监理工程师工程合同管理试题及答案(通用6篇)

第 1 题

某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。

a.法定代理

b.表见代理

c.指定代理

d.委托代理

正确答案：d,

第 2 题

当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。

a.签订之日

b.登记之日

c.担保之日

d.清偿之日

正确答案：b,

第 3 题

质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。

a.转移占有

b.约定保证期间

c.债权人优先受偿

d.转让办理登记

正确答案：a,

第 4 题

中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。

a.业主提交履约担保

b.投标有效期

c.撤销投标书

d.保证书退还

正确答案：b,

第 5 题

下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。

a.法定代理

b.表见代理

c.委托代理

d.指定代理

正确答案：a,

第 6 题

合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。

a.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算

b.要约以非对话方式作出的.，承诺应当在合理期限内到达

c.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

d.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外

正确答案：a,

第 7 题

甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。

a. 4月1日

b. 5月1日

c. 5月20日

d. 6月30日

正确答案：a,

第 8 题

某采购员受a企业授权去b公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有a企业公章的 空白合同文本，与b公司签订了购买包装材料的合同，则( )。

a.合同无效，由采购员向b公司进行赔偿

b.合同有效，但货款应由采购员承担 c.合同无效，a企业可能退货

d.合同有效，货款应由a企业支付

正确答案：d,

第 9 题

下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

a.质量

b.数量

c.标的

d.价款或者报酬

正确答案：c,

第 10 题

材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行 使的( )。

a.不安抗辩权

b.同时履行抗辩权

c.后履行抗辩权

d.合同中止履行的抗辩权

正确答案：c,

第 11 题

建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。

a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

b.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

c.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

正确答案：b,

第 12 题

设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。

a.严格性

b.完整性

c.灵活性

d.系统性

正确答案：d,

第 13 题

执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物 后的结算应按照( )执行。

a.新价格

b.市场价

c.原价格

d.双方协商的价格

正确答案：a,

第 14 题

某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定 的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。

a.8

b. 16

c.20

d. 28

正确答案：c,

第 15 题

依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。

a.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密

b.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

c.负责合同的协调管理工作

d.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

正确答案：d,

第 16 题

招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。

a.由招标人承担

b.由投标人承担

c.由双方平均分配

d.由双方协商解决

正确答案：b,

第 17 题

公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。

a.招标人

b.投标人

c.招标监督机构

d.监理工程师

正确答案：a,

第 18 题

在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。

a.将其退还投标人进行密封

b.进入初评阶段后确定为无效投标文件

c.作为无效投标文件，不再进入评标

d.在详评阶段将其确定为无效投标文件

正确答案：c,

第 19 题

对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。

a.归入无效投标书

b.不再进入详评

c.仍属于有效投标书

d.予以淘汰

正确答案：c,

第 20 题

全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程 中( )。

a.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少

b.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少

c.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多

d.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多

正确答案：a,

1.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是(c)招标。

a.施工 b.设备采购

c.设计 d.材料采购

2.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，(d)。

a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

3.建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是(c)。

a.减少合同中约定的工程量

b.改变有关工程的施工时间

c.删除承包范围内的部分工作

d.更改工程有关部分尺寸

4.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由(a)。

a.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延

b.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

c.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延

d.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

5.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，(c)不违反监理人员应遵守的职业道德。

a.向其他人泄露委托人申明的秘密

b.从承包方获取提前工期奖金

c.帮助承包人完善施工组织设计

d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

6.发包人应为设计提供的现场服务不包括(c)。

a.施工现场的工作条件

b.生活条件

c.设计人的现场津贴

d.交通工具

7.监理合同示范文本的标准条款规定，当发生(d)情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。

a.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间

b.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求

c.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款

d.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月

8.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故(b)。

a.所需费用和延误工期由承包人负责

b.所需费用和延误工期由发包人负责

c.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责

d.延误工期应予顺延，费用由承包人承担

9.在合同正常履行的情况下，(d)，此时设计合同终止。

a.设计费全部支付完毕

b.设计阶段结束

c.颁发工程移交证书

d.工程施工竣工验收

10.下列委托合同中，以服务作为标的物的是(a)。

a.委托监理合同 b.勘察设计合同

c.施工承包合同 d.加工承揽合同

11.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持(b)的程序。

a.先勘察设计，再施工

b.先勘察、后设计、再施工

c.边勘察、边设计、边施工

d.先设计、后勘察、再施工

12.监理合同示范文本规定，因(c)，属于监理服务的`额外工作。

a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间

b.委托人要求增加的监理工作范围

c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

d.承包方原因，使监理工程受到阻碍，而增加的工作内容

13.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人(a)。

a.无权要求返还定金

b.有权要求返还定金

c.无权要求返还定金且需支付违约金

d.只能要求返还定金的一半

14.关于委托人提供的人员服务说法错误的是(b)。

a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员

b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示

c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责

d.人数和服务时间应在专用条件中写明

15.下列有关暂停施工说法不正确的是()。

a.承包人应按工程师要求停止施工

b.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工

c.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任

d.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工

16.建设工程设计合同履行时，(c)是承包人的义务。

a.提供有关设备的技术资料

b.向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作

c.修改预算

d.确定设计深度和范围

17.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由(a)。

a.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用

b.承包人负责检验工作，并承担检验费用

c.发包人负责检验工作，并承担检验费用

d.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

18.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为(c)。

a.评标委员会算出的评标价

b.招标人编制的标底价

c.中标人的投标价

d.施工图预算价

19.发包人给设计人就项目设计的要求中应包括(d)。

a.工程范围

b.工程规模

c.限额设计要求

d.设计方案

20.施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由(b)承担责任。

a.发包人 b.承包人

c.工程师 d.承包人和工程师

【提要】监理工程师试题管理信息 : 2017年监理工程师合同管理试题

单项选择题

1、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于( )。

a.买卖合同

b.承揽合同

c.普通合同

d.特殊合同

2、根据《标准施工合同》，下列事项属于发包人应承担的义务是( )。

a.现场查勘

b.提供夜间施工使用的照明设备

c.提供施工现场的工程地质资料

d.提供工程进度计划

3、 建设工程( )管理能够有效地提高工程建设的管理水平。

a.质量

b.进度

c.合同

d.安全

4、 适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。

a.综合评估法

b.最低评标价法

c.理论换算法

d.经验鉴别法

5、 标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的.赔偿要求后，在( )天内无条件支付”。

a.7

b.14

c.21

d.30

6、 建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照( )履行。

a.债权人要求

b.合同有关条款

c.交易习惯

d.补充协议

多项选择题

7、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于( )。

a.收入不同，劳务分包人获得的是劳务报酬

b.保险责任不同，专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

c.对施工质量承担责任的期限不同，验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任

d.施工组织不同，专业分包人不需要单独编制施工组织设计

e.实施风险不同，劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术

8、 《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有( )。

a.建筑设计

b.结构设计

c.协调专业设计

d.提出技术设计计划

e.编制技术设计文件

9、 在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有( )。

a.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金

b.完成的勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费

c.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额的50%的勘察费

d.完成的勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费

e.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费

10、 某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有( )。

a.属于非即时买卖合同

b.试用期内可以拒绝购买

c.试用的前提是支付价款或提供担保

d.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

e.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买

1、设置缺陷责任期的目的是( d )

a、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求

b、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求

c、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求

d、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求

2、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是(b )。

a、项目开发招标 b、项目总承包招标

c、堪察设计招标 d、工程施工招标

3、申请工程进度款支付证书的主要内容包括( a )

a、按月支付的申请报表和按里程碑进度支付表

b、按年支付的申请报表和按里程碑进度支付表

c、按里程碑进度支付表

d、按年支付的申请报表

4、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请，其程序于公开招标大同小异，不同点主要是没有( a )环节。

a、资格预审 b、招标预备会

c、发放招标文件 d、招标文件的编制和送审

5、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外，还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分，说法错误的是(d )。

a、对招标文件的`解释是其组成部分 b、对招标文件的修改是其组成部分

c、对招标文件的补充是其组成部分 d、以上说法均不对

6、未中标投标单位的投标保证金，招标单位应尽快退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的( b )。

a、10天 b、14天 c、15天 d、30天

7、工程现场的自然条件应说明 ( c )

a、建设用地面积 b、建筑物占地面积

c、工程所处的位置、现场环境 d、场地平整情况

8、下列不属于资格预审须知的内容是( c )

b、资金来源，说明筹资方式

c、资金数额 d、资格和合格条件要求

9、标底价格( a )

a、由成本、利润和税金等组成 b、仅由成本组成

c、不应考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素

d、不包括不可预见费、预算包干费、措施费、现场因素费用、工程风险金等

10、在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指(c )。

a、将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做。

b、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做。

c、将从可行性研究到试车验收的全0部工作都委托给一定工程项目管理公司去做

d、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做

11、建设项目总承包招投标，实际上就是( b )。

a.工程施工招投标    b.项目全过程招投标

c.勘查设计招投标        d.材料、设备供应招投标

12、发包单位与中标单位签订合同时自中标之日起( a )日内。

a、30 b、40 c、50 d、60

13、下列说法不正确的是( c )

a、利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为

b、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系

c、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关有隶属关系

14、招标是( d )选择中标人并与其签订合同的过程，而( )则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。

a、投标人 投标 b、投标人 中标 c、招标人 中标 d、招标人 投标

15、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为( a )以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )

a、5人 2/3 b、7人 2/3 c、5人 1/2 d、7人 1/2

16、由于工程项目的规模不同，各类招标的不同，评审方法可以分为( b )两大类

a、专家评议法和综合评分法 b、综合评分法和评标价法

c、定性评审法和定量评审法 d、专家评议法和评标价法

17、下列招标中，(a )的特点是投标人通过自己的智力劳动，将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。

a、设计招标 b、施工招标 c、材料采购招标 d、设备采购招标

18、施工招标中，为了规范建筑市场有关各方的行为，《建筑法》和《招标投标法》明确规定，一个独立合同发包的工作范围不可能是( d )

a、全部工程招标 b、单位工程招标 c、特殊专业工程招标 d、分项工程招标

19、下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是( b )

c、颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止

d、结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止

20、工程移交证书在合同管理中有重要的作用，一是证书中指明的竣工日期;二是( c )

a、确定工程已基本竣工 b、注明达到基本竣工的具体日期

c、颁发证书日 d、详细列出还需完成工作的项目

第 1 题 (单项选择题)

《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是()。

a.恢复建设项目

b.利用国际援助资金的项目

c.涉及秘密项目

d.使用专有技术项目

正确答案：b,

第 2 题 (单项选择题)

某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。

a.自2月1日始，至12月5日止 b.自2月1日始，至12月20日止

c.自2月5日始，至12月5日止 d.自2月5日始，至12月20日止

正确答案：a,

第 3 题 (单项选择题)

材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以()的形式承担违约赔偿责任。

a.违约金

b.继续履行

c.赔偿损失

d.赔偿价差损失

正确答案：a,

第 4 题 (单项选择题)

《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的责任不包括()。

a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误

b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失

c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立

d.监理人的'过失导致合同终止

正确答案：d,

第 5 题 (单项选择题)

依据《建设工程施工合同示范文本》的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。

a.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

b.索赔处理应尽可能协商达成一致

c.只能向有合同关系的对方提出索赔

d.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

正确答案：d,

第 6 题 (单项选择题)

fidic《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额。

a.不计入合同价格之内

b.用于不可预见项目使用

c.由工程师或承包商代表控制使用

d.专门用于承包商施工范围内工程使用

正确答案：b,

第 7 题 (单项选择题)

工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收。

a.试车前

b.隐蔽前

c.隐蔽后

d.试车后

正确答案：b,

第 8 题 (单项选择题)

建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是()。

a.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延

b.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求

c.如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工

正确答案：b,

第 9 题 (单项选择题)

某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。

a. 承包人的损失都由发包人承担b. 发包人的损失都由承包人承担

c. 双方的损失各自承担d. 双方的损失都由审批部门承担

正确答案：a,

第 10 题 (单项选择题)

某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( )提出。

a.发包人

b.设计单位

c.承包人

d.监理单位

正确答案：b,

第 11 题 (单项选择题)

按照fidic《施工合同条件》的规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以()签发接收证书。

a.本该进行竣工检验日

b.缺陷通知期内补充检验通过日

c.工程实际移交日

d.业主实际使用日

正确答案：a,

第 12 题 (单项选择题)

承包人()将竣工工程交付发包人，施工合同宣告终止。

a.竣工验收合格后14天内

b.竣工验收报告经发包人认可后28天内

c.自发包人收到竣工结算报告后28天内

d.收到竣工结算款14天内。

正确答案：d,

第 13 题 (单项选择题)

供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用()计算交货数量。

a.查点法

b.理论换算法

c.衡量法

d.经验鉴别法

正确答案：a,

执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《中华人民共和国合同法》的规定，遇价格下降时，应按()执行。

a.原价格

b.市场价格

c.新价格

d.原价格和新价格的平均价

正确答案：c,

第 15 题 (单项选择题)

因设备制造原因试车达不到验收要求，由该()负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。

a.发包人

b.设备采购方

c.设计单位

d.承包商

正确答案：b,

第 16 题 (单项选择题)

工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由()承担责任。

a.发包人

b.监理人

c.设计人

d.承包人

正确答案：a,

第 17 题 (单项选择题)

建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。

a.工程所在地

b.仲裁申请人所在地

c.纠纷发生地

d.双方协商选定

正确答案：d,

第 18 题 (单项选择题)

暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金，()可以发布指示，控制使用暂列金额，发布变更指令，审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。

a.工程师

b.发包人

c.承包人

d.分包人

正确答案：a,

第 19 题 (单项选择题)

将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是()。

a.索赔目的

b.合同条款

c.索赔事件性质

d.索赔客体

正确答案：a,

第 20 题 (单项选择题)

在施工合同履行过程中，()是错误的。

a.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认

c.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义

d.承包人对工程师的错误指令不承担责任

正确答案：c,

第 1 题

某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则( )。

a.原设计人对变更的设计不承担责任

b.该部分设计成果需经原设计人审查批准

c.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

d.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

正确答案：a

第 2 题

按照fidic《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。

a.签发工程接收证书日

b.颁发履约证书日

c.结清单生效曰

d.签发最终支付证书日

正确答案：c

第 3 题

《建设工程质量管理条例》颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益，竣工结算时不再扣留质量保修金。保修费用由( )承担。

a.发包人

b.承包人

c.监理人

d.造成质量缺陷的责任方

正确答案：d

第 4 题

某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。

a.不用归还委托人

b.归还委托人即可

c.归还委托人，并应支付折旧费

d.归还委托人，并应支付租赁费

正确答案：b

第 5 题

当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。

a.可拒绝赔偿

b.不得提出异议

c.可中止履行义务

d.可要求仲裁机构予以适当减少

正确答案：d

第 6 题

《中华人民共和国合同法》(环球网校监理工程师频道为您整理)中规定的“缔约过失责任”是指( )。

a.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

b.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

d.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

正确答案：d

第 7 题

索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予( )要求的行为。

a.赔偿或补偿

b.奖励或补偿

c.惩罚或赔偿

d.鼓励或补偿

正确答案：a

第 8 题

按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是( )。

a.工程验收通过

b.承包人送交了竣工验收报告

c.办理完移交工程手续

d.发包人支付了竣工结算款

正确答案：c

第 9 题

委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。

a.委托人增加监理工作内容较多

b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

c.委托人订购的.大型设备延误到货，工程停工超过半年

d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

正确答案：c

第 10 题

工程师都应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的。( )内提出书面处理意见。

a.24小时

b.48小时

c.7天

d.14天

正确答案：b

第 11 题

承包人于某日收到了竣工结算价款，则应当在( )内将竣工工程交付发包人。

a.7日

b.14日

c.28日

d.42日

正确答案：b

第 12 题

依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。

a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

正确答案：b

第 13 题

采用fidic《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。

a.合同工期

b.竣工日期

c.施工期

d.合同有效期

正确答案：a

第14 题

合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。

a.履约担保

b.预付款担保

c.定金担保

d.实物担保

正确答案：b

第 15 题

乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同( )。

a.效力待定

b.无效

c.有效

d.经过乙催告甲后生效

正确答案：a

第 16 题

招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是( )。

a.返还所有投标人的投标保函

b.要求所有投标人延长投标保函有效期

c.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

d.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

正确答案：b

第 17 题

(2009年)施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。

a.按工程师提出的单价

b.按承包人提出的单价

c.按设计单位提出的单价

d.参照报价单位类似工作的单价

正确答案：d

第 18 题

依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

d.委托人拒付合理化建议奖

正确答案：b

第 19 题

监理合同的有效期是指( )。

a.监理合同中书面约定的履行期间

b.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

c.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

d.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和

正确答案：b

第 20 题

投标人现场考察后，(环球网校监理工程师频道为您整理)以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。

a.投标人应要求招标人继续解释

b.以书面解答为准

c.以招标文件为准

d.由人民法院判定

正确答案：b