2023年被收购公司需要注意 收购建筑劳务公司合同必备(实用5篇)

时间:2023-09-20 10:44:15 作者:笔尘 合同 2023年被收购公司需要注意 收购建筑劳务公司合同必备(实用5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

被收购公司需要注意篇一

承包人:___

一、工程名称:______________包工项目

二、工程地点:___________________

三、承包范围:___________________

四、工程内容:___________项目等(见施工图纸的内容与要求)。

五、协议工期:___日历________天。自________年________月________日开工,于________年________月________日竣工。(具体安排,于施工中由发包人向承包人作工作指令,承包人按发包人的工作指令安排组织施工。)

六、质量标准:___________

七、协议单价:___________元/平方米

暂估数量:___平方米协议价款为暂定价,按双方签认的协议单价核定单位价格。协议单价含项目包工的人工综合构成的单位价格(含人工一/二次搬运及楼层的人工垂直运输、施工工具及损耗与损耗件、直至工程完工达标,场地自有建筑垃圾卫生清理后等工作标准的综合成品价),其中甲方所给乙方的价格包含社会保险、医疗保险等,工程数量为暂估数量,按实结算。

八、验收办法:___

按________________等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准,以优良标准验收。

九、计量:___按施工现场合格项目的实测实量进行计量。

十、管理办法与双方责任:___

1、发包人责任:___

按公司的相关规定,向承包人作政策法规、文明施工、安全生产等方面的交底。

向承包人提供施工工作场地与工作面。

向承包人进行工程技术交底,图纸与技术要点,合理用料的说明。

对承包人进行工程总体进度计划安排与本承包项目的施工计划要求交底。

向承包人提供水、电,并指定接口位置。

向承包人提供施工图纸。

按约定向承包人支付协议工程价款。

2、承包人责任及相关要求:

承包人为该项目施工的第一安全责任人。承包人须于开工前按发包人的相关规定,认真做好班组施工人员文明施工、安全生产的各方面交底与动员。对违章操作、不按规程使用电动工具机械、违章高空作业、违章使用危险物品等行为造成的一切后果和责任,由承包人自行负全责。承包人承诺:___全责负责自有施工人员的安全教育、安全生产管理与安全事故责任。

承包人及施工人员须服从发包人的统一指挥,听从发包人现场技术管理人员的安排与调配。按国家法规及发包人的相关规定,抓好防火、防盗安全工作。如有违规事项的发生,依实际情况结合事情发展的后果,对承包人处以警告、罚款处理。造成严重后果的,由承包人承担相关法律责任。

承包人须按发包人的工作安排要求,依工程总体进度计划及工作量的比例,向发包人报进场施工人员的书面计划,经发包人的书面批准,方可安排施工人员进(退)场。因赶工或其它专业工作的配合需要,承包人及其施工人员应按发包人的要求,作好超时、加班工作的无条件配合,不得以任何理由推卸。

承包人须于工前对施工人员进行技术交底,领会图纸与技术要点,合理用料。科学地组织各项目的工序与工艺施工安排。工程项目按本专业的成品的优良标准进行验收。工艺质量不合格项目,承包人应无条件返工,返工项目不计材料补偿与工酬。因承包人原因造成的其它损失另行核定赔偿。

承包人及其施工人员有责任对施工区域及生活区原建筑装修设备、成品、半成品和门窗、玻璃等进行维护。施工期间造成人为损坏的,按价由承包人赔偿。

承包人使用的电动工具及工具损耗件,承包人应自行解决并妥善使用保管。合理开料用料,超额浪费、超出定额与常规用量的,承包人自行承担。偷窃公司或业主材料的,处于偷窃物原价_______倍的罚款。情节严重的,送交公安机关处理。

施工期间,承包人及其施工人员须将自用材料随手按类别堆放,并于每天收工前收整归类或入库。

如有乱丢乱放或工场不整洁情况,经教育不该的,罚款______元,第二次起每次罚款_____元。

施工人员伙食费、交通费、施工工具及工具损耗件等费用含于项目单价中,由承包人自行解决。

施工人员暂住证及其费用由承包人自行解决办理。

施工人员工作及生活区内,禁止赌博等违法活动。

承包人以发包人施工班组的名义、承包人负责人以施工班组长的名义、班组施工人员以运盛公司施工人员的名义驻场组织施工。

十一、付款方式:___工人进场________天后支付生活费,工程分项验收合格后付实际工程量的________%,工程全部竣工后,付至实际工程量的________%。

十二、违约与赔偿

1.发包人未按十.1条款承担责任与义务,由发包人承担违约责任,赔偿承包人损失;

2.承包人未按十.2条款承担责任与义务,由承包人承担违约责任,赔偿发包人损失。

十三、其它约定:___

工程竣工验收达标后办理结算。承包人施工项目工程质量验收达合格,全额结算工酬价款——按________%工程价款结算,其余________%质保期满后________周内全部结清;承包人施工项目工程质量验收不合格,发包人可选择承包人返工重做或对不合格项目不予结算工程款项;同时,由承包人承担违约责任。约定双方签字后生效。

甲方(公章):____________乙方(公章):____________

法定代表人(签字):__________法定代表人(签字):__________

_________年____月____日_________年____月____日

被收购公司需要注意篇二

有限责任公司的股东的股权是可以在股东之间互相转让的,转让时你要将出让方的股权证明要注明转让给你,公司有要见证,同时你的股权赠加,对方股权减少或灭失公司要有备案。

适当的时候还要到工商部门办理股权变更手续,以免公司在与银行贷款时由于股东的变更产生障碍。我将《公司法》有关章节复制给你。

第三章 有限责任公司的股权转让 第七十二条 有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。 股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。

股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。

经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

公司章程对股权转让另有规定的,从其规定。 第七十三条 人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时,应当通知公司及全体股东,其他股东在同等条件下有优先购买权。

其他股东自人民法院通知之日起满二十日不行使优先购买权的,视为放弃优先购买权。 第七十四条 依照本法第七十二条、第七十三条转让股权后,公司应当注销原股东的出资证明书,向新股东签发出资证明书,并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。

对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。 第七十五条 有下列情形之一的,对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权:(一)公司连续五年不向股东分配利润,而公司该五年连续盈利,并且符合本法规定的分配利润条件的;(二)公司合并、分立、转让主要财产的;(三)公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现,股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

自股东会会议决议通过之日起六十日内,股东与公司不能达成股权收购协议的,股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。 第七十六条 自然人股东死亡后,其合法继承人可以继承股东资格;但是,公司章程另有规定的除外。

被收购公司需要注意篇三

根据《^v^合同法》的有关规定,为保护合同交易双方当事人的合法权益,本着公平、公正、诚实信用和互惠互利的原则,经双方协商,订立本合同。

甲方出售给乙方的鲜蛋应新鲜完整、不破损、不变质,保持鲜蛋表面清洁,不沾附泥污等物。

甲方自备或向乙方租用塑料箱,采用洁净的、符合食品卫生标准的白色塑料箱包装。甲方应按产蛋日期装箱,不同产蛋日期的鲜蛋不得混装,并在装箱后注明产蛋日期,以保证鲜蛋的新鲜度。

交货时间为_______________,交货地点为____________,__由甲方送往乙方仓库,运输费用由_____方负责。甲方前后两次送货时间不得超过____天,以保证鲜蛋的新鲜度,若超过_____天,乙方有权不收蛋。进入乙方仓库前货物的风险由甲方负担,到达乙方仓库后货物的风险由乙方承担。

1.即时结清。

2.乙方应于鲜蛋交付之日起____日内结清货款。

3.合同签订后,乙方支付甲方定金________元;甲方交付鲜蛋后,乙方应于鲜蛋交付之日起____日内结清货款,定金抵作货款或返还。

4.其他方式______________________________________________________________。

1.甲方所供货物未达到合同规定的质量标准,乙方有权拒收。

2.乙方不按合同规定收购货物,应承担货物金额的____%的违约金。

3.甲方迟延交货或乙方迟延支付收购款的,应当每日按照迟延部分价款____%的标准向对方支付违约金。

4.由于上述违约损失超过违约金的,可向违约方要求赔偿。

5.其他约定______________________________________________________________。

(一)提交___________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向_____________人民法院提起诉讼。

甲方(签章):________ 乙方(签章):________

法定代表人:__________ 法定代表人:__________

委托代理人:__________ 委托代理人:__________

被收购公司需要注意篇四

第一条本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定,均应采用书面形式。

第二条凡依照_法律设立的,光伏电站的所有者、使用者、管理者、投资者及其他对光伏电站有保险利益的参与者,均可作为本保险合同的投保人和被保险人。

保险标的

第三条本保险合同列明地址范围内的光伏电站的发电收入可作为本保险合同的保险标的。

保险责任

第四条在保险期间内,保险单载明的光伏电站所在场址区的太阳辐射低于预期,导致发电量不足,被保险人在保险期间内的实际发电收入低于保险单载明的预期发电收入时,保险人按照本保险合同约定承担赔偿责任,且最高赔偿金额不超过实际发电收入损失。

第五条太阳辐射量数据来源机构可以是气象部门、美国国家航天航空局(nasa)或第三方机构,由双方事先约定并在保险合同中载明。如果保险期间内太阳辐射量数据来源机构停止发布投保场址数据,则由双方协商更换为有效的数据来源机构并书面确认,如无有效数据来源机构替换,则按日比例退还税后保险费。

责任免除

第六条下列原因造成的损失、费用,保险人不负责赔偿:

(一)投保人、被保险人及其代表的故意或重大过失行为;

(四)土地污染、水污染及其他非放射性污染,但因保险事故造成的非放射性污染不在此限;(五)行政行为或司法行为。第七条下列损失、费用,保险人也不负责赔偿:

(一)保险事故发生后引起的各种间接损失或费用;

(二)被保险电站本身设备质量原因造成的损失;

被收购公司需要注意篇五

根据《^v^合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就杨梅种植收购的有关事宜达成如下协议。

第一条 基本情况:

品 种

价格/

保护价

交(提)货时间及数量

第二条 质量要求:无农残、无腐烂、无杂质、无青果________________

____________________________________________________。

第三条 甲方负责提供无偿技术指导培训。乙方应按照甲方提出的技术要求和指导方法进行种植管理,不得使用国家禁止使用的农药,并在采摘前30天停止使用任何药物,确保杨梅无农药残留。

第四条 交(提)货及验收方式:__________________;地点:____________;运输方式及费用承担:________________________。

第五条 双方凭收购凭证现金结算,期限为___________________。

交货时市场收购价格低于保护价的,以保护价收购;若市场收购价格高于保护价20%以内的,仍按保护价收购;当市场价超过20%以上的,超出部份双方各负担50%。

第六条 违约责任:

1、一方迟延交货或迟延支付收购款的,应当每日按照迟延部分价款______%的标准向对方支付违约金。

2、乙方交付的杨梅不符合约定要求的,甲方有权要求补足、换货或退货,由此发生的费用或造成的损失由乙方承担,但甲方应在验收时书面通知乙方。

3、乙方故意不交付杨梅或擅自将杨梅出售给他人的,应按照每亩____元的标准支付违约金。

4、甲方提供的技术指导或提出的种植要求存在差误等问题的,或未按照约定收购符合要求的杨梅的,应按照每亩___________元的标准支付违约金。

5、一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的,应赔偿由此给对方造成的损失。

6、________________________________________________________________。

第七条 因发生自然灾害等不可抗力的,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。

第八条 合同解除的条件:____________________________________________。

第九条 争议解决方式:本合同项下发生的争议,由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,依法向________人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效,履行期限至______年____月___日止。未尽事宜,由双方共同协商签订补充协议。本合同一式_____份,甲方____份,乙方________份。

第十一条 其他约定:_______________________________________________。

收购方(签章): 种植方(签章):