在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
开发商房屋购买合同篇一
乙方（买方）：_______
甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：
一、甲方自愿将坐落在 __市 __区 __路 __小区 __号 __楼 __单元室（建筑面积平方米，储藏室平方米，产权证号 ）房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方（附房产证复印件及该房产位置图）。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写 元整；即人民币小写 元。
三、乙方在签订本合同时，支付定金元 整，即小写 元。
四、乙方支付定金之日起2个月内，向甲方支付首付款（定金从中扣除），首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付（有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理）。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权（已交纳土地出让金）。
六、办理房产证手续所产生的有关税费由甲方承担。
七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。
九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付元的违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付元罚金，逾期30日视为毁约；如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。
十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台，空调两台，热水器，浴霸，饮水机，音响两台，凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施，等让与乙方（含在房屋价值内）。
十一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。
十二、附加条款：转让过后，甲方不的以任何借口干涉乙方对房屋的修改。
甲方（卖方）：_______乙方（买方）：_______
身份证号：_______身份证号：_______
____年__月__日 ____年__月__日
开发商房屋购买合同篇二
发包方(甲方)：____市____电力实业总公司。
承包方(乙方)：____省____市____电气安装工程有限责任公司。
本合同的法律依据是^v^(合同法)和(建设安装工程合同及施工条例)；工程内容及工程量是按____能达电力设计有限责任公司设计的(____岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核定。
一、工程名称：____岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。
二、工程地点：____岭110kv变电所内。
三、工程范围及内容：
1：____岭110kv变电所防雷接地安装。
2：____岭110kv变电所全所照明安装。
本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用____年____地区价目本；装置性材料预算价格执行____电力公司黔电定字(____)04号文件颁发的(关于发布____省电力建设装置性材料综合预算价格(____年价)的通知)；费用构成执行(电力工业基本建设预算管理制度及规定)(____年版)；其它相关费用依据其它相关资料计算。
1.该工程以____省____市____电气安装工程有限责任公司编制的(____岭110kv变电所全所接地及照明工程预算书(其中工程款________元))为依据签订施工合同。
2.预付款方式：按工程预算书的工程款________万元的____%即________(万元整)付给乙方。
3.结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。
本工程参照国家(110kv及以下电气安装规范)进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。
甲方负责：
一、甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。
二、甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.
乙方负责：
一、乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。
二、乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。
三、竣工资料报有关部门审核。
按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。
如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。
本工程____年____月____日前完工。
本工程合同价款是该工程的人工费、机械费、辅材费、主材费。
施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。
本工程的工程款：暂定__________元整(小写__________)，本工程包工包料按实结算。
本合同正本2份，双方各执正1份。
负责人：(签章)____________负责人：(签章)____________
日期：____年____月____日日期：____年____月____日
开发商房屋购买合同篇三
甲方：______________（以下简称甲方）
乙方：______________（以下简称乙方）
为降低锅炉制汽成本，保障甲方锅炉设备正常维修保养，使用户无后顾之忧，经甲、乙双方共同协商，甲方将锅炉系统总体改装设施及生产制汽工作承包给乙方并提供辅助场地，特签定本合同。
1、甲方提供原成套锅炉设施，锅炉设施移交中，如发现锅炉设施有隐患，甲方应负责清除隐患后移交乙方，并通告双方验收均为完好。
2、锅炉的年检及消防，环保部门的审查工作，由甲方出面接待，乙方配合，完成达标。年检规费由甲方承担。因不达标造成的各种费用由乙方承担。
3、甲方在乙方正常生产制汽情况下，保障乙方资金正常周转，结算方式按单价每日______________元/每吨计算。
4、结算方式：正常供汽后每月至财务部以结算，月底前结清。
5、甲方停止生产或工人放假及恢复生产，应提前通知乙方。
1、因燃料改变，已经需对甲方锅炉及附件设备进行改装，改装后应包装锅炉仍能燃煤并达到正常的产汽。甲方无偿提供场地，锅炉改装费用由乙方承担。锅炉改装设施所有权归乙方，如因乙方原因终止协议，乙方需负责把锅炉恢复原样，保证甲方仍能燃煤并达到正常。
2、锅炉运转中，锅炉维修由甲方负责修理，费用与乙方进行结算。
3、锅炉运转过程中涉及的炉工工资由乙方考核。
4、锅炉每日用气情况以甲方制造部抄表数量为准。
5、在承包期间，乙方以锅炉房的管理，要按国家标准进行严格管理，且做好周围场地环境卫生及物料的消防安全工作并符合公司的相关规定。
6、乙方应遵守甲方公司的有关管理规定。由于操作不当造成的一切人员伤亡及财产损失由乙方承担。
合同期限为壹年，合同期满双方互助互利的基础上重新签订合同，以上壹式肆份，甲乙双方各执贰份，本协议自签字之日起生效。
以上未尽事宜，双方协商解决。
甲方单位：______________（盖章）
乙方单位：______________（盖章）
甲方代表签字：______________
乙方代表签字：______________
开发商房屋购买合同篇四
第2号）的规定，物业管理公司应当在合同订立之日起15日内，向当地物业管理主管部门备案。
物业管理服务合同（示范文本）说明
1、本合同文本为示范文本，也可作为签约使用文本。签约之前，受托方应当仔细阅读本合同内容，对合同条款及专业用词理解不一致的，可向当地物业管理主管部门咨询。
2、本合同文本所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。
本合同文本所称空置房是指在一个物业区域内房地产开发企业非自用和出租尚未售出的房屋。
本合同文本所称空关房是指购房人已购但未使用的房屋。
3、为体现合同双方的自愿原则，本合同文本中相关条款后都有空白行，供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增补或删减。合同签订生效后，未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。
4、本合同文本中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。
5、本合同文本适用于业主委员会与业主大会选定的物业管理企业签订。
6、对合同文本
开发商房屋购买合同篇五
《 和昌集团销售业绩认定标准》
主办部门
集团营销管理部
起草人
林秀锦
审核人
签发人
保密级别
地产内部公开
阅读权限
地产全体员工
制度编码
生效日期
发布之日
总页数
修订记录
序号 主要修订内容
制度编码
起草人
生效日期
初始版本
发布之日
2 / 4
1. 目的
开发商房屋购买合同篇六
订立房屋买卖合同，转让人和受让人应当使用市房地局制定的合同示范本，受让人在签订合同之前应注意以下问题：
１、开发商销售的商品房是否符合下列条件：
（１）土地使用权以出让方式取得，已经支付全部土地使用权出让金；
（２）土地使用权已依法登记并取得房地产权证书；
（３）取得商品房的建设工程规划许可证；
（４）取得商品房的建设工程施工许可证；
（５）商品房建筑安装工程投资完成的工程量达到市房地资源局拟定的标准；
（６）已经与本市从事房地产项目资金监管的专业机构签订了预售款监管协议；
（８）已经制定了房屋使用公约，并与物业管理企业订立了前期物业管理服务合同。
２、签订的合同示范文本是否是市房地资源局制定的合同示范文本，且应具备以下内容：
（１）转让当事人的姓名或者名称、住所；
（２）房地产座落地点、面积、四至范围；
（３）土地所有权性质；
（４）土地使用权获得的方式和使用期限；
（５）房地产的规划和使用性质；
（６）房屋的平面布局、结构、建筑质量、装饰标准以及附属设施、配套设施状况；
（７）房地产转让的价格（含？的单价及总面积价）、支付方式和期限；
（８）房地产交付的日期；
（９）违约责任；
（10）争议解决的方式；
（11）转让当事人约定的其他事项；转让当事人约定的其他事项除了可以把房产商的要约（即广告）和口头承诺的内容等记入合同中外，还可以约定合同生效的条件，一般情况下，合同自双方当事人签字生效，但在签订房屋买卖合同时，可以约定条件，当条件满足后合同生效。
开发商房屋购买合同篇七
根据《^v^经济合同法》、《^v^城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条、合同标的
乙方同意购买甲方拥有的座落在______省______市______区________________________拥有的房地产/住宅、，该房地产建筑面积为______平方米。
第二条、价格
第三条、付款时间与办法
/一、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。并约定在本合同签订之日起______日内支付首付款/含定金、人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
/二、甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。
/三、税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，一切交易税费由_______方承担。
第四条、违约责任
甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的`已付款/不记利息、返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第五条、本合同主体
1、甲方是____________共______人。
2、乙方是____________共______人。
第六条、本合同一式______份，甲乙双方各______份。
第七条、本合同发生争议的解决方式
在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第八条、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第九条、本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户，否则乙方将另加______万元的费用给甲方，即总房款为______万元。
开发商房屋购买合同篇八
乙方（承包方）：______________
根据《^v^民法典》及相关法律规定，甲乙双方就_______________事宜，协商一致，签订协议如下：
一、标的物_______________（要详细地说）
二、承包期限：_________________自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日三、承包费用及结算方式每年__________元，乙方于__________年__________月__________日将承包费一次付给甲方。
四、双方权利与责任：_________________（根据实际列出）
五、违约责任：_________________（根据实际列出）
六、其它约定事项：
1、本协议未尽事宜，甲、乙双方共同协商解决。解决不成，提请当地人民法院仲裁。
2、本协议一式_____份，甲、乙双方各执_____份。双方签字盖章后生效。
甲方：_________________
_________年_________月_________日
乙方：_________________
_________年_________月_________日