现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
建筑二次结构砌墙合同篇一
按国家现行建筑面积计算规则计算的建筑面积元/每平方。
五、质量、安全的制约责任
1、工程质量标准，必须达到合格产品(以质检部门评定的等级标准)，如达不到质量要求，则扣除乙方承包总价款的20%。
2、乙方上架前应自检内外脚手架是否安全，在确保安全并防护符合要求后方可上架作业。作业架必须保证安全，保证自身安全以及他人人身安全。如果违章作业，给自己或他人造成的一切后果均由乙方全部承担。
3、乙方组织施工过程中，必须严格按照施工规范、安全操作规程施工，遵守甲方制定的各项现场规章制度;严禁打架斗殴，酗酒滋事，否则后果自负并承担因此造成全部责任的损失和公司罚款。
4、安全生产，文明施工，做到工完料清，不得有破坏浪费和偷盗行为，如发现，按实情实价处双倍或十倍罚款，在生产过程中，主管部门因乙方承包范围内的安全文明未达标或造成罚款，均由乙方承担。
六、甲方的责任和义务
1、甲方负责主轴线控制线，标高基点的提供，技术交底。
2、甲方负责向乙方下达施工生产，作业计划，检查和监督乙方的施工进度和施工质量。
3、甲方负责向公司协商按结款点向乙方发放工程款。
七、乙方的责任
1、乙方人员进场必须经过施工安全教育，遵纪守法，遵守公司的各项管理制度。
2、乙方代表及工程专业负责人必须在现场跟班作业，离工地时应向甲方负责人请假，并另行安排人员负责工作。
3、乙方应根据甲方的工期，质量，安全文明施工方面的总体要求，组织劳动力，确保工程的需要，乙方对自身进场人员作出调动时，需经甲方同意，否则造成的影响和损失由乙方自负，必要时甲方可责令乙方退场。
4、乙方应服从甲方现场管理人员的管理，听从指挥，严格遵守现场各项管理制度，按照甲方提供的施工图纸和技术交底施工。
5、乙方每完成一道施工工序需经甲方验收后方可进行下一道工序的工作，如验收达不到质量要求的，应无条件返工，返工损失由乙方自己承担，并赔偿材料损失费用，同时处200—500的罚款，直接损失在一万元以上的，乙方在接到甲方通知后无条件自行退场。
6、乙方负责施工过程中的“三宝”“四口”“五临边”的防护工作和半成品和成品的保护工作，因保护不善而损坏的照价赔偿和无条件返修。
7、乙方应设有专职安全员，对乙方人员进行日常安全教育和检查，确保安全生产，乙方因不听指挥违章作业、野蛮施工而造成的安全事故的，由乙方承担事故责任，甲方视情节处以500—3000元的罚款。
8、乙方自配质量检查员，安全员和其他管理人员，除此乙方还要配备维护电工一名，施工中甲方讲配电盘送至楼层内施工所需要的机械接线，维护由乙方负责，乙方所配人员的工资报酬由乙方自行支付。
9、未经甲方同意，乙方擅自拆改甲方原建筑或设施或损坏原施工单位的工作成果，由此发生的损失和事故由乙方负责并承担连带责任。
10、乙方自配机械维修人员，负责机械维修、保养，工资由乙方支付。
八、结算与付款
付款基本上随大合同执行，砌墙至地上六层完十天内付完成工作量的80%，全部完工付总款的80%，余额待粉刷完一个月内无质量问题全部结清。
九、违反本合同的责任
1、本合同一经签定具有法律效力，甲乙双方必须严格履行，任何一方违反本合同约定给对方造成的损失的，应当根据损失大小给予赔偿。
2、甲乙双方因履行合同发生争议，双方应首先协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院解决。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字之日生效，自双方工程款结清及保修完毕后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
二次结构劳务分包合同范文3
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及行业法律法规，遵照平等自愿的原则，双方应建筑工程劳务施工事项协商一致订立合同。
一、工程概况
二、承包方：包人工、包文明施工。
1、承包内容：屋面工程、室内楼梯、台阶、砼现场搅拌、预留洞口的预留、架眼封堵、室内卫生间及厨房间、消防预留、通风井等等预留洞的封堵，施工图中所有与砌体相关内容等所有工序均含承包范围之内(包括后期图纸变更内容)。
三、甲方职责：
1、工具：甲方无偿提供施工电梯、电源、水源及砖、砂、石子、水泥、钢筋、楼板、扒钩及工人生活用水电、宿舍。
2、甲方提供主轴线、标高、技术交底，乙方配合测量员进行了砌体放线、复线、待轴线复核后方能施工。
3、甲方提供楼上二级配电盘，配电盘以下所有施工机具由乙方处理，向乙方进行技术交底、安全交底，升降机以外的材料运输道路由甲方自行搭拆，女儿墙上的预留翻水槽和外架连墙体的钢筋洞口预留，直到二次结构的验收配合到合格。
四、乙方职责：
1、乙方应服从甲方统一指挥和工作部署，按甲方现场管理人员指令施工，现场委派不少于三个管理人员，严格按照甲方要求组织施工，建立健全质量控制制度，每道工序施工前应将该道工序施工计划，质量控制要求上报甲方，对该工程施工进行系统的科学管理，其施工质量必须符合设计要求和国家标准、规范的要求，乙方应在施工现场自觉接受甲方监督及工程质量验收，如验收不合格，造成返工，其返工所需一切费用由乙方承担。
2、乙方自备施工所需的各种机具(二次结构搅拌机、砂浆机设备、铁丝、铁钉、斗车、铁锹、合金尺杆、砖、刀子和施工相关的劳保用品、所有小型电动工具及电线等)。
4、如果乙方在放线，如果发现有柱子，大方墙歪斜，地面超高的遗留问题，由甲方自行处理，其中不含窗口和其他项目。
五、结算和付款方式：
付款：割、加气块、粉泥土、上水确定完成验收合格后付完成工程量的70%，地坪清理完整，全部验收合格后付85%，经业主、甲方、监理验收交工后付至工程款的100%。
备注：遇到农忙时付完成工作量的70%。
六、双方职责：
施工现场和楼层内属于乙方生产、生活区域内的洞口、临连应做好安全防护和文明施工必须有专人负责，每天保证施工现场清洁，做到工完场清料净，施工现场的各种检查、评比、整理现场用工均已包括在合同单价内。工人生活费由甲方垫付每人每月一千元。在施工过程中如甲方材料不足，或其他原因，造成乙方3天以上停工，工期相应延长并给予乙方一定的生活费补贴(注：政府原因除外)，如中途乙方人员不足或组织不当造成返工、工期拖延、重大罚款等，甲方有权责令乙方退场，材料费由乙方负责，并清除现场。由乙方原因，监理和业主罚款由乙方承担。
七、施工进度和质量、安全保证：
1、乙方必须按甲方制定的周、月、季、年施工计划组织施工，确保工程进度：按国家现行施工及验收规范(gb50204-)和其它相关规程规范进行验收，质量评定必须达到现行合格标准，合同工期年月日至年月日完成，乙方保证工期，必须保证施工人员不低于60人，每少1人罚款100元/天，达不到约定条件的，乙方负责修理、返工，所造成的人工，所用工乙方承担。(备注：工期根据甲方要求决定)
2、乙方施工人员进入现场必须由该班组长统一向甲方交付每个人的身份证复印件，以便管理;严禁使用童工和老弱病残，严禁带小孩及无关家属进入施工现场;如发现以上现象，将采取先通知后退场处理，不听从甲方安全员指挥、野蛮施工或个人违章操作造成的一切安全事故，均由乙方处理，甲方不承担赔偿责任。
3、工程承包项目a地块1-4号楼加气块、钢筋、混凝土(加气块成品墙为160元/立方，粉泥土所有二次结构每立方650元成品价)。
八、其它：
1、在施工过程中，乙方施工人员不得辱骂、殴打甲方管理人员，现场工人间严禁打架斗殴现象，如有发生，甲方将视情节大小对该班组罚款500-2000元，造成刑事犯罪的交当地公安机关处理。
2、合同以外的零星用工按每工日180元，由乙方安排人员，甲方另行付款;
3、施工中若有变更现象，乙方可以向甲方协商变更的单价，但不可以不做;(合同后附劳务费报价单，由甲方签字确认，并按本报价执行;)
4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，工程款结清后自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑二次结构砌墙合同篇二
发包方（以下简称甲方）
承包方(以下简称乙方）
根据中华人民共和国《合同法》《建筑安装工程承包合同条例》以及国家和地方政府的有关法规，甲乙双方本着平等、互利、协商一致的原则，就明福世家(填充墙)工程的劳务分包事宜，达成以下协议。
砌体(填充墙工程)
一、承包方式：只包工不包料，包搅拌机以下的小型工具，如：搅拌机、斗车、铁锨、镐、锤、木抹、砖刀、线坠及劳保用品(安全帽手套等)。
二、承包范围
1.乙方完成主体工程后预留的所有填充墙、女儿墙、栏板墙、地面阳台的挡土墙等建筑面积以内的所有砌体工程。
2.建筑面积以内的砼构造柱，门洞口过梁现浇以及植筋下料，构造柱以及过梁的钢筋下料制作，绑扎安装，模版的配模和支拆，包括施工用的小五金，如铁丝、扎丝、钉等。
3.材料的平行运输和垂直运输，内脚手架的搭拆，施工材料的现场清理，搬运，堆放，以及楼层落地灰的清理和二次再生利用。
4.施工现场的平整，搅拌机位，安装，机械工作棚的搭拆，机械使用后的清理，冲洗和养护。
三、工期：一个月。
建筑二次结构砌墙合同篇三
总承包：(以下简称甲方)
分包方：(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3建筑面积：
1.4结构类型：框架、剪力墙
1.5工程造价：约(按实际完成工程量结算)
包工期、包质量、包安全、包治安保卫、包小型机械、包相关辅材、包材料节约分成和成品保护。
3.1工程内容：
施工图所示的房所有二结构工程中砌筑工程(包含导墙、腰梁、构造柱、砼、绑扎钢筋、扎丝、及砼面修理、清凿、墙顶三公分细石砼嵌缝)包括但不限于：
3.1.1垂直运输、超高等费用；
3.1.2乙方承包范围内甲方提供的进出场周转材料、钢筋及二结构材料的装卸、归堆；
3.1.3按照施工组织设计要求敷设、调整(场地内及各楼层)施工通道。
3.1.5因现场条件等特殊因素而发生的二次驳运所需的用工；
3.1.6根据工程实际情况及甲方要求二次收头完成单实物量不增加的工作
3.1.7特殊产品保护所需的用工(如地平砼养护、楼梯踏步保护、铝门窗保护、楼梯栏杆及阳台栏杆保护等)。
3.1.8配合业主指定分包、配合水电安装进行吊洞、补槽、门窗侧边堵缝、保温板下刮糙、栏杆安装后粉刷、现场场容场貌等施工过程中验收前全部除一结构土建相关工作。
3.3施工质量
3.3.1质量目标：确保分项单位工程质量合格率达100%，黄山市优质结构标准。
3.3.2安全、文明目标：达到黄山市文明工地标准，无重大安全事故。
3.3.3质量标准的评定以黄山市相关政府评定的质量等级和业主物业验收标准为依据；乙方为保证施工质量从签订合同之日起5日内交付治安保证金5万、质量、安全文明保证金5万给甲方(在首次支付工程款中予以扣除)，甲方出具单位的正式收据，如乙方在施工期间完全达到甲方的合同要求，则待全部工作款支付完成后三天内返还乙方。(治安保证金：乙方发生打架斗殴、不遵守项目的管理制度所造成的损失、处罚所发生的费用从治安保证金扣除，如费用不够再从工程款中扣除；质量、安全文明保证金：乙方在本工程发生质量、安全文明及不遵守项目的管理制度所造成的损失、处罚或由于乙方在甲方规定时间内不能完成甲方要求的有关质量、安全、现场文明方面的要求而致使甲方需请第三方完成时，从质量、安全保证金中扣除。如费用不够再从工程款中扣除)。
3.3.4乙方应认真按照质量验收标准、规范和设计图纸要求及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方检查检验。为检查检验提供便利条件。
3.3.5工程质量达不到约定标准部分，乙方应按甲方要求立即拆除和重新施工，直到符合约定标准，因乙方原因达不到约定质量标准，由乙方承担拆除和重新施工的材料工期人工费用，或甲方请第三方采用补救措施的任何费用。
3.3.6隐蔽工程或中间验收部位，乙方应以书面形式进行自检，包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点，自检合格报甲方、业主、监理三方验收签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。
3.3.7乙方工程质量因达不到约定标准，乙方应在甲方的通知时间24小时内派人进行整改，并使之达到合格或优质工程验收条件，乙方24小时内末予以答复和安排专人整改，甲方可另行安排人员进行整改，其发生费用在乙方工程结算款中扣除。
3.4施工工期
3.4.1施工工期为：(具体以甲方通知为准)
3.4.2乙方必须按甲方的“施工组织设计”组织生产，参加由甲方组织的生产例会，并按甲方计划的进度要求计划的进度要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方要求提出改进措施，经甲方确认后执行。乙方若达不到合同工期，承担每拖延一天1000元/天的罚款。
3.4.3因甲方原因不能及时提供乙方所需周转材料时间达24小时以上者及不可抗力原因，经甲方确认工期可以顺延，但甲方不予承担相应的任何人工费、赔偿、补助费用。
3.5施工安全：
3.5.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，配备安全、防火等专职人员进行自主管理，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员和甲方依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保重大安全事故为零、重大火灾事故为零、工程项目安全达为100%、危害场所劳动保护用品发放率为90%等目标；由于乙方措施不力造成事故的`责任和因此发生的费用，由乙方承担。
3.5.2甲方在乙方现场安全管理人员配合下，应对其施工现场的所有作业人员进行进场安全教育，并建立相应资料，甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及相关费用。
3.5.3乙方必须按黄山市文明工地标准进行施工。
3.5.4乙方人员发生重大安全事故及其它安全事故，双方应尽力抢救同时保护好现场，由甲方按有关规定在事故发生24小时内书面上报至工程所在地劳动局及政府相关部门，以便有关部门进行勘察、鉴定；费用由事故责任方承担；发生工伤事故具体善后工作由乙方安排和处理，甲方不直接对乙方职工或家属。
3.5.5乙方在施工期间动用明火时，需办妥动火允许签证手续后方可施工，违者造成的井架损失均由乙方承担。
3.6文明施工：
3.6.1乙方应按文明工地标准组织施工，确保施工现场达到黄山市文明工地标准，并承担由乙方造成的来自甲方、社会及有关部门因“文明施工”违规造成的罚款。末工完场清每发现一次罚50元，未戴安全帽每发现一人/次罚50元，材料及周转材料从高处下抛一次罚款200元，施工现场大小便每发现一人次罚100元，进入现场未佩戴胸卡每发现一人次罚10元以上费用由甲方在乙方当月结账款中扣除。
3.6.2乙方进场以前必须提供职工花名册，并附所有职工的身份证复印件、暂住证(原件)、健康证、特殊作业人员上岗证(原件)，从业人员手册、并按时交纳行业相关费用等。乙方人员变动，必须及时向甲方申报，未向甲方办理申报手续劳务人员在施工过程中所发生的意外事故，一切责任均由乙方承担；由于劳务用工不规范引起的罚款费用由乙方负责。
3.6.3按甲方要求乙方必须配备管理人员进行自主管理，相应人员有相应的上岗证书(附名单及相关证件复印件，报甲方备案)。且使实际管理符合总包之标准，保证本合同的履行，否则每发生一次质量、安全事故将罚款20_元。
3.6.4乙方应加强人工费分配管理工作，按政府规定避免劳务纠纷的发生。
3.6.5乙方职工必须遵守甲方单位的各项规章制度，不得发生赌博、打架等违纪行为，乙方在本工程中应使用十八岁以上、五十岁以下身体健康的男性公民，不得使用外来流氓及甲方单位职工，如发生则造成的一切后果由乙方承担。
3.6.6乙方在住宿人员必须遵守寝室卫生，不得损坏寝室的公共物品，乙方住宿的卫生保洁工作和人员工资由乙方安排。
3.6.7乙方不得将家属、小孩带至工地住宿，不得在宿舍内使用电炉、电饭煲、电炒锅、煤油炉等炊具。如有发现将没收上述炊具，并处以100元/次的罚款，由此造成的损失由乙方承担。
3.6.8施工过程中应做到工完清场，如有遗留材料或垃圾未清理，乙方应立即安排人员进行清理，否则除按3.6.1款予以罚款外，甲方安排人员清理的费用按100元/八小时由乙方承担。
3.6.9乙方需按劳动法规定与乙方员工签订劳动用工合同并提交甲方备案，同时乙方应按劳动法规定为乙方员工交纳养保险、待业保险、医疗保险等福利待遇，此费用已包含在乙方结算的综合价格中。如发生劳动用工不规范引起的纠纷乙方应及时处理和承担费用。
3.7材料设备管理：
3.7.1乙方在施工中必须严格实行限额领料制度，根据甲方预算部门编制的施工预算进行材料限额领料控制。如果造成超支浪费，其超过部分材料费用全部由乙方负担，节约部分奖励其节约量的40%。
3.7.3甲方应积极为乙方创造必要的施工条件，提供乙方现场住宿及食堂。
3.7.4甲方负责安置吊车、电梯机械，并负责配备吊车司机、指挥工、机修工和一名电工负责二级箱(含二级箱)以内的现场电工作业，人员工资由甲方承担，其余机械操作工包括电梯司机和现场三级箱以外电工(含三级箱，包括开关线路维护、现场值班、照明)作业由乙方提供，且均需持证上岗。工资已在单价中考虑。
3.7.5各种材料的检验费用由甲方负担，但因乙方原因产生的检验费用由乙方承担。
3.7.6工地现场内各种材料转运(含水平运输及垂直运输)由乙方负责，并按施工现场区布置图分类堆放，以保持施工现场整洁文明，道路畅通。严禁把现场材料用来垫路。
3.7.7乙方在施工过程中，因为乙方原因造成的返工等引起的材料损耗由乙方负责。
3.7.8施工现场剩余的材料均为甲方所有，乙方不得擅自处理，违者由甲方材料部门按原物市场价加倍处罚。乙方自备工具、机械进场前应先进行登记。
3.8现场环境管理：
3.8.1对施工现场粉尘排放措施到位率为80%，乙方应及时进行洒水降尘，现场尘土尽量堆放在一起，且小土堆表面要拍紧，必要时洒水保温或表面覆盖，运送土方、尘土、渣土时拍时，并将车轮携带物清洗干净。
3.8.3施工现场噪音防范措施到位率为80%，乙方对机械设备进行定期保养、维修、合理布局、安排在工作棚内，模板支拆应轻拿轻放等。
3.8.4项目施工扰民重大投诉率为零，由于乙方的施工原因造成的施工扰民重大投诉由分包方承担。
3.8.5节能降耗、合理利用材料按本合同相关条款执行。
3.8.6危险废弃物按规定处理率为零，乙方在施工过程中队环境无害无危险的一般废弃物由乙方清理运至甲方指定位置，由甲方统一安排外运；对外环境有害的化工新产品可单独存放并标志，由项目部通知供货方回收或联系环卫公司进行处理。
4.1结算依据：
本工程施工图纸、相关的设计文件、经济签证单和本合同相关条款，为结算依据按实结算。
4.2结算方式：按实际完成工程量计算。
4.3结算单价：平均价及砼面修理、清凿、墙顶三公分细石砼嵌缝)计取以政府部门核定的质量等级为依据进行结算。乙方单位工程完成上述承包范围全部工作内容，质量核定为一次性验收合格。
4.3.2材料到现场装卸时没有满足甲方进度要求，甲方有权速派人装卸，卸车按10.00元/吨、装车按10.00元/吨从乙方结算中扣除。
4.3.3合同明确由乙方提供的机械、辅材或工具有甲方办理调拨的按甲方采购价加10%采保费进行调拨；合同中明确的机构工作内容如线条、清扫、压顶、吊模、堵洞、结构修凿等由甲方那排第三方施工则按甲方与第三方的结算书加10%管理费在乙方结算书中扣除，甲方与第三方的结算书以施工内容为准其价款无须得到乙方的认可。
4.3.4以上单价已包括3.4.6条款中的所有工作内容。乙方在满足甲方要求完成3.4.6条款中所有工作内容同时且不再另行计取。
4.3.8因乙方中途退场，不得向甲方素要路费、补助等无理要求，乙方因中途退场由可能导致的亏损由乙方自行承担。(无论是乙方自行退场还是因质量或工期问题甲方指令退场)。
4.3.9施工阶段经甲方确认乙方承包范围以外甲方需要乙方作业的零星用工，木工、钢筋工按80元/工日结算，砼工及普工按80元/工日结算。
4.4工程量的确认：
乙方承包范围以外工程量乙方应在每月25日向甲方提交经甲方现场生产经理确认的工程量清单，乙方在合同承包以外的工作内容当月不结算即为乙方自行放弃，甲方将不予确认。(在次月5日前结算完毕)
乙方承包范围以内的工程每月按乙方实际完成的工作量进行预结，最终结算在工程完工后以乙方实际完成工程量一次性进行结算。
4.5付款方式：
施工前期无预付款，每月支付生活费1000元，特殊情况可以打申请报告给项目体予以解决，工程完工后经验收并且结算完毕支付至结算金额的95%，甲方支付乙方工程款时，个人所得税按结算总价的%由乙方承担，甲方代扣代缴，乙方提供企业收据。
4.6工作内容参照3.1条款，以下工作内容已包括，乙方在满足合同要求完成外不得向甲方另行结算或发生计时工：
4.6.1乙方的管理人员费用；
4.6.2与承包范围相关的电焊工作业；
4.6.5乙方承包范围内所需各类材料在工地现场内转运装卸用工；
4.6.6成品保护所发生的用工(含楼梯、砼角的保护)；
4.6.7各种周转材料保养用工(含模板起钉、修补、刷隔离剂等)；
4.6.11乙方人员调配至工地发生的车旅费、路程工资等相关费用。
4.6.12合同中明确的乙方需提供的工具、辅材及加工机械等费用。
4.6.13乙方人员交纳的养老金、待业保险金、医疗保险金等福利工资。
4.6.14此楼层超高和建筑超高已包含在综合价格内，甲方不再另行补贴或结算超高费。
4.7竣工验收与结算
4.7.1工程具备验收条件，乙方应参与甲方按国家工程竣工验收有关规定组织有关单位进行工程竣工验收，对于验收中提出的属乙方承包范围的修改意见，乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成修改费用。
4.7.2工程验收后，乙方应在28天内向甲方递交结算报告，甲方结合验收的质量标准和文明施工达标情况，以及双方协议书约定的合同价款和专用条款，在收到乙方递交的完工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见，并作出付款计划。
4.7.3甲、乙双方对工程完工结算价款发生异议，可双方协商，协商不成可委托有关部门仲裁执行。
4.8由于甲方原因书面通知乙方整体联系停工3(含3天)当天以上，当月累计数整体停工达7(含7天)天以上(以甲方书面通知为准)，乙方应提供经甲方项目经理现场验收的当天乙方现场实际人数确认数证明为准，如乙方不能当场提供，或自行提交报告甲方不予认可，乙方由于甲方工作量增加或减少应自行增减劳动力，由于乙方提交的工作量不饱满要求停工补助甲方将不予认可，经认可的停工数甲方给予20元/天的停工补助。甲方要求乙方退场或安排部分员工退场则从即日起乙方要求的停工补助甲方将不予认可。
乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方的工程在质量保修期内承担质量保修责任，保修金预留比例为乙方人工结算款的5%此费用在工程竣工验收后三月内乙方承包范围内工程未出现质量问题后一次交付给乙方。
6.1如甲方不能按合同条款结账，或不按结账款付款时，甲方应承担违约责任。
6.2如乙方不能按合同工期完成乙方工作内容参照3.3.2款执行。‘
6.3如乙方不能按条款确保工程质量标准参照3.2.2款执行。
6.4如乙方为经甲方许可，中途离场，造成一切损失由乙方负责。
6.5如乙方未能满足合同工期进度或合同约定质量标准，经责令整改仍不能达到合同约定要求，甲方有权消减分包项目或终止合同。
6.6.如乙方承包后再行分包他方，甲方有权立即解除劳动合同。
6.7乙方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
6.8违约责任手续：
甲乙双方项目代表根据合同条款违约事项进行书面签发、牵手，双方在收到签收后48小时应予以答复并提出整改意见，如甲、乙双方现场代表执意不签收，双方可将违约书面报告传真至双方公司总部并作为违约凭证，结算时按照合同条款执行。
6.9双方在履行合同时发生争议，可以通过和解、调解、仲裁委员会申请仲裁和人民法院起诉解决。
7.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方责任造成的爆炸、火灾以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
7.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方认为有暂停施工的，乙方应暂停施工，不可抗力事件结束后48小时内，乙方应向甲方通报受害损失情况。
7.3因不可抗力事件导致的费用及延误工期按下方法分别承担：
7.3.1工程本身的损害和设备的损害由甲方负责承担。双方的人员伤亡由双方单位自行处理。
7.3.2提供期间，甲方以书面形式要求乙方留在施工现场管的管理人员工资由甲方承担。
7.3.3延误的工期相应顺延。
8.1乙方进场首先做一层样板，待验收合格后再进行后续工作。
8.2乙方过来的夫妻队伍一律在外面租房住宿
8.3砌筑搅拌砂浆由我们公司统一安排，最终费用由每个班组实际完成工程量均摊。
8.4甲、乙双方达成一致的单价要确保墙体全部结束，中途任何一方不作调整单价，否则后果自负。
8.5甲方提供乙方电箱、太阳灯、振动泵，保养、维修一切由乙方承担，其他工具设备乙方自理。
8.6乙方应当自觉遵守安全生产的有关规定不违章操作，如发生安全事故.甲方负责70%，乙方承担30%费用。
8.7乙方每月发生点工单，需每月上报项目部施工员、项目经理书面签字确认，过期作废。
9.1双方在协议书中约定合同生效方式。
9.2双方履行合同全部义务完工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
9.3本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。
9.4本合同正式签字后，甲方委派乙方委派双方驻工地代表，负责履行本合同的实施。
甲方：
法人代表：
项目经理：
乙方：
法人代表：
项目经理：
签约时间：
建筑二次结构砌墙合同篇四
劳务作业发包人：(以下简称“劳务发包人”)
劳务作业承包人：(以下简称“劳务承包人”)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就劳务分包事宜协商达成一致，订立本合同。
第一部分
1、劳务分包工程基本情况
工程名称：
工程地点：
建筑面积:平方米(以图纸实际面积为准)
分包范围：号楼(含地下室)
劳务作业人数：不少于80人并满足工期要求及工程需要。
2、合同价款
2.1工程承包价格
砌体工程元/立方米。(包含外墙、内墙、隔墙及其它所有部位的砖砌体.)混凝土工程元/立方米(包括构造柱、门框柱、圈过梁、飘窗平板侧板、混凝土止水带等)。
2.2施工中无零工签证。
2.3固定综合劳务单价包含以下内容为：
3、合同价款的支付
3.1单价部分
3.1.1本合同为固定单价合同。
3.1.2设计变更及新增项目：根据实际情况另行协商。
3.2工程量部分
3.2.1任何变更指示应有劳务发包人项目经理和现场预算人员签字才生效。劳务承包人没有遵守此条款，引起的一切费用及损失由其自身负责。
3.3劳务分包款的支付
包人提供完劳务承包人所有现场人员的工资结清证明后，劳务发包人向劳务承包人支付剩余劳务费。
3.3.2任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。
3.4付款方式
3.4.1劳务费(材料款)必须汇入指定银行账户，账户名称：，开户支行：账号：。否则不予支付劳务费(材料款)。
3.4.2本工程不提供工程预付款。
3.4.3劳务承包人每领取劳务工程款时应提供民工工资发放表。工人出勤表公示如劳务承包人不能按要求同时提供以上资料，劳务发包人不予支付工程款。
3.4.5劳务承包人和劳务发包人对合同结算价款发生争议时，按相关法律条文约定处理。
4、分包工作期限
开工日期：年月日，
竣工日期：年月日，
总日历天数为：天，
总工期根据现场和工程开工报告另行约定。
4.1劳务承包人应严格按照合同工期完成承包的工作，单位工程工期若达不到该要求(包括节点工期)，劳务发包人将按每延后一天向劳务承包人收取工程劳务费万分之三每天的违约金;若因业主或劳务发包人原因工程停工超过20天的劳务发包人需及时通知劳务承包人以便劳务承包人及时调整工人，停工20天内劳务发包人不做任何赔偿，超过20天劳务发包人承担租赁费且工期顺延。劳务承包人应严格执行劳务发包人项目经理制定的节点工期，不能完成节点工期的，每拖延一天，按1000元/天处罚。
4.2本工程节假日期间不停工休假，由此发生的费用已经含在合同价款里。
5、质量标准及现场管理标准
进场后严格按照劳务发包人现场技术负责人或主办工长进行的技术交底进行施工。
5.1施工过程中，劳务发包人管理人员按规定进行检查，劳务承包人现场负责人必须同时参加，劳务发包人有权要求劳务承包人对未满足要求的地方进行返工，凡劳务承包人施工质量不能满足规范要求而造成工程的返工，返工所需一切费用均由劳务承包人承担，每发生一处一次此类返工事件，劳务发包人将对劳务承包人处以500元/次的违约金。
6、材料管理：
6.1工程所用材料进场后由劳务承包人进行保管，按现场平面布置图和文明工地要求进行存放。
6.2禁止有半头砖、过夜砂浆出现，若发现半头砖，每一匹半头砖按照100匹整砖材料价进行罚款，过夜砂浆按照每100kg砂浆100元进行罚款，罚款直接从劳务费中扣除。剩注砼洒落应及时清理，做到工完料清。
6.3模板、木方、架杆、架扣等周转料具应清理干净后分类进行码放，模板、木方等不准长截短。
6.4劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应按原价120%进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。
6.5劳务发包人提供的材料：沙子、水泥、石子、砖砌体、模板、木方、砂浆。
6.6劳务承包人提供的机具及辅材：手推车、小工具等。
7、劳务承包人义务
7.1劳务承包人自行承担自身所有人员的交通、办公、食宿等费用。
7.2劳务承包人按照成都市有关规定承担自身的各类人身保险、施工设备保险。
7.3劳务承包人负责到有关行政管理部门进行人员登记备案，施工现场必须实行实名制管理，并做好工人出勤记录、任务完成记录。每月30日前提交项目当月施工人员花名册及发放工资表和上月工资发放记录(有工人的签字和手印)，如不按时提供，劳务发包人有权拒绝支付劳务费用。
7.4劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，或按劳务发包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经劳务发包人批准后严格实施。
8.施工安全与环境保护
8.1劳务承包人进场前必须接受劳务发包人的入场教育。
8.2劳务承包人严禁雇佣未成年人和身体不健康者，劳务发包人发现后除立即解雇外并向劳务承包人收取1000元/人的违约金并承担相应法律责任。劳务操作人员应为18-55周岁，身体健康，品行端正。因自身重大疾病发生的费用含在承包费中。
8.3现场不允许发生打架、斗殴、赌博事件，每发生一次，罚款1万元，从进度款中扣除。伤者的医药费、治疗费等全部费用由致使伤害的一方承担，并视情节严重情况，移交公安机关处理。
8.4劳务承包人人员在进行高空施工时要按高空作业的防范规定做好高空坠落的防护措施及人身保护措施，如发现违规作业每次罚款2000元，如发生安全事故一切后果有劳务承包人自己承担。
8.5安全责任事故：若发生安全生产事故，则事故所发生的费用(包括：医疗费、解除劳动关系补偿金、一次性伤残补助金、工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、误工费、伙食补助、伤残津贴、生活护理费、工伤复发医疗费、后续医药费、医疗器具费等相关费用)劳务承包人承担贰万元(含)以内全部费用，若超过贰万元，则超过部分劳务承包人承担30%，劳务发包人承担70%。
9.临时设施
9.1劳务发包人不提供宿舍和食堂等临时生活设施
9.2生产设施(加工棚、加工机械、安全防护设施、施工区道路等)由劳务承包人负责搭设和建设，并不另行计取人工费。而且，根据本工程单位工程的分布，经劳务发包人指令或根据施工工期的调整需对现场生产设施进行挪位、拆改或重新搭设，材料费由劳务发包人提供，不计取人工费，人工费已包含在本合同价款中。
10.禁止转包
承包人签订合同后，禁止转包，若发现有转包行为，就认定承包人违约，发包人有权解除合同。
11、合同终止
双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，劳务承包人向劳务发包人交付劳务作业成果，并经劳务发包人验收合格后，本合同即告终止。
12、合同份数
本合同一式三份，具有同等效力，劳务发包人两份和劳务承包人一份;
13、合同生效
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑二次结构砌墙合同篇五
发包人：(简称甲方)
承包方：(简称乙方)
本工程甲方愿意将双桥文化休闲广场工程的浆砌石挡土墙这一项目承包给乙方，为了确保工程能如期完成，明确甲、乙的权利和义务，经甲、乙双方充分协商一致同意签订以下合同条款：
1、工程内容
1)工程名称：双桥文化休闲广场工程的浆砌石挡土墙工程。
2)工程地点：双桥
3)工作内容：挡土墙人工支砌，包括支砌、勾缝、压顶、做沉降缝、泄水孔等工作。
2、承包方式：包工不包料方式
3、承包单价：上述工程内容包含人工、材料每方75计算。
4、计算方法：
乙方完成工作量据实计算。由于挡土墙走向落差高低不一，砌筑高度大约在4—5米之间，基础底部宽度2米，高度4米，顶部宽度0.6米。砌筑长度约25米，工程量按实际方量试计算。
5、拨款方式：工程结束按现场已完成的工程量的100%支付给乙方工程款项。
6、工期：13天
7、标准规范
按规范要求达到验收合格标准。
8、双方的权利及义务
1)甲方负责协调设计、地勘、监理关系。
2)乙方必须按照相关技术规范进行施工，确保所施工工程质量，如因乙方施工原因造成工程质量不合格所导致的返工、停工所造成的材料及其他损失均全部由乙方负责。
3)乙方施工期内，甲方有权力随时对乙方施工工程质量、安全问题进行督促、检查。对存在严重质量、安全问题并经甲方多次提出后仍不知整改的，甲方有权利要求退场，所产生的一切费用甲方概不负责。
4)乙方的所有人员由乙方负责管理，施工期内的工作安全事故及休息时间所发生的打架斗殴、酗酒闹事、偷盗等一切违反国家法律、法规的行为与甲方无关。所产生的一切损失及法律后果由乙方负全部责任。
5)本合同自有同等的法律效力，希望甲、乙双方共同遵守。
6)本合同自签订日起生效挡土墙完工验收后，付清工程款自行失效
甲方代表：
乙方代表：
日期：：