生活当中,合同是出现频率很高的,那么还是应该要准备好一份劳动合同。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
最新光伏项目开发合作协议 小区安装光伏合同优秀篇一
租金自乙方进场开工之日起计算,甲方同意给予乙方【 】个月免租期。
租金计算标准如下:
(1)房屋屋顶每年每平方米租金为人民币【 】元(含税),按第条约定的预估面积计算,年租金总计为人民币【 】元。
(1)房屋屋顶每年每平方米租金为人民币【 】元(含税),按第条约定的预估面积计算,年租金总计为人民币【 】元。
本协议签订的同时,双方应签订《合同能源管理协议》。
租金按【 】预付,首笔租金在租赁期开始且乙方收到甲方开具的相应金额的租金增值税专用发票后【 】个工作日内支付,后续租金在前一周期到期且乙方收到甲方开具的相应金额的租金增值税专用发票后【 】个工作日内电汇或者承兑汇票支付。
按照条确定的屋顶计租面积作为计算屋顶租金的最终依据,第条约定的预估面积与实测面积产生差异导致的租金差异,在签订补充协议前已缴纳的部分届时实行多退少补,或在下一阶段应缴纳的租金中作相应抵扣。
甲方指定收款帐户如下:
开户行:
开户名:
账 号:
如甲方拖欠乙方任何款项(包括但不限于电费、赔偿金、违约金等),乙方有权直接从其应付甲方的租金或其他款项中扣除。
最新光伏项目开发合作协议 小区安装光伏合同优秀篇二
乙方:
一、承包内容:
电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
二、合同双方的权力和义务:
1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,承包工程内容完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。
10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工,积极参与制订材料计划并能提出合理化建议,在工程完工后甲方视乙方表现情况给予元/m2奖励。
11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗,上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程,并严格按规程操作。
三、承包款结算方法:
乙方必须在每月3日前报上月工作量, 履行签字手续后结算80%工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
四、合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。
五、本合同一式两份,甲乙双方各一份,自双方签字之日起生效。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
最新光伏项目开发合作协议 小区安装光伏合同优秀篇三
合同编号:_________________
乙方:_________________
签订地点:_________________
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一致,订立本合同。
1.建设工程施工对象及内容:_________________
工程名称:_________________
工程地点:_________________分包范围:_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、相变、逆变基础、低压接线的施工。
2.工程计价方式:_________________
固定综合单价:_________________
暂定总价:_________________小写:_________________(元)
大写:_________________(元)
施工范围:_________________放线、挖槽、下地桩、填埋、支架安装、电板安装、相变、逆变基础、低压接线等工程。
工程结算价:_________________工程结算价=甲方确认(甲方施工技术员、项目经理、预算员三方共同确认)
的工程量x工程量清单中的单价+(-)设计变更部分费用。
价格调整
除下列情况之一者可作调整外,不会因施工过程中人工、材料价格或其他不可预见的变动做任何调整。
甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证。
甲方代表签证的工程量的增减。
乙方同意现场签证按甲方的签证制度执行,否则甲方不予认可。
上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方和监理工程师审核,甲方有权委托造价咨询机构进行审计,确定合同价款的增减。
除款规定情况外,甲方不再支付任何费用,由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行承担。
工期要求:_________________
开工时间:_________________
竣工时间:_________________
3.质量标准:_________________
工程质量应满足以下要求:_________________
本工程验收按“火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工组织设计为依据。如在合同执行过程中,规范、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规范和规定,则应执行新的规定。
本合同工程质量目标:_________________合格,达到甲方要求。
工程质量应当达到合格工程,并应符合本合同或技术协议书约定的质量标准,质量标准的评定以本合同约定(优先适用)、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准,乙方应无偿返工,直致达到规定合格要求,返工的费用和延误的工期由乙方负责,给甲方造成损失的,乙方还应承担赔偿责任。
乙方应按甲方要求及时提供各种完整原始资料及经过监理、建设单位确认的工程质检、验收资料。
4.合同文件及解释顺序:_________________
(1)本合同;
(2)本合同附件;
5.总(分)包合同:_________________无
6.图纸:_________________
甲方免费向乙方提供工程有关施工蓝图1套,乙方需要更多资料文件时,则费用自理。除了严格用于本合同的,乙方不能在未得到甲方书面批准的情况下让第三方使用或向第三方转让。
术措施和作业指导书,报甲方相关部门审批同意后方可实施;但审批并不能减轻或排除乙方应承担的责任。
施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录;
乙方随工程进度同步完成分部、分项检验批、隐蔽、质评等竣工验收资料。资料员须常驻现场,如资料有延误,则按规定接受甲方项目部处罚。工程竣工后按甲方要求整理报送相关竣工资料。
7.甲方义务:_________________
按本合同约定,向乙方支付劳务报酬;
负责与业主方、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
指定现场代表,协调处理相关现场事务。
编制本工程的整体进度计划,并且对乙方每月的施工计划提出明确要求;
提供测量控制基准点。
甲方委托项目经理为现场代表,履行甲方的责任。
在开工之日起,甲方应按时供应所需的材料,不得因材料不到位所造成的误工和停工,如有因材料引起的停工天以上,应有甲方承担所造成乙方的损失,例如机械费用、民工工资。
8.乙方义务:_________________
未经甲方书面授权或允许,不得擅自与业主方及有关部门建立工作联系;
自觉遵守法律法规及有关规章制度;
便利。
9.安全施工与检查:_________________
乙方应定期召开安全例会(每周),并形成会议记录,存入工程施工档案;
不发生重伤及人身事故,轻伤事故在0人次以下。
不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。
最新光伏项目开发合作协议 小区安装光伏合同优秀篇四
设计单位:
工程地点:
合同编号:
签订日期:
甲方委托书,以及国家和地方有关工程设计管理的法律、法规、规章及规范性文件。
根据国家有关规程规范进行福建海西光伏发电系统项目施工图阶段设计工作,乙方应无条件配合甲方完成方案报建工作;施工图设计应满足初步设计、方案设计批准文件要求,并满足《设计任务书》规定的设计深度要求。
1.乙方于合同正式签订后20天内完成电气主接线图、电气设备布臵图、光伏组件基础图、电缆预埋图、控制设备图等设计工作,并向甲方提供施工图一式捌份和所有图纸doc、dwg、 jpg格式的电子版光盘壹份。
2.乙方于设备供应商提供正式图纸后一个月内完成全部施工图设计工作,并向甲方提供施工图一式捌份和所有图纸doc、dwg、 jpg格式的电子版光盘壹份。
3.根据甲方办理各种报建手续的需要,乙方须在设计正式施工图之前,配合甲方的要求提供报批用图纸,时间上需满足甲方办理手续的进度要求,且该费用已包含在本合同总价中。
1.经双方商定,甲方同意支付乙方本工程设计费万元整。设计费已包含乙方为履行本合同所必需的一切费用、支出和报酬,包括进行设计的支出和报酬,指派工作人员的交通、差旅、食宿费用,以及为本项目提供咨询、配合、协助义务所需的费用等等。
2.经双方商定,甲方同意按以下方式付款:
乙方提供第一批施工图并通过审查后一周内,甲方支付给乙方元整。
全部施工图提供并通过审查后一周内,甲方支付给乙方元整。
余款在工程竣工验收完工后一周内,甲方一次结清合同余款。
在甲方每次付款前,乙方应向甲方提供相应金额的可计入项目开发成本的税务发票,否则甲方有权拒绝支付款项且不需承担逾期付款的违约责任,直至乙方提供前述发票。
3.甲方要求乙方提交成果份数超过本合同规定份数部分,甲方应另行支付工本费。
(一)甲方职责
1.合同签订后三天内,负责向乙方提供设计工作所需的有关资料(含接入系统资料、地形图、房屋建筑结构图及上级有关部门的批准文件等),并配合乙方到现场勘测了解情况。
2.负责如期支付给乙方设计费。
利。但甲方应维护和尊重乙方的设计成果,在未征求乙方同意的情况下,不得修改设计成果或将设计成果提供给第三方使用。
最新光伏项目开发合作协议 小区安装光伏合同优秀篇五
乙方:
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一、工程概况
1、工程名称:办公楼
2、承包范围:整个工程的水电安装调试
第二条 材料供应的约定
1、甲方提供的材料,乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
2、乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1、严格按图纸施工,由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
2、工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条 有关安全的现场管理约定:
1、进入施工现场必须佩戴安全帽,严禁酒后上班。
2、工人在工地不准打骂,如有打架斗殴者甲方有权采取罚款及驱除厂外。
3、乙方施工应严格遵守安全操作规程及安全技术措施,正确使用安全保护用品,切实做到安全生产、文明施工。
4、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第五条 关于工程价款、承包内容、结算的约定:
2、乙方承包内容:
1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽
2)、所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3).水电施工的穿墙、打孔、切割
4)、开关面板安装
5)、小五金、马桶、的安装
6)、后期灯具的安装
3、工程结算方式: 按实结算: 总价结算:13元/平米(套内面积)
第六条 纠纷处理方式: 因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第六条 附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新光伏项目开发合作协议 小区安装光伏合同优秀篇六
乙方:____________
一、工程项目
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程范围:
4、承包方式:包工包料。
5、承包造价:____元(大写:)。
二、工程期限
根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)
开工日期为20xx年____月____日至20xx年____月____日,总工期____天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程
乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工
四、工程价款支付及结算
本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。
五、其它约定
1:甲方承担的安全责任、权利
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;
(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2:乙方的责任、权利
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方:_____________
乙方:_____________
最新光伏项目开发合作协议 小区安装光伏合同优秀篇七
根据《_劳动法》以及有关法律、法规、规章和政策的规定,经甲乙双方*等自愿、协商一致的\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\原则订立本合同。
一、合同期限
本合同自_________年_______月______日起至_________年_______月______日止;其中试用期为_______月。
二、工作内容
三、劳动保护和劳动条件
1、为使乙方完成工作任务,甲方应根据国家有关安全、劳动保护、卫生健康等规定,为乙方提供必要的工作条件,保障乙方的安全和健康;乙方在工作中要遵守有关操作规程,爱护甲方的财产。
四、劳动报酬
1、乙方按甲方规定完成工作任务,甲方必须以法定货币形式按时足额支付乙方的工资报酬。
4、甲方支付给乙方的工资报酬不得违背当地*的最低工资规定。
五、劳动纪律
1、乙方必须遵守甲方依法制订的各项管理制度。
2、乙方应遵守职业道德,不得损害甲方或业主利益,不得泄露甲方的商业秘密。
六、教育与培训
用人单位依据国家有关职业教育与就业准入的有关规定以及本单位的实际情况为劳动者提供职业教育和技能培训。
七、劳动合同的解除、变更、终止
1、乙方有下列情况之一的,甲方有权解除劳动合同。
(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(2)严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的;
(3)严重失职、营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的;
(4)被依法追究刑事责任的。
2、甲方按照劳动法第二十六条、二十七条的规定与乙方解除劳动合同的,按法律的规定办理。
4、合同期满或双方约定的合同终止条件出现,应当即行终止。甲方应当在期限届满30日前就终止或续订的意向以书面形式通知乙方,由于工作需要,经双方协商一致,可以续订劳动合同。
八、违反劳动合同的责任
1、本合同一经签订,甲乙双方必须严格执行。甲乙双方任何一方违反本合同,违反方应支付对方违约赔偿金____________元。
2、乙方在合同期间(含转岗)由甲方出资进行职业技术培训的,乙方如若违反本合同,需无条件向甲方支付违约赔偿金。
3、因不可抗力造成本合同不能履行或经济损失的,可不承担违约责任。
九、劳动争议处理
双方因履行本合同发生争议,任何一方可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,可以自劳动争议发生之日起六十日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会书面申请仲裁,也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以向人民法院提起诉讼。
十、本合同未尽事宜,按国家有关法律、法规规定执行
十一、本合同双方各执一份,涂改或未经授权代签无效
甲方(盖章)__________________
最新光伏项目开发合作协议 小区安装光伏合同优秀篇八
1.总价合同风险。总价合同是指在确定的工程范围内合同总价固定不变的合同。所谓“固定”是指合同价格一经约定,除发包人增减工程量或变更设计外,不再进行调整。发包人在招标阶段往往只能提供工程项目的基础设计文件,要求承包人在基础设计概算范围内提供投标报价并形成固定总价。由于基础设计精细度不够,很难满足准确预估工程量的要求,承包人可能会承担工程报价无法涵盖实际工程成本及合理利润的风险。
2.单价合同风险。单价合同是指按照实际完成的工程量和承包人的投标单价确定合同价格的合同,也即工程量可变、单价不变的合同。单价合同对于承包人也存在一定风险:一是工程造价在项目结束前都是动态变化的,不利于承包人对工程总投资的控制;二是当工程量清单规定的工作内容与施工图纸、实际工作内容不一致时,发包人和承包人很容易产生争议或纠纷。
3.发票约定不明确。合同未明确约定需要开具的发票类型、金额、税率等。工程总包合同涉及的发票类型比较复杂,既包括17%的增值税发票,也包括6%的建安发票。如果合同对不同工作内容对应的发票未详细约定,承包人开具发票时会产生额外税费损失。
(二)防范措施
1.认真评估合同总价。采用总价合同时,承包人应当认真研究招标文件、合同条件、设计图纸与技术规范说明等,对工程承包范围和工作内容进行全面细致评估。报价时,承包人应当充分考虑现场条件、设计变更等不确定因素,除对工程费用和措施费用进行预算外,还需增加不可预见的费用预算。同时,承包人要特别重视合同调价机制,对于如工作范围增加、设计变更等可调价因素导致的费用增加,应当与发包人充分协商确定。
2.详细编制工程量清单。采用单价合同时,承包人应当根据设计图纸及说明、技术规范及其他有关合同文件,认真研究工程范围,核算工程量,编制详细的工程量清单,确保清单无漏项。此外,承包人还应当对工程量清单中的各分项工程的具体内容进行详细说明,避免因内容不清引发分歧和争议。
3.明确约定发票类型。合同中应当明确约定发票类型、税率,并严格按照约定开具发票。承包人不得无条件接受发包人不合理要求而随意开票。
最新光伏项目开发合作协议 小区安装光伏合同优秀篇九
包工,指按照某项要求和期限完成规定的生产任务。旧称承包工程进行剥削的厂商或工头。下面我给大家带来包工合同协议书,供大家参考!
包工合同协议书范文一
甲方:xxxxxxxxxx
乙方:
一、乙方为甲方的建筑工程进行施工,仅含—————-.
二、工程概况:
1、工程名称:xxxxxxx
2、工程地点:xxxxxxx
3、工程施工范围:———-和—————。
三、工程价格: —- 元/平方米,——-部分 ——– 元/平方米——— 面积按实际测量为主等等 ,自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工xx月xx日。
五、工程款的支付时间、方式:
工程完成前付清工程款的—–%,尾款——年—月—-日内结清。
六、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工,负责保证工程质量,并按合同约定时间开工,按正常工期完成施工。
七、甲方负责办理———-或提供些———。如因甲方原因造成乙方不能按时开工,由此产生的损失由甲方承担。
八、工程施工期间,甲方所有—————提供给乙方使用,但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并——-。
九、未尽事宜,双方经协商后以书面形式确定。
十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
十一、本合同一式两份,双方各执一份。
———
发包方,甲方:蒲江县鹤山镇单沟村
承包方,乙方:成都市蒲江县第三建筑有限责任公司
包工合同协议书范文二
最新光伏项目开发合作协议 小区安装光伏合同优秀篇十
承包方(乙方)
1、工程概况
工程名称:
工程地点:
承包内容:支架安装(包含(前后)立柱的焊接、支架安装、组件安装)、材料装卸等,不含太阳能发电板调试工作。
承包方式:
包工不包料(含装卸费)
工期:
开工日期: 年 月 日
实际施工天数:天
工程质量:合格
合同价款(人民币大写):
安装费按太阳能光伏发电板 元/w 计算,材料装卸费按 元计算。
2、双方工作
甲方工作
甲方派技术人员现场指导安装,并向乙方进行现场交底。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。
指派 为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
乙方工作
严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。
解决由乙方负责的各项事宜。
遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。
施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原设施物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原设施物结构或设备管线,由此发生的损失或造成的事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
3、工程价款及结算
根据甲方提供的施工图纸功率为 万瓦,安装费用为 元(不含装卸及搬运费)。
安装工程完成后,安装费及材料装卸费用7日内一次付清。
本工程无保修金,不含税。
4、违约责任
甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的损失。
乙方应妥善保护甲方提供的设备,如造成损失,应照价赔偿。
本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。
5、附则
本合同一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。
发 包人:承 包人:
发包人代 表:承包人代 表:
地 址:地 址:
电 话:电 话:
传 真:传 真:
邮 编:邮 编:
开 户 银 行:开 户 银 行:
帐 号:帐 号:
年 月 日 年 月 日