随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
装修合同起诉状篇一
离婚起诉状应当根据双方的实际情况书写。
离婚起诉状范本
诉讼请求：_________________
1.要求与被告离婚;
3.分割夫妻共同财产约*元，其中*元归原告所有。
4、案件受理费由被告承担。
事实和理由：_________________
原告与被告于_____________年_____月经人介绍相识，于_____________年_____月_____日登记结婚，婚后夫妻感情一般，婚后生育儿子__________。由于婚前我对被告了解不够，草率地与其结婚，婚后发现被告不务正业，有时参与赌博等违法活动，经我多次苦心规劝，仍劣性不改。被告婚后的所作所为，对家庭及亲人极端不负责任，已严重伤害了夫妻感情，加之双方性格不合，长期分居，现夫妻感情已完全、彻底破裂，夫妻关系名存实亡。另我们夫妻存续期间拥有夫妻共同财产约*元。现我向法院提起诉讼，要求与被告离婚，由我抚养儿子__________，被告每月承担抚养费__________元，另分割夫妻共同财产*元中的*元归我所有。
此致
_____________人民法院
起诉人：_________________
_____________年_____月_____日
以上是有关于赌博离婚起诉状怎么写的'相关内容，望采纳!
装修合同起诉状篇二
原告：
被告：
诉讼请求：请求人民法院依法判决：
1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》;
2、被告退还原告已付装修款 元人民币，被告的经营者以个人财产对 万元承担责任;
3、被告承担本案诉讼费。
事实及理由
年 月 日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定被告对原告平坝区房屋进行室内装修，工程日期为 月 日至 月 日，签订合同当日原告支付了万元装修款。
年 月 中旬，被告停工，导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工，被告承诺开始装修，并与原告在 月 日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》，约定 月 日还未完工交付的，被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。
被告在签订补充协议之后，一直也没有开始装修，经多次催促，被告均是停工状态，现原告根据双方的约定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，提起诉讼，请求人民法院支持原告诉讼请求。
此致
人民法院
具状人：
20__年一月十四月
装修合同起诉状篇三
离婚起诉状应当根据双方的实际情况书写。
离婚起诉状范本
诉讼请求：_________________
1.要求与被告离婚;
3.分割夫妻共同财产约*元，其中*元归原告所有。
4、案件受理费由被告承担。
事实和理由：_________________
原告与被告于_____________年_____月经人介绍相识，于_____________年_____月_____日登记结婚，婚后夫妻感情一般，婚后生育儿子__________。由于婚前我对被告了解不够，草率地与其结婚，婚后发现被告不务正业，有时参与赌博等违法活动，经我多次苦心规劝，仍劣性不改。被告婚后的所作所为，对家庭及亲人极端不负责任，已严重伤害了夫妻感情，加之双方性格不合，长期分居，现夫妻感情已完全、彻底破裂，夫妻关系名存实亡。另我们夫妻存续期间拥有夫妻共同财产约*元。现我向法院提起诉讼，要求与被告离婚，由我抚养儿子__________，被告每月承担抚养费__________元，另分割夫妻共同财产*元中的*元归我所有。
此致
_____________人民法院
起诉人：_________________
_____________年_____月_____日
以上是有关于赌博离婚起诉状怎么写的.相关内容，望采纳!
装修合同起诉状篇四
法定代表人：_________________
被告：_________________
法定代表人：________________
诉讼请求：
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
20__年12月8日，被告将瓯海*厂房防腐工程发包给原告，并与原告签订了《*厂房防腐施工合同》，合同约定：施工面积约为1350㎡，总工程价约为100000元，按实际施工面积结算工程款。在原告施工过程中，被告又增加了*厂房三楼、四楼的地坪防腐工程。合同对如何支付工程款作了约定：
1、合同签订后，被告向原告支付总款30%作为合同定金;
2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款65%，余下5%质量保证金，待保修期满一年后，一次性付清。合同中明确约定工程保修期为壹年，保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后，被告支付了5万元的定金。20__年2月21日，被告验收了该工程，并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为3237.7㎡，工程总价款为256409元。时至今日，该工程的保修期早已届满，但被告分文未付余下工程款206409元。原告曾多次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱，至今未付。
综上所述，被告的行为已严重损害了原告的合法权益。为此，为使原告的合法权益得到保护，根据我国相关法律法规之有关规定，特向贵院提起诉讼，请依法予以判决。
此致
_________________ 区人民法院
具状人：_________________
装修合同起诉状篇五
原告：__________________公司，住所地__________，组织机构代码________。
法定代表人：__________________
联系电话：________________________
被告：____________公司，住所地__________，组织机构代码________。
法定代表人：__________________
联系电话：________________________
诉讼请求：
二、本案诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
_____年_____月____日，被告将__________工程发包给原告，并与原告签订了《_________合同》，合同约定：施工面积约为_______，总工程价约为______元，按实际施工面积结算工程款。合同对如何支付工程款作了约定：1、合同签订后，被告向原告支付总款_____作为合同定金;2、工程全部完成，经现场验收合格，核对施工数量，被告向原告付清工程款______，余下_____质量保证金，待保修期满______年后，一次性付清。合同中明确约定工程保修期为____(大写)年，保修期自竣工验收签字之日起计。合同签订后，被告支付了____万元的定金。_____年____月____日，被告验收了该工程，并对原告实际施工面积和工程总价款都予以了签字确认。原告实际施工防腐面积为_______，工程总价款为_______元。时至今日，该工程的保修期早已届满，但被告仅支付工程款_____元，余下工程款_____元。原告曾多次催讨该款项，但被告均以各种理由推脱支付剩余款项。
综上所述，被告的行为已严重损害了原告的.合法权益。为此，为保护原告的合法权益，特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院，请依法予以判决。
______人民法院
具状人：_______
___年___月___日