合同协议能够约束双方遵守合同约定，增加交易的可预测性和稳定性。下面是一些具有法律效力的合同协议样本，可以帮助您制定自己的合同文件。
合同委托协议书
因经营发展需要，现甲方将公司相关融资项目委托乙方提供贷款咨询等融资服务，帮助甲方融通资金。为此，根据《中华人民共和国合同法》第二十三条，第三百九十八条，第三百九十九条，第四百零五条相关规定，甲乙双方经协商并达成如下一致意见，以资遵守：
1、甲方向乙方提供融资的相关信息，并对提供的资料及信息的真实性、合法性和完整性负责，并承担由此产生的相关法律责任。乙方应积极努力配合促成甲方与资方签订融资服务合同。
2、甲方有权了解贷款的进展情况，乙方有义务告知其真实项目进度状况。
3、甲方应积极配合协助乙方办理贷款；如果甲方拒不协助乙方办理贷款或者单方面终止贷款申请，则本协议终止。
4、资方在融资业务过程中所产生的'手续费等费用均由甲方承担；乙方不承担融资过程中所产生的任何费用。
5、在乙方促成甲方与资方成功合作后，甲方在与资方签订借款合同后3日内支付乙方融资服务费，融资服务费金额为贷款总金额的千分之___，即：融资服务费=贷款总金额×___‰。甲方承诺无条件全部一次性支付给乙方作为乙方服务费；乙方服务费为税后费用，一切税收与乙方无关。甲方如若没有按时支付乙方服务费；则视为逾期支付。若逾期支付，甲方除必须无条件支付给乙方的服务费之外，还需按应付给乙方服务费用的每日千分之___作为逾期付款违约金支付给乙方。
6、甲方支付给乙方的服务费，打到乙方指定的以下账户。
姓名：______。
开户行：______。
帐号：______。
7、其他约定：
（1）如果产生有关本协议的效力、履行、解释、解除或终止的任何争议，双方应通过友好协商解决；通过协商不能解决的，该争议应提交__市仲裁委员会仲裁裁决或在合同签订所在地法院提起诉讼。
（2）本协议一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，未尽事宜双方协商解决。
甲方：__。
法人签字（盖章）：__。
电话：__。
20__年___月__日。
乙方：__。
法人签字（盖章）：__。
电话：__。
20__年___月__日。
合同委托协议书
客户姓名或名称：____________________(以下简称甲方)。
法定代表人：________________________。
住所：______________________________。
____________________________证券公司(以下简称乙方)。
法定代表人：________________________。
住所：______________________________。
鉴于：
1.乙方为经核定具有代办股份转让业务的资格;。
2.乙方已与股份转让公司签订有委托代办股份转让协议;。
4.甲方已详细阅读《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》，并承诺遵守该办法的规定。
甲、乙双方经平等协商，就本协议项下委托转让事宜订立本协议。
第一条释义。
本协议除另有约定外，下列语词具有如下含义：
(一)转让股份：指依据乙方与股份转让公司签订的委托代办股份转让协议利用乙方代办股份转让服务业务设施转让的股份。
(二)股份帐户：指甲方申请开立的为转让股份的记载、登记、存管、过户和结算而设立的专用证券帐户。
(三)风险揭示书：指本协议附件所指《股份转让风险揭示书》。
(四)《办法》：指《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》。
第二条开户。
(一)甲方委托乙方进行股份转让，应持有效身份证件在乙方营业网点办理股份转让系统开户手续。
(二)甲方应保证提供给乙方的身份证明等文件以及填写的开户资料真实、准确、完整和合法有效。
(三)乙方根据甲方开户申请和开户资料经审查确认后，为甲方开立股份帐户和相应的资金帐户。
(四)甲方办理开户手续时，必须设置操作密码和资金帐户密码。操作密码和资金帐户密码为甲方预留的重要印鉴，分别作为甲方进行股份转让和资金存取的依据。
第三条资金划拨。
(一)甲方持本人身份证、股份账户卡办理资金开户手续。
(二)甲方取款时应提供本人身份证及资金账户卡，有代理人的，须持代理人身份证、代理登记卡(或委托公证书)、委托人的股份账户卡、资金账户卡。
(三)甲方的资金存取可通过乙方的资金柜台办理，也可通过乙方的银证转账系统办理。
(四)甲方的现金取款必须严格按照中国人民银行大额取款规定执行。
(五)甲方支票存入的资金，必须通过支票取出。
第四条转让委托申报。
(一)股份转让采用集合竞价方式进行，甲方可在股份转让日的申报时间内通过股份转让系统提交转让股份的委托申报。
(二)甲方可采用柜台委托、终端自助委托、远程终端委托、电话委托、网上委托以及其他委托方式。甲方通过各种委托方式下达的报价指令在当日有效。
(三)乙方不受理甲方全权委托。
(四)柜台委托经甲方签字确认的委托(划拔)凭证为准。甲方通过自助形式下达的指令一律以乙方的电脑资料为准，其中判定甲方是否下达委托转让的指令及指令的内容，以乙方打印的用户委托报告书为准。
(七)乙方有义务对转让的股份建立股份集中托管库，为甲方设立股份明细帐，对甲方的股份进行妥善管理。
(八)甲方须遵守乙方有关严禁证券帐户“卖空”的规定。
第五条配对成交。
(一)转让日申报时间内接受的所有转让申报采用一次性集中配对的竞价方式。
(二)集合竞价确定转让价格的原则依次是：
1.在有效竞价范围内能实现最大成交量的价位;。
2.如果有两个以上价位满足前项条件，则选取符合下列条件之一的价位：高于该价位的买入申报与低于该价位的卖出申报全部成交。/与该价位相同的买方或卖方的申报全部成交。
3.如果有两个以上价位满足前项条件，则选取离上一个转让日成交价最近的价位作为转让价。
(三)经股份转让系统主机配对后，转让即告成交。
(四)集合竞价结束后，股份转让系统通过通信系统将转让数据即时发送至乙方所属营业部，内容包括：营业网点编码、合同序号、甲方股份帐户卡号、股份编码、转让数量、转让价格等。
第六条交割和清算。
甲方对下达指令达成的股份转让结果有进行交收的义务。甲方可查询其指令的操作结果(含资金划拨和股份转让交割的结果)。甲方查询或交割应在指令下达的t+1日营业时间内进行。如有异议，应在t+l日营业时间内提出，否则，乙方视同甲方默认转让结果，不承担由此造成的一切后果。
第七条免责条款。
甲方充分认识到股份转让的风险，并同意乙方在下列的情况下不承担任何责任：
(六)甲方当日提款额超过乙方规定的`预约取款限制;。
(七)甲方指令送达时间超过乙方的营业时间;。
第八条股份转让的暂停、恢复和终止。
乙方有权根据“办法”的规定，暂停、恢复和终止股份转让。
乙方作出暂停、恢复和终止股份转让时，应当在乙方网站和营业网点予以公告。
第九条特别约定。
(一)除经甲方同意，或其他法律认可机关要求，乙方不得擅自透露甲方的任何资料。
(二)甲方如不能亲自下达股份的转让指令，可授权代理人进行操作，其代理人的资格须经乙方确认。甲方授权代理人的行为视同甲方本人行为。
(三)甲方的股份帐户、资金帐户一旦遗失，应及时向乙方挂失，乙方应及时采取有效措施防止帐户被他人使用。甲方应委托乙方代理其补办股份帐户。帐户一经补办，甲方应持补办帐户和相关凭据在乙方处办理股份和资金的转户手续。
(四)乙方根据《办法》规定的收费标准收取，甲方承诺遵守乙方的收费标准并有义务及时支付。
第十条其他约定。
(一)甲方承诺遵守乙方营业网点有关秩序、安全、环境等规定。
(二)本协议执行中发生的争议，可采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
(三)《股份转让风险揭示书》、《试点办法》及甲方填写的《开户申请表》均为本协议附件，为本协议不可分割的一部分。
(四)本协议执行过程中，如主管部门对代办股份转让业务作出新的规定和要求的，相关内容应作出修改。
第十一条本协议生效与终止。
(一)本协议一式_________份，甲乙双方各执_________份，双方签字盖章后即告生效。
(二)因甲方要求或其他原因办理销户手续并结清托管的股份和资金后，本协议终止。
身份证号(或营业执照号)：_________法定代表人(签字)：_______。
资金帐号：_________________________。
文档为doc格式。
合同委托协议书
甲、乙双方在平等互利、自愿的基础上，经充分协商，就甲方委托乙方生产__事宜，达成如下协议：
一、甲方责任：
1、甲方负责委托生产产品的销售。
2、甲方负责提供委托生产产品的技术和质量文件，包括生产工艺、物料要求、中间产品质量控制、成品出厂质量标准、包装要求等。
3、对生产的前三批，甲方应对乙方的生产全过程进行监督指导。
4、甲方定期派专人对乙方的生产过程进行监督；定期对产品进行抽查检验。
5、生产过程中乙方需甲方协助时，甲方有协助的义务。
6、甲方承担最终产品的批准放行责任。负责对每批产品进行稳定性留样。
7、甲方按照双方协定的价格向乙方支付委托生产费用。
8、甲方负责提供（除化验用试剂外）委托生产产品的所有原辅料、包材。
二、乙方责任：
1、乙方负责按照甲方提供的产品质量标淮，提供合格的产品，并负责生产过程及质量控制。
2、乙方负责产品取样及全程检验。
3、乙方应当按按照规定保存所有受托生产文件和记录，保存至产品有效期后一年。
6、乙方对甲方提供的技术和质量文件，负保密的义务。
7、乙方应允许甲方对生产现场进行检查或质量审计，并予以协助。
8、未经甲方同意，乙方不得将受托产品委托第三方生产。
9、乙方应按照甲方的计划及时安排生产，按时供给甲方产品。
三、加工量、加工费用及付款方式：
1、每次加工量__。
2、加工费用：__元/片（含税）。
3、根据实际产成品数量次月结算上一个月的加工费用，乙方开据正式发票。
四、风险：
在本协议规定的相应履行期限内，在甲方迟延接受或无故拒收期间发生的'损失，甲方应承担责任，并赔偿乙方由此造成的损失。
五、其它：
1、规定提货结算时间自乙方通知日起不超过15天。乙方给甲方提供货物30天之内，甲方应结清所有加工费。
2、在合同规定的履行期限内，由于不可抗力造成的损失，双方协商解决。
3、加工过程中发生纠纷时，甲乙双方协商解决，协商不成时任何一方可向合同履行地人民法院起诉。
4、本合同签字之日生效，合同履行完毕后即失效。
5、本合同正本一式肆份，甲乙双方各执两份。
六、适用法律：
中华人民共和国法律为本合同的适用法律。
甲方：__。
法定代表人或委托人：__。
乙方：__。
法定代表人或委托人：__。
20__年__月__日。
合同委托协议书
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
依据蒙古国有关法律的规定,就甲方委托乙方进行翻译事项，经协商一致，签订本协议。
一、翻译服务的内容与要求。
1.1.基本原则：乙方根据甲方开展业务活动需要，进行现场口译及文字资料的翻译工作，并保质翻译的准确性，保障甲方在蒙古国东方省乔巴山市的农业项目开发活动顺利进展。
1.2.主要服务内容：
a.甲方可根据项目进展需要，要求乙方提供现场口译服务。
b.乙方应对甲方项目开发中的所有文字材料进行翻译。
二、工作条件和协作事项甲方应向乙方提供公司的'基本资料，乙方应向甲方提供资质证明复印件。
三、履行期限、地点和方式自协议签订之日起，乙方应随时随地服从甲方的工作安排，提供翻译服务，四、费用及其支付方式甲方同意按时向乙方支付翻译服务费，费用标准为：口译每小时9000图，文字材料翻译每千字36000图。甲方须每月对乙方的服务费用进行结清。
五、保密事项乙方承诺：涉及甲方商业秘密的内容，未经甲方同意，乙方不能泄露给无任何投资合作意向的第三方;未经甲方同意，乙方在完成文字翻译材料后不留存甲方属于商业秘密的技术文件与资料。
六、争议的解决在执行本协议中所发生的或与本协议有关的一切争执，首先应由甲方和乙方友好协商解决。若协商不能解决，双方均可诉至当地法院寻求解决。
七、本协议自签订之日起生效。(此合同传真有效，修改无效)。
甲方：乙方：
签字：签字：
电话：电话：
日期：
委托合同协议书
甲、乙双方于_____年_____月_____日签订《民事委托代理合同》，合同编号为：____________________民委代字第_____号，约定甲方因与_________________________有限公司合作纠纷事宜，委托乙方律师代理诉讼业务。现由于情势变更，合同无法继续履行，根据《中华人民共和国合同法》的规定以及《民事委托代理合同》的约定，甲、乙双方在平等协商一致的基础上，自愿达成协议如下：
2、因解除合同产生的相关费用由各自承担，甲、乙双方权利义务结清，自此互不追究对方任何责任。
3、本协议一式两份，双方各执一份，具同等法律效力，自双方签字盖章后即生效。
4、本协议的签订方式为：传真会签。
_____年_____月_____日。
文档为doc格式。
委托合同协议书
兹委托xx证券公司(下称贵公司)代理期货商品的买卖和有关业务，本人愿意遵守下列各项规定：
1.有关委托的期货买卖，概由贵公司代理本人与对方的当事人订立契约，或由贵公司再行委托代理人与对方当事人订立契约。
2.有关上述契约的订立，如在国内，则按照国内的有关法规订立，如在国外，则按照所在国家的有关法规订立。凡代理本人所订立的契约，对于本人完全发生效力，本人不得持任何异议。
3.本委托合约订立后，贵公司应于本人另行签署授权书后正式执行本人帐户内的交易，一切交易由本人签署后立即生效，本人将承担应该承担的义务和后果，此授权除本人以书面通知贵公司终止外，合约继续有效。
4.贵公司或贵公司的代理人，因订立上述合约，或因买卖及有关业务而应支出的费用，包括税收、运输、存仓、管理和其他合理所需的款项，概由本人如数承担。
5.委托买卖的商品，其名称、商标、规格、数目、价格和订约以及交货付款的日期等均需另行填写“订单”，经本人或本人指定的被授权人签名或盖章，送请贵公司核实后执行。如果商品的价格未经本人或被授权人填明或约定，即以贵公司当日或当时所公布的价格为准，由贵公司记入订单，本人约对同意，绝无异议。
6.本人可以保证，所委托买卖的商品都以现款和实货交付与收受，并且负责承担履行契约规定的义务。本人应在贵公司先行储存款定数额的保证金(数额按交易所规定办)，以备本人有应负责支付的款项而不及时支付时，由贵公司全权处理，并由贵公司事后通知本人，这样做手续完备，本人毫无异议。
7.上述保证金的数额，将根据本人所委托买卖商品的实际情况，由贵公司增加或减少，如果未能按照规定调整保证金数额时，贵公司可以停止代理本人买卖，必要时还可以终止委托关系，结清收支帐款，如有不足，任凭贵公司依法追讨赔偿，或留置本人所有的商品，任由处置。如果本人还有其他违反契约的情况，贵公司也可以照此办理。
8.如果本人有实际困难或特殊原因而不能以实货实物为交付或收受时，均请贵公司平仓了结契约后就帐面进行计算，由本人负责其损失或收益。
9.贵公司因受委托而代理买卖商品，所需的通讯和业务方面的费用，由贵公司按照会计标准核算(按照交易规则)，都由本人负责支付花销。
10.本人委托贵公司买卖的商品，其进出口和其他一切手续，以及信用证的开出，概由本人自行办理。
11.本人把签字式样和印鉴留存贵公司，以便贵公司核对。
12.本人将约定的联络方式及本人的通讯地址，应向贵公司登记，请依照使用。如果发生不正确的效果，均由本人负责。如果通讯地址和约定的联络方法需要变更时，本人应向贵公司重新登记。否则，如因而发生任何损害概由本人负责，而与贵公司无关。
13.贵公司寄交本人的订单执行报表和帐单的邮寄后三天内除非由本人或贵公司管理部门经理提出修正外，均视为正确无误而不得提出异议。
14.订单、通知书、印鉴卡、登记簿、帐册和有关文件的格式，均由贵公司订购使用。
15.本委托书内约定的内容，如有不够完善的地方，可由贵公司酌情修改或补充，通知本人认可即生效。
16.如有涉及法律的纠纷，在国内一律遵照中华人民共和国的法律条文为依据进行法律诉讼，由此而产生的一切费用，都由败诉的一方单独承担。
17.本委托书的规定对于本人以后委托贵公司代理买卖商品及其有关业务全部有效，本契约将一直有效，除非双方同意终止契约。本人还委托贵公司代表本人签署和执行本人帐户内的交易。
18.本人一切买卖订单的发生均可被视为本人深思熟虑后的决定，贵公司所提供的资料和信息仅供本人参考之用，并非交易获利的保证。
19.贵公司制定的交易规则，应被视为本委托契约的一部分，由双方共同遵守，本人在签订本委托契约的同时接受贵公司交易规则的副本。
20.本人特此声明已阅读并充分了解本委托契约书各条文的内容，特签名如下。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
合同委托协议书
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，甲乙双方就职工餐厅委托管理事宜经共同协商，订立以下条款共同遵守：
一、经营方式
1、甲方免费提供厨房、餐厅、厨具、厨房设备及工作所需的的水、电、燃料及油烟管道清洗费用。
2、方管理期间厨房设施、设备中、大修及换件由甲方负责。
3、乙方所用的各类厨具和设备，如由乙方人为损坏的，由乙方负责赔偿。
4、甲方按月(每月5日前)支付乙方管理费用。
5、乙方以成本价格向甲方提供优质的职工餐服务。
6、厨房的日常清洁由乙方负责。餐厅由甲方委托聘用的保洁公司负责。
二、权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、甲方按承包合同规定监督方依法经营，认真履行合同，同时做好指导和协调工作。
2、甲方为保障职工的健康对乙方的采购、配菜、营养搭配、服务水平及食品卫生、环境卫生等方面进行监督，并有权要求乙方及时整改。
1、 甲方应协助乙方维持就餐秩序，并加强对公司职员的教育。
4、甲方有权要求乙方更换表现较差的工作人员。
5、乙方工作人员必须自觉遵守甲方的各项安全、治安、消防等规章制度，甲方有权按司规司纪处罚乙方工作人员的违纪行为。
(二)乙方的权利和义务
1、乙方负责职工餐厅的经营管理，具体包括人员配备、采购、配菜、制作、厨房、餐厅的环境卫生等管理事项。
2.乙方必须严格执行《中华人民共和国食品卫生法》，禁止供应未经卫生防疫部门检查的各类食品和“三无”调味品。
3.由于乙方食品不洁给甲方员工造成食物中毒或其他后果的，必须承担责任和相关费用以及法律责任。
4.乙方人员必须每天做好厨房餐厅的环境卫生打扫工作,厨具、餐具的清洁和消毒工作。
5.乙方人员必须每天做好厨房、餐厅等工作场地外，严禁进入甲方的办公、生产和工作场地，违者按甲方的《司纪司规》处理。
6.乙方工作人员在承包期内发生安全消防事故、人员伤亡事故均由乙方负责，并承担相应的责任和费用。
7.乙方工作人员必须具备身份证、健康证和暂住证，方能在甲方单位工作，并且每年体检一次，费用由乙方负责。
8.乙方必须按时、按质、按量供应各餐，做到新鲜可口，花样翻新，礼貌服务。
10.乙方必须提前一周将菜单给甲方管理人员审核，经核准后在餐厅内公布。
11.乙方托管期间，对菜的卫生、个人卫生、厨具、餐具的卫生和环境卫生，实行量化管理，以保证达到甲方的卫生要求。
12.厨房和餐厅的剩余菜饭泔脚由乙方负责处理，但不得扔在厂区内。
13.乙方每餐必须做好餐厅餐具的消毒工作,并接受甲方的监督检查。
14.乙方必须自觉接受甲方的监督和指导，依法经营，认真履行合同。
(三)双方的权利和义务
1.伙食标准：每餐 10元。标准为：4热(2荤2素)、2凉、汤/粥、水果，在不浪费的情况下员工可到加菜窗口添加素菜。
2.乙方提供招待餐和客餐服务。标准由甲方核定。
3.结算方法：甲方应及时结算，并以现金或现金支票付款。甲方按实际用餐人数每月结算一次餐费，须于次月5日前结清。
4.甲乙双方都有终止合同的权利，但必须提前30天通知对方。并履行各项合同期内权利和义务。如一方违约，必须承担相应的经济损失和法律责任。
三、其他事项
1.在职工餐厅委托管理过程中，若发生不在本合同内的问题，由双方协商解决。如有未尽事宜，双方可协商补充条款。补充条款于本合同具有同等法律效力。
2.本合同如与《中华人民共和国合同法》相抵触的，则按有关法律条款办理。
3.本合同一式 贰份，甲乙双方各持 壹份，合同自签订日起生效。
4.本合同自 年 月 日起至 年 月 日止。
甲方
乙方
年月日
委托合同协议书,委托合同协议书模板
甲方：
乙方：
经甲乙双方充分协商，现就甲方委托乙方清收不良贷款事宜达成协议如下：
一、甲方委托乙方通过依法向人民法院提起诉讼和申请强制执行的方式清收不良贷款。不良贷款的具体笔数和金额以甲方向乙方提供的贷款明细为准。
二、清收费用：甲方向乙方支付实际收回贷款本息的5%作为清收手续费，其余不再另行负担任何费用;乙方在清收过程中(包括诉讼和执行程序)所发生的诉讼费用(包括诉讼费、执行费、公告费、送达费等一切诉讼费用)由乙方先行垫付，待甲方收回贷款本息和诉讼费用后，由甲方将收回的诉讼费用返还给乙方。乙方在清收过程中所发生的燃油费、招待费等一切费用由乙方自行支付。
三、甲方在本协议履行期间应遵守下列义务：
(一)按期足额向乙方支付清收手续费;。
(二)积极配合乙方的清收工作，提供必要的债权凭证。
四、乙方在本协议履行期间应遵守下列义务：
(二)不得将收回的贷款本息用来冲抵本人的清收费用;。
(三)不得采用诉讼以外的其他任何方式进行清收;。
(四)不得私自将清收工作的全部或部分委托给任何第三方;。
(五)不得向人民法院以外的第三人泄露借款人或担保人的个人信息。
五、违约责任：
(一)甲方违反本协议第三条所规定的义务，乙方有权终止本协议，并要求甲方赔偿损失;。
(二)乙方违反本协议第四条所规定的义务，甲方有权终止本协议，不支付任何清收手续费，并要求乙方赔偿损失。对造成任何第三方损害的，乙方应承担赔偿责任。
六、甲乙双方都负有严格保守本协议内容的义务，不得将本协议内容泄露给任何第三方。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，因履行本协议所引起的纠纷由双方协商解决或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(签章)：乙方(签章)：
年月日年月日。
委托测绘合同
出租人（以下简称甲方）：
承租人（以下简称乙方）：
甲乙双方经协商，同意就下列房地产租赁事项订立本契约共同遵守。
一、甲方同意将坐落在____________号部位的房屋（连同土地，下同）出租给乙方作使用，房屋建筑面积____*方米，该房屋的基本情况已载于契约附件一，乙方愿意承租。
二、甲乙双方应共同遵守国家、省、市有关法律、法规及房地产管理的各项规定，接受当地房地产主管机关的监督、管理。
三、甲乙双方议定上述房屋租赁期限自____年____月____日至____年____月____日止，共计____个月。
月租金为（币）拾万仟佰拾元角分。
租金按结算，由乙方在每____的第____日前缴付本期租金给甲方。
付款方式。
四、乙方向甲方交纳（币）____元的保证金，甲方应在租赁期满或解除契约之日将保证金退回乙方或者抵偿租金。
五、在租赁期内，甲方负责承担下列责任：
1.依约将房屋及设备交付乙方使用。
2.负责对房屋定期安全检查，承担除乙方应负担房屋维修费以外的其他维修费用；因甲方维修责任而延误房屋维修造成他人人身伤亡、财产损失的，应负责赔偿。
3.转让房屋时，须提前3个月书面通知乙方。
4.租赁期内，甲方须提前解除契约的，应事前征得乙方同意。
5.租赁期届满须收回出租房屋的，应在租赁期届满之日前3个月书面通知乙方；如该房屋继续出租的，乙方可在同等条件下有优先承租权。
六、在租赁期内，乙方承担下列责任：
1.依约按时交纳租金。
2.将房屋转租、转让、分租或者与他人互换房屋使用或者与他人合作、联合经营应事前征得甲方书面同意和订立书面协议，并按规定重新议定房租。
3.因使用需要对房屋进行扩、加、改建（含改变间隔）或者室内外装修，应经甲方书面同意和订立书面协议，并按规定重新议定房租，甲方有权委托他人对工程进行监督管理。
七、在租赁期内，因房屋危破维修，须乙方临时搬迁时，甲方应与乙方签订回迁协议，乙方不得以任何借口刁难，也不得向甲方索取任何费用。
八、租赁期届满或者解除契约的，一切嵌装在房屋结构或者墙体内的设备和装修，乙方一律不得拆走，甲方不以予补偿。
九、租赁期届满或者解除契约之日，双方共同检查交换房屋和设备，如发现有损坏的，则在乙方保证金中扣除，不足部分，由乙方负责赔偿。
十、如因不可抗力的原因，造成本契约无法履行时，双方互免承担违约责任。
十一、违约责任：
1.任何一方未能履行本契约的规定的条款或者违反国家、省、市房地产租赁管理的的规定，另一方有权提前解除本契约。
2.乙方逾期交付租金，每逾期一日，由甲方按月租金额的千分之一收取违约金。
3.租赁期内任何一方未征得另一方同意而单方解除契约的，另一方有权要求赔偿损失，还有权按租赁存续期内租金总额的百分之收取违约金。
4.租赁期届满，甲乙双方未续订契约或者解除契约的，乙方逾期不交出承租房屋的，除限期迁出和补交占用期间租金外，不有权按占用期间月租总金额百分之收取违约金。
十二、违约金、赔偿金应在确定责任后l0天内付清，否则按逾付租金条款处理。
十三、本商铺租房协议书样本履行中发生争议，双方应采取协商办法解决，协商不成时，任何一方可向房屋所在地区房地产主管机关申请调解或者裁决，或者依法向有管辖权的人民法院起诉。
十四、上述房屋在租赁期内需要缴纳的税费，由甲乙双方按规定各自承担。
十五、本商铺租房协议书样本未尽事项，甲乙双方可另行议定，其补充议定书经双方签章和房地产主管机关登记后作为本契约附件，与本契约具有同等法律效力。
甲方（签章）：
乙方（答章）：
立约时间：
委托测绘合同
聘用单位（以下简称甲方）：
通信地址：
邮政编码：
待聘人（以下简称乙方）：
通信地址：
邮政编码：
甲、乙双方根据国家、省、市*有关法律、法规的规定及文件精神，经*等协商，订立本协议。
第一条待聘时间。
经甲、乙双方*等协商，乙方未聘待岗时间同意为：自年月日至年月日止。
第二条待聘期间的待遇。
1.甲方按增城市、单位的有关规定为其办理社会保险和住房公积金；
2.若遇国家调整事业单位工资标准时，甲方按有关规定调整乙方的档案工资；
3.甲方应按月发给乙方本人原（档案）基本工资、地区工资补贴和物价性补贴；
4.乙方按规定日期回单位学习或参加单位组织的活动，甲方按次计发交通补助，每次××元。
第三条待聘期间的管理。
3.乙方在待聘期间可自行联系工作单位，单位协助办理调出手续；
4.在待聘期间乙方可以提出辞职，由本人提出申请，经单位批准后，办理辞职手续。
第四条待聘期间的培训及重新聘用。
2.甲方在单位内为乙方提供两次推荐上岗的机会；
3.凡被重新聘用的待岗人员签订聘用合同，乙方一旦受聘，本协议终止效力。
第五条未聘待岗协议的终止。
符合下列条件之一的，未聘待岗协议即告终止：
1.未聘待岗协议期限届满的；
2.乙方连续两个月或累计三个月经通知不到单位报到的；
3.乙方未经甲方同意，擅自出国或者出国逾期不归的；
4.待聘期内与甲方签订聘用合同的；
5.待聘期内乙方被追究刑事责任的，或者被劳动教养的；
6.乙方违反国家、省、市计划生育政策的；
7.乙方严重扰乱工作秩序，致使单位工*作不能正常进行的。
第六条待聘期满后的处理。
乙方在待聘期满后仍未落实工作单位或调离单位，按规定给付一次性补助，补建社会养老保险个人账户。
测绘委托合同
承揽方(乙方)：____________________。
签订地点：__________________________。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围(包括测区地点、面积，测区地理位置等)。
第二条测绘内容(包括测绘项目和工作量等)。
第三条执行技术标准。
序号。
标准名称。
标准代号。
标准等级。
第四条测绘工程费。
2.取费项目及工程总价款：
序号。
项目名称。
工作量。
单价(元)。
合计(元)。
工作总价款。
第五条甲方的义务。
1.自本合同签订之日起______日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起______日内完成技术设计书的审定工作。
3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
第六条乙方的义务。
1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于______日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起______日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。
第七条测绘项目完成工期。
序号。
测绘项目。
完成时间。
备注。
全部成果应于_________年______月______日前交甲方验收。
第八条乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方，甲方应自接到通知之日起______日内完成验收。
第九条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：
第十条测绘工程费支付日期和方式
1.自合同签订之日起______日内甲方向乙方支付定金人民币______元。
2._________年______月______日前甲方向乙方支付工程价款人民币______元。
3._________年______月______日前再向乙方支付工程价款人民币______元。
4.自测绘成果验收合格之日起______日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余款。
第十一条。
1.自测绘工程费全部结清之日起______日内，乙方向甲方交付成果(见下表)。
序号。
成果名称。
规格。
数量。
时间。
第十二条甲方违约责任。
1.合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作，完成的工作量在50%以内时，甲方应支付工程总价款的50%;完成工作量超过50%时，则甲方应支付工程总价款的100%。
2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时，甲方应付给乙方停、窝工费，停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。
3.甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
第十三条乙方违约责任。
1.合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。
2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十四条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十六条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向_____________________仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。
第十八条附则。
1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。
2.本合同一式______份，甲、乙方各执______份。
委托方。
单位地址：
承揽方。
单位地址：
邮政编码：
邮政编码：
电话：
电话：
开户银行：
开户银行：
银行帐号：
银行帐号：
合同订立时间：____年____月____日。
测绘委托合同
发包人：
承包人：身份证号码：
公正和诚实信用的原则，双方就发包人(江苏天宇建设集团工程有限公司)承接唐山市恒和房地产开发有限公司楼的测量放线施工劳务合作事项协商一致，订立本合同。
1、劳务承包工程基本情况。
下简称“本工程”)。
劳务作业内容：楼的测量放线包括基槽开挖线、导引定位桩控制点，绝对高程点的引测，水平抄测标高的全面控制，各楼层的墙体定位放线(墙边线、控制线)洞口线、楼梯的放线，各楼层抄测建筑50控制线，包括室内砼墙上的建筑50线的放线，主楼外大角100mm控制线的放线，屋面女儿墙的建筑50线，屋面墙及其他构件的放线，沉降观测点的布置安装测量，二次施工的阳台栏板、凸窗栏板、空调隔板的放线，放线洞的回复封堵，文明施工的清理，等所有的主体范围的作业内容。承包方式：包工包小型材料包括镜子。
劳务作业人数至少：人，必须满足生产进度要求。
2、合同价款。
建筑面积m2包干，除建筑面积变更外其它洽商变更不调整单价，按模板实际接触面为计算依据，劳务费综合单价中包含内容为：承包人为完成本分包范围内所有施工内容而发生的所有人工费、工具费、措施费、劳保费、安全文明施工费、不可预见费(如停水、停电所造成的窝工及设备闲置、夜间施工)、冬雨季施工、进出场费等所有费用。
3、工作要求及控制。
开工日期：年月日，完工日期：年月日。
需要晚上加班时，必须安排工人加班，完成每天的工作，保证施工人员稳定，满足现场人员需求。乙方必须保证本工程要求的进度计划执行，合理调配人员确保每段流水作业面放线工序，在进度计划内放线工序不给于时间的安排，没有项目部允许，不能随便撤人，放假服从项目部统一安排，不能私自放人放假。如乙方每层每段工程未按时间完成，影响下道工序无法进行时，将受到1000元/段罚款，如每层因乙方原因影响工期，乙方承担其它班组的损失，如乙方人员不足，多次出现延误工期，乙方负责每段流水放完线不许复查合格后上报验收，因乙方造成放线错误将处罚20xx元以上罚款，出现无法挽回的严重错误乙方将负全责，必要时甲方有权更换本班组。主体验收完成后乙方负责移交给二次结构施工队并且办理交接手续由项目部三方确认。乙方因人力、财力、质量、不足造成退场原因甲方将按总工程款的80%结算。必须服从项目部的管理如有不服从管理发生打架斗殴现象一次处罚5000元以上罚款，严重的直接交给国家政府出理由当事人自行承担。
4、质量标准。
质量标准：合格。执行一般验收标准。
5、材料、设备机具、构配件供应。
(1)劳务发包人供应现有的仪器、对讲机、及现有的测量构配件，满足不了乙方使用时由乙方负责采购。
(2)劳务承包人应妥善保管、合理使用劳务发包人供应现有的仪器、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。
(3)施工中所需的小型材料承包人提供，但承包人的作业人员手头工具、铅笔、墨斗、小线、线锥、等所有的使用材料由承包人自备。
6、劳务发包人、承包人权利义务。
发包人：劳务发包人委派项目负责人全面处理双方劳务承包合作事宜。
(1)、提供劳务人员住宿、食堂(费用自理);(2)、(辅材自理)(3)、对劳务提供技术交底施工方案和检查监督。(4)、对承包人违反项目管理的行为处罚1000元以上罚款;(5)、承包人负责仪器的保养维修及检测。
承包人身份证号码：，全面承担施工过程中双方一切劳务施工管理事宜，自负盈亏。并负责做好以下工作：
(1)、组织好劳务人员，做好合同范围内容;(2)、听从发包人管理不得违反发包人管理规定。(3)、自带相应的工具等，做到安全文明施工。(4)、进场前签订好安全协议，进场人员要经过三级安全教育。
(5)、劳保用品自理，包括安全帽、安全带等。(6)、特殊工种须持证上岗;(7)、组织工人入场前办理入场手续及签定承诺书，未签订承诺书人员不得入场作业。
7、合同价款的支付。
(1)劳务承包人生活费自筹，在20xx年底施工进度到地上5层，并有每人的亲笔签字并按手印确认，送到发包人备查，并拨付工人工资的50%其他自筹，达不到进度计划年前人工工资、及其他费用自筹。20xx年主体到10层拨付工程款%，主体封顶后上报工程量由项目部审核20天内拨付工程款的%工程竣工验收后结清工程尾款。
8、工程结算。
(1)、劳务作业工作完成，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式进行计算。
(2)劳务发包人收到劳务承包人递交的结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。劳务发包人确认最终结算价后按双方约定的支付方式支付剩余尾款。
(3)所有增加费用的合同外工作内容必须在施工完成后7日内由承包人报发包人确认费用，发包人在收到费用申请单后14日内作出费用确认，以发包人委托代理人签字为准，承包人在约定的时间内未及时申报费用，视为此施工内容属于技术类变更洽商，不引起费用增加。
9、违约责任。
(1)劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，劳务发包人可以要求劳务承包人返工，劳务承包人无法完成的，劳务发包人可以委派其他劳务企业完成，由此产生的劳务费用和造成发包人材料等损失的由劳务承包人承担;并在当月的劳务费中扣除。
(2)如因劳务承包人在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺，致使工程质量、安全与工期确实无法达到要求时，劳务发包人有权向劳务承包人发出通知解除合同。合同解除后，劳务承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，并在接到发包人书面通知后3日内做完移交程序撤离现场。劳务承包撤场后双方对已完工程量的合格部分按照本合同约定的综合单价的80%进行结算，不合格部分不计费用。承包人在办理完料具退库等手续后发包人按最终结算额(包括扣、借款)付清其劳务费，劳务承包人不按时或不按要求退场，给劳务发包人造成经济损失的由劳务承包人承担。
10、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理。
(1)安全施工：发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府、主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工，因承包人不服从管理和违反安全操作规程所造成的事故，由承包人自行承担责任。
(2)重大伤亡及其他安全事故处理：按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时应按政府有关部门的认定处理。劳务承包人要积极配合劳务发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
11、其他条款。
(1)、文明施工要求：
(2)、本合同附件作为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12、合同生效。
劳务发包人：
联系电话：
劳务承包人：联系电话：
委托测绘合同
委托人(以下简称甲方)：
受托人(以下简称乙方)：
根据《^v^律师法》、《^v^刑事诉讼法》等法律法规及《重庆市律师服务收费管理实施办法》、《重庆市律师服务收费标准》的规定，甲方就本合同所涉刑事法律事务委托乙方提供法律服务。甲、乙双方经协商，订立下列条款，以资共同遵守：
第一条乙方接受甲方委托，指派律师为犯罪嫌疑人(被告人、被害人)在下列第项程序中提供法律服务，担任辩护人或代理人：
1.刑事侦查;。
2.审查起诉;。
3.一审;。
4.二审;。
5.再审;。
犯罪嫌疑人(被告人、被害人)与甲方之间系关系。
第二条甲方的权利和义务：
1.甲方应真实、完整、客观地向乙方律师介绍本合同所涉刑事法律事务的有关情况，并提供有关的资料，不得隐瞒虚构。
2.甲方应积极配合乙方办案。
3.甲方应按照本合同约定的金额和支付方式向乙方支付律师服务费、差旅费，不得向乙方律师支付任何费用。
4.甲方认为乙方指派律师在服务过程中不负责任或不适合办理甲方委托的法律事务，有权要求乙方更换。但甲方应向乙方说明要求更换律师的具体理由。
5.甲方应在乙方办理法律事务终止时，如实完整地填写《重庆市律师服务质量反聩意见卡》，并及时交由乙方归档。本合同所涉及的《重庆市律师服务质量反聩意见卡》的编号为。
6.甲方不得要求乙方就本刑事诉讼案件实行风险代理。不得要求乙方律师进行违法活动。
7、乙方无正当理由单方解除本合同，甲方有权要求乙方退还律师服务费、差旅费。
第三条乙方的权利和义务：
1.在侦查阶段担任犯罪嫌疑人的法律帮助人时，应向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名，会见犯罪嫌疑人并了解案件有关情况。符合法定条件的，可为犯罪嫌疑人申请取保候审，代理其提出申诉和控告。
2.在审查起诉、审判阶段担任犯罪嫌疑人或者被告人的辩护人时，应查阅、摘抄、复制案件材料，会见犯罪嫌疑人或被告人，提出辩护意见，出庭为被告人辩护。
3.在担任刑事附带民事诉讼案件的被害人、刑事自诉案件的自诉人或刑事申诉案件的当事人的代理人时，应查阅、摘抄、复制案件材料，提出法律意见和建，出庭参加诉讼。
4.乙方根据案情的需要，可以调查取证。
5、乙方应依法忠实地维护当事人的合法权益。
6、乙方律师应严格遵守律师职业道德和执业纪律，不得泄露在提供法律服务过程中所知悉的甲方和当事人的商业秘密或者个人隐私，非因法律规定或甲方或当事人同意，不得向任何第三方披露。
但以下内容除外：
(2)可以公开查阅或取得的信息和资料;。
(3)为履行本合同约定的法律服务必须披露的信息和资料。
7.乙方不得对本刑事诉讼案件实行风险代理。
8.乙方不得私自向甲方收取费用。
9.乙方律师不得私自向甲方收取费用。
7.乙方按照本合同的约定收取律师服务费、差旅费。甲方无正当理由单方解除本合同，乙方收取的律师服务费、差旅费不予退还，甲方尚未支付律师服务费、差旅费的，乙方有权继续追讨。
10.乙方同意并保证，一旦出现甲方认为乙方指派律师在服务过程中不负责任或不适合办理甲方委托的法律事务时，乙方在收到甲方正式投诉及核实后三个工作日内向甲方另行推荐候选律师，经甲方确认后，立即另行指派律师予以接替，以完成本合同约定的法律服务。
第四条律师服务费、差旅费和其他费用的约定：
1.律师服务费：甲方应向乙方支付的律师服务费为人民币(大写)元。
2.差旅费:乙方按照下列第项方式收取差旅费：
(1)乙方与甲方约定包干差旅费的，乙方按不超过律师服务费10%收取差旅费人民币(大写)元。
(2)乙方预收差旅费的，由乙方向甲方提出差旅费预算并经甲方同意后预收差旅费人民币(大写)元，乙方凭差旅费清单及有效凭证与甲方据实结算。
3.律师服务费、差旅费支付时间和方式。
甲方应于本合同签订之日向乙方一次性付清以上费用。如有特殊情况经双方协商可在本合同第七条中另行注明。
4.乙方律师在办理甲方委托的法律事务过程中发生的鉴定费、公证费、公告费、查档费及应由甲方支付的其他费用，由甲方另行支付。
5.除非乙方书面同意，因甲方未按照约定足额付清上述费用，导致乙方律师不履行或未及时履行本合同约定义务的责任由甲方承担。
第五条本合同有效期自签订之日起至委托事项终止时止，其中：
1.律师在侦工阶段担任法律帮助人的，委托事项于侦查机亲侦查终结时止。
2.律师在审查起诉阶段担任犯罪嫌疑人帮助人的，委托事项于检察机关作出起诉可或不起诉决定时止。
3.律师在审判阶段担任被告人的辩护人的，委托事项于审判机关作出判决或终结审理的裁定时止。
4.律师担任刑事附带民事诉讼案件、刑事自诉案件或者刑事申诉案件辩护人、代理人的，委托事项于案外和解、不起诉、撤诉、调解结案、判决、终结审理的裁定、驳回申诉时止。
本合同有效期届满，如甲方委托乙方继续提供法律服务，双方另行订立合同。
第六条本合同未尽事宜，可由双方共同协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第七条本合同以上条款不能概明之事项，可在本条款下特别约定：
第八条甲方确认下列通讯地址及联系人是乙方提供本合同约定的法律服务向甲方履行通知义务的通讯地址及联系人：
乙方按上述通讯地址向指定的联系人履行了通知义务，视为乙方已向甲方履行了通知义务。
甲方如变更通讯地址或联系人，需提前七日通知乙方。
第九条甲、乙双方在履行本合同中发生纠纷时，应协商解决，协商不成的，可以提请乙方所在地的司法行政部门或律师协会调解处理，也可以采取下列第2项方式处理：
1.向重庆仲裁委员会申请仲裁;。
2.向人民法院提起诉讼。
第十一条本合同一式二份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等法律效力。
第十二条本合同经双方签字或盖章生效。
第十三条甲方承诺：已认真审阅本合同所有条款并完全了解其详尽内容，本合同所有条款均由甲、乙双方协商一致达成。
甲方：__________。
乙方：__________。
______年______月______日。
测绘委托合同
委托方(甲方)：测绘方(乙方)：
甲方委托乙方承担座落于房产和面积进行测绘及计算，经双方协商一致，订立下述条款共同履行。
一、甲方应及时向乙方提拱与房产相关的有关材料(如：房屋总平面图、建筑设计分层平面图、房屋竣工验收证明、土地证、规划证、原房产证、相关方身份证复印件等)，权属分割协议及其它有关资料。
二、乙方接受甲方委托后，及时审查测绘所需各相关图纸、协议及有关资料，并于外业测绘具备条件之日起，在20工作日内向甲方提交房产测绘成果。
三、测绘费收取标准：
四、测绘费收取方式：委托书签订生效后，甲方向乙方预交50%测绘费(估算价款)，计款：
元，出具测绘报告后，按实际面积结算余款后领取测绘成果。
五、甲方如对测绘报告存有异议，双方应及时协商解决。如协商不成，可向平阴县房地产管理局或济南市房管局申请复议。六、本委托书未尽事宜，双方可协商补充条款。七、待双方履行完委托书约定的各项条款后，本委托书即行终止。
委托单位：(章)法人代表：(章)测绘单位：(章)法人代表：(章)签订日期：年月日需要说明的其它内容：甲方联系电话：乙方电话：领图人：
领图日期：年月日