对其开展的经销商库存融资业务提供业务受理、授信额度审核、银行资源协调、库存盘点与检查、还款提醒等管理服务。
为明确甲、乙双方在终端用户融资业务及经销商库存融资业务合作过程中的权利义务，甲、乙双方依据有关法律、法规，达成如下协议，以兹共同遵守执行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
拆迁合同文本篇六
第一部分 合同协议书
发包人(全称) 承包人(全称) 依照《_合同法》、《_建筑法》、《_招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 工程批准、核准或备案文号： 工程内容及规模： 工程所在省市详细地址： 工程承包范围：
二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源
三、主要日期
设计开工日期(绝对日期或相对日期)： 施工开工日期(绝对日期或相对日期)： 工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：
四、工程质量标准
工程设计质量标准： 工程施工质量标准：
五、合同价格和付款货币
合同价格为人民币(大写)： 元(小写金额： 元)。详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、定义与解释
本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
发包人： 承包人：
(公章或合同专用章) (公章或合同专用章)
法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其授权代表：
(签字) (签字)
工商注册住所： 工商注册住所：
企业组织机构代码： 企业组织机构代码：
邮政编码： 邮政编码：
法定代表人： 法定代表人：
授权代表： 授权代表：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
电子邮箱： 电子邮箱：
开户银行： 开户银行：
账 号： 账 号：
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
第二部分 通用条款
第1条 一般规定
定义与解释
合同，指由第项所述的各项文件所构成的整体。
通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。
专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。
工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。
发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。
承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。
联合体，指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为工程承包人的临时机构，联合体各方向发包人承担连带责任。联合体各方应指定一方作为牵头人。
分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。
发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。
监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。
工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。
项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。
工程，指永久性工程和(或)临时性工程
永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。
单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。
现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料
部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。
项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告(选厂报告、资源报告、勘察报告)、资料(气象、水文、地质)、协议(燃料、水、电、气、运输)和有关数据等，设计所须的基础资料。
现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他情况的资料。
设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。设计阶段的形成，视项目情况而定。
工程物资，设计文件规定的并构成永久性工程实体的设备、材料和部件，及竣工后试验所需的材料等。
施工，指承包人把设计文件转化为工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。
竣工试验，指工程的土建、安装完工后，工程和(或)单项工程被业主接收前由承包商负责进行的试验。
变更，指在不改变工程功能和规模的情况下，发包人书面通知或书面批准的，对工程所做的任何更改。
施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。
工程接收，指工程和(或)单项工程通过竣工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。
竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行或在发包人组织领导下由承包人指导进行的工程的生产和(或)使用功能试验。
试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。
考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并被验收后，由发包人签发的验收证书。
工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。
合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。
基准日期，指递交投标文件截止日期之前30日的日期。
拆迁合同文本篇七
甲方（授权方）：
地址：
邮编：
授权代表：
电话：
传真：
乙方（被授权方）：
地址：
邮编：
法定代表人：
电话：
传真：
为进一步加快我市文明城市建设，不断推进城区环保、节能的低碳生活，为了加强市容和环境卫生管理，创造整洁、优美的环境，打造绿色环保城市、文明城市，落实创建智慧城市；为了贯彻落实国务院、发改委、财政部等相关部门关于推进ppp 政企合作模式建设城市基础设施的要求和精神，现省市/县特授权xx生态科技有限公司在该地区免费提供太阳能（风力）智能科技环保保洁箱，这种方式无需政府财政投入，节省了财政预算，同时又解决了城市环卫难题，是一项环保工程，智慧城市工程。
由乙方深圳市前海玉海楼生态科技有限公司在主要投资区域，提供太阳能（风力）智能科技环保保洁箱，乙方采用对其上附的传媒位置进行经营，以实现投资收益回报。
根据中华人民共和国合同法及地方有关法律，法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方授权乙方对省、市、县的街道、广场及商业区保洁箱全面免费更换的项目特立此协议书。
为明确甲、乙双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，达成如下合作协议，以便共同遵守执行：
1.1智慧环保工程——太阳能（风力）智能科技环保保洁箱项目
2.1甲方为本项目提供所需的投放场地，并负责保洁箱垃圾的收集清理、日常清洁的工作。同时甲方应积极协调市政各级监管机关，协理办理太阳能环保型保洁箱箱体广告登记备案、审批手续，协助保洁箱的落地安装。
2.2乙方负责本项目太阳能（风力）智能科技环保保洁箱全套产品的箱体投资、免费提供以及运行管理。本次投放安装范围：全部商业区，街道，官场区域，但具体设置位置应符合相关城市和街道社区的相关管理规定，摆放间距为15米—100米，具体摆放数量依据实际需要数量设置。
2.3本项目配套的保洁箱的高度约为2.20m ，宽约1.10m ，厚约0.40m ，顶部为太阳能板，中间为灯箱式宣传橱窗，底部两侧各两只分类收集果箱壳。具体规格以实际投放为准，乙方可根据甲方特别要求重新设计规格和外观。
2.4本项目配套的保洁箱具有垃圾分类、语音播报、太阳能照明、街路示牌、环保媒体广告、环境监测、交通检测、扩充天网的安防工程等功能，同时具有sos 报警系统、自主充电、无线联网等多项便民服务功能。若甲方需增加其他功能，相关费用由甲方承担。
2.5 乙方可在甲方提供的太阳能（风力）智能科技环保保洁箱投放地区投资建设项目相关工厂及进行保洁箱运营等经营活动，将增加当地政府的财政税收及提供相关就业岗位，实现利国、利民、利政。
3.1甲乙双方的合作期限为年，自保洁箱安装验收完毕之日起计算。合同到期后可协商签订继续合作协议。
4.1乙方投资该项目配套的保洁箱，在乙方经营期间属乙方所有，乙方享有洁箱广告经营权，甲方承诺保证乙方经营权，在乙方经营期间甲方不得无故提前终止合同，合同期满后乙方有权提出签续合同，在同等的情况下以乙方为主。
5.1甲方的权利和义务
5.1.1有权对项目建设、经营过程进行监督和检查。
5.1.2负责保洁箱内垃圾日常清理和箱体一般清洁工作。
5.1.3甲方应清理项目投放场地，方便乙方保洁箱安装。
5.1.4甲方保证乙方是唯一投资主体。在乙方的特许经营期内、本项目地点范围内，甲方不得再引进同类项目。
5.1.5 甲方明确投放保洁箱区域，提供投放保洁箱区域的平面图，并标明投放点位。
5.1.6如甲方提供的投放场地，因政府拆迁或市容建设等需要收回，则甲方需免费另行为乙方提供场地，具体投放场地由乙方选定，甲方审定。否则甲方应支付乙方在该场地投资的双倍赔偿。
5.1.7关于行贿受贿
乙方公司深知已身社会责任，在公司运营项目发展方面一直秉持利国、利民的利政的目标，在员工行贿受贿方面乙方公司亦有着严格的把控及规章体系，以公正、清廉的态度，坚决杜绝员工行贿受贿的行为。在此方面，甲方有义务作出相应的配合及给予支持，如若甲方违反，乙方有权取消双方签订所有相关协议。
5.2乙方权利和义务
5.2.1享有
5.2.2负责设计生产保洁箱的资金投入、免费提供，并保证保洁箱的完整与美观。
5.2.3接受甲方和相关行政管理部门监管、检查和群众监督。
5.2.4遵守国家法律、法规及省、市城市市容和环境卫生、户外广告有关管理规定。
6.1乙方须为验收提供必需的一切条件及承担相关费用。乙方应在项目分段投放安装完毕后，提交符合要求的竣工资料，并邀请甲方参与项目验收。
6.2项目验收以所有保洁箱能正常投入使用、保洁箱设计、设置符合呈批甲方文件要求为准。
7.1保洁箱整齐摆放、无残缺、破损，生活垃圾分类收集、灯箱广告、太阳能照明、城市景观灯等各项功能正常使用。
7.2箱体广告画面无缺旧破损、保洁箱外表美观并与周围环境协调。
8.1甲方如违反本协议5.1.3条、5.1.4条或甲方在乙方为准备履行合同情况下而甲方拒绝履行合同或在乙方无重大过错，甲方无故提前终止合同的，甲方应当双倍赔偿乙方所有投资款项，同时承担广告主或广告发布人提出的相关索赔。
9.1合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，可以在原告住所地人民法院起诉。
9.2法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其他无争议的事项和条款仍应继续履行。
10.1本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
10.2如因投资环境影响或遇不可抗拒因素而导致乙方无法继续投资时，本协议自动终止，已投资部分按照原来合同继续履行。但已投资部分如果出现人为的严重破坏时，甲方需为乙方追回因人为破坏而造成的损失，无法追回损失的由甲方代为偿还相关损失。
10.3本合同履行期间，各方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由各方共同协商，做出补充协议。补充协议经各方签字确认后，与本合同的其他条款具有同等的法律效力。
10.4本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份。
双方均以对上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人（或授权代表人）：法定代表人（或授权代表人）：
其他约定
1、其他双方修改、增加条款将于本条款当中体现。
2、如有重复或冲突之处以其他约定条款为准。
说明：无其他约定条款，双方无需于本协议盖章。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人（或授权代表人）：法定代表人（或授权代表人）：
拆迁合同文本篇八
为全面落实xxx 市人民政府（下简称xxx 市政府）与xx 服务股份公司（下简称xx 服务）所签订战略合作协议精神，加快推动xxx 大数据中心项目实施，助力经济发展转型升级，促进信息消费和信息惠民，双方本着互惠互利、优势互补、共同发展的原则，经双方友好协商，xxx 市东区人民政府（下简称东区政府）和xx省通信产业服务有限公司（以下简称“xx通服”）就合作事宜达成一致，特签订本协议。
双方合作本着“政企联动、互惠互利、平等合作”的原则，在双方共同努力下，发挥xx通服公司信息服务产业集团优势，依托xx通服公司雄厚的信息基础设施建设运营能力，共同推进xxx 大数据中心项目在东区尽早落地，发挥东区在xxx 信息建设工作中引领和带动作用，加快东区“互联网+”与各行业深度融合，助力东区经济转型升级，服务广大市民。
双方在以下三个方面开展合作：
（一）共同推进xxx 大数据中心项目建设
拟建的xxx 大数据中心工商注册地为xxx 东区所在地，东区政府参与大数据公司的组建，双方成立联合工作组，统筹xxx 大数据中心的筹建准备工作。xx通服公司在人才、技术、资金等方面，给予拟建的大数据中心项目以重点支持，并充分发挥央企和行业领导者优势，带动上下游企业落户东区。东区政府将xxx 大数据中心项目纳入东区政府重点督办项目，在工商、税收、建设、用电、人才政策等方面给予拟建的大数据中心公司以法律法规允许范围内的最大优惠，在大数据中心建成后，将区属机关单位现有小机房、托管服务器等计算存储设备分批迁入大数据中心。
（二）共同推进大数据产业发展 双方商定，以拟建的xxx 大数据中心项目为载体，共同推进大数据产业上下游产业发展，共同争取xx省政府电子政务云应急灾备中心落户xxx 大数据中心。xx通服公司充分发挥其作为xx省大数据产业联盟理事长单位的优势，在xxx 大数据产业发展规划、省内大数据相关企业联络、新技术、新业务研发方面，发挥建设性作用；东区政府在推进政府数据互联互通、产业政策扶持、人才引进、配套设施建设等方面发挥主导性作用。
（三）共同推进信息化人才培养和应用技术研发
在东区成立职业技术学院分院，建立信息人才培训基地及信息技术研发应用中心，引入优质教育资源和内容资源，服务xxx 的信息化建设。东区政府在工商税收、场地提供、人才引进、业务推广等方面给予扶持，共同推进xxx 信息应用水平提升。
（一）领导机构。为推进双方合作发展，东区政府与xx通服公司建立高层定期会晤和联席会议制度，共同成立xxx 大数据中心建设联合工作组，统筹项目的筹备、建设等工作。
（二）工作机制。联合工作组负责研究确定合作的重要项目，协调解决合作中遇到的主要问题，研究和议定进一步加强合作的意见，定期沟通业务工作进展情况，研究合作中遇到的具体问题，提出解决的意见和建议。联合工作组的重要会谈形成纪要。
（一）双方在本协议的框架内对所涉及的具体项目和业务，应单独签订有法律约束力的法律文件以具体执行该项目和业务，双方就具体项目和业务签订的法律文件与本协议内容不一致的，以双方就具体项目和业务签订的法律文件为准。
（二）本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期3年。
（三）本协议未尽事宜，由双方另行协商确定。对协议履行过程中所获得对方的战略、规划、重大产业布局和商业秘密及其他秘密事项负有保密义务，保密期限为直到本协议终止后5年。
甲方： 乙方：
签字： 签字：
年 月 日 年 月 日