施工合同施工合同(热门20篇)

时间:2023-12-10 07:06:26 作者:雅蕊 合同

施工合同是建筑工程管理中的重要法律文件,具有约束力和法律效力。如果你对施工合同的准备工作不太熟悉,可以看看下面提供的一些材料。

施工合同施工合同

为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的具体情况,特商定如下合同条款,共同遵守执行:

一、工程内容:

中心小学15间平房吊顶。具体如下:阳光塑料扣板吊顶,采用白色木质t形凹槽龙骨;角线采用3cm塑料线条,油面漆二遍。

二、承包单价:

按实际吊顶面积计算。包工包料:吊顶每平方米30元整;线条每米2元整。

三、双方责任:

1、甲方责任:

1)提供乙方人员的中午生活,施工用电。

2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及监督、实施与管理。

2、乙方责任:

1)严格按照设计变要求施工,提供的各种材料必须与经学校认定的样板一致,进场材料需经学校验收后方可使用。尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥。

2)严格本施工自身的安全生产教育。遵守执行各项制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免发生安全事故。若发生安全事故由乙方负责。

3)绝对服从甲方的工程进度安排。保证足够的施工力量,负责组织工人进退场,其费用由乙方负责。

4)爱惜甲方的一切机械设备,违章操作致使机械设备损坏的,其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。

四、工程质量及验收标准:

工程质量必须达甲方的要求。由于操作者盲目蛮干、图进度、不按规范规定操作所造成的返工,其返工费用由乙方负责。

五、工期:

根据甲方提出的工期要求,按期或提前完成所有本项目的施工任务。

六、付款方法:

工程完工后,待工程验收合格后,三十天内结算并付清所有工程款。

七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。

八、本合同一式三份,甲方执二份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包工程款时失效。

发包方(甲方):(盖章)乙方:

代表:乙方(签字):

签约时间:_______年____月____日。

施工合同

乙方:_________________________。

甲乙双方就甲方在_________楼,委托乙方贷资施工、贷资事宜,双方经协商一致,达成贷资施工合同,合同如下:

第一条甲方兴建的综合楼,位于____________________,建筑面积_________,建筑物_________层,总投资约_________元。

第二条乙方同意贷资施工,贷资额为人民币_________元,贷资期从开工之日起计时间为一年,贷资计算按年息________计。

第三条计算时间从开工之日起,按乙方施工进度报表计算,累计核实。

第四条乙方贷资由乙方管理投入,按工程进度核实贷资额度达_________元时,甲方应及时支付工程款。

第五条偿还贷资额本金及利息,一年期必须偿还清,如过期有困难,按年息_________计算,但不能过期二个月,如过期二个月,甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方,每方米_________元,乙方有权自行处理。

第六条乙方已承建工程甲方_________________花园工程和拟建综合楼工程,该两项工程不论那个工程发生经济纠纷,均属独立的责权关系,即两个工程之间的法律责任互不相关。

第七条陈述和保证。

7.1甲方的陈述和保证。

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

7.2乙方的陈述和保证。

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。

第八条违约责任。

8.1除不可抗力的原因外,任何一方违反本合同,应向对方支付合同约定工程总金额_________%的违约金。

8.2任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。

第九条保密。

一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十条补充与变更。

本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与合同具有相同法律效力。

第十一条合同附件。

11.1本合同附件包括但不限于:

(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;

(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件。

第十二条不可抗力。

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十三条争议的解决。

本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条权利的保留。

任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

第十五条后继立法。

除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。

第十六条通知。

16.1本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

16.2一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

第十七条合同的解释。

本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。

第十八条生效条件。

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。

施工施工合同

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称甲方)。

经甲乙双方多次协商,形成一致性意见,达成如下协议:

一、工程范围:屋面m2左右,单价元/m2(以实际施工面积为准),合同价格为元整。

二、材料要求:

三、工程质量:屋面防水油做底层,边接、底连平退,保持整体平衡,工程质量保修期为5年,保修期间如有质量问题,乙方必须及时到场进行维修处理。

四、工程时间:签订全同之日个工作日,雨天顺延,按甲方要求在规定时间内完工。

五、施工安全:乙方确保施工安全,做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事,在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责,甲方不负任何责任。

六、付款方式:待工程完工,经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。

七、本合同经甲乙双方签字后即可生效,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

_________年____月____日。

施工合同

甲方(以下简称甲方):

乙方(以下简称乙方):

甲方承建的'小别墅工程中的工程委托给乙方施工,有关事项双方协商特订立如下协议,双方共同遵照执行。

一、承包方式:

二、工作范围:根据上饶辉腾建筑设计有限公司设计的小别墅施工图中的。

三、承包单价:。

四、付款方式:基础工程按实际工程量结算人工费预付85%工程款,地梁以上到工程结顶按总面积85%预付工程款,余下的每米15%工程款到工程验收合格交付使用后结清。

五、安全责任:乙方应严格执行建筑安装人员操作规范及有关安全生产的法律法规确保安全生产。所有施工人员进入施工现场必须佩带安全帽。如发现有未佩带的,每人每次罚款100元。如乙方因违反安全操作规定、人为造成安全事故的由乙方负责承担。

六、本合同协议一式两份,由甲乙双方各执一份,自签订之日起开始生效,工程竣工验收合格工程款结清后失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

施工施工合同

发包方(甲方):

负责人:

承包方(乙方):

负责人:

经协商确定,甲乙双方就施工队安装达成共识,签订如下协议,供双方执行。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程工期:

(1)总工期______天,________年______月______日开始,________年______月______日结束。

(2)乙方自身原因造成的工期拖延,甲方将给予每拖延一天______元的罚款。拖延十五天以上,乙方自行退场。

(3)工程一经验收通过,乙方必须在一周内撤离现场,包括所有施工人员、机具设备等,做到工完场清。

4、承包范围:

5、承包方式:

甲方责任和义务。

1、负责提供图纸并进行技术交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。

2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。

4、位乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。

5、实行限额领料制度,对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

乙方责任和义务。

1、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排。

2、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中扣除。

3、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。

4、工程完工时提前______日通知甲方,甲方验收时积极配合甲方完成验收。

1、甲方直接将材料供应到施工现场,保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出,否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明,乙方按有关规定进行验收,验收合格予以接受并办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

3、乙方要严格按照混凝土配合比施工,确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中,因使用不当或错用等造成的质量安全事故,由乙方承担一切经济损失。

4、乙方必须服从甲方的安排,合理使用材料,不得出现浪费现象,一经发现甲方将给予______元/次的罚款,情节严重者,将重罚。

1、合同总价:

2、付款方式:

本工程________无预付款。每月________日部分工程验收合格后,按完成的合格工程量结算________%,剩余工程款在工程完工验收后再行支付。

3、由乙方原因造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方承担全部费用,甲方将从乙方的人工费中扣除。

1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按建筑部门规定做好安全教育、安全防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。

2、乙方必须保证安全、文明施工,发生安全事故,一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时,应立即抢救并负责保护好现场。

3、乙方不得酒后作业,不得穿拖鞋进场。

2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令,严格按施工组织设计和施工方案进行施工,并建立安保体系,健全质量日常检查制度,做好自检记录。

3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方,做好自检记录,未经业主和监理认可不得施工下道工序。

4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时,若其复查结果不符合设计要求或质量不合格,复查费用由乙方承担,工期不予顺延。

甲乙双方在合同履行过程中违约,均应向守约方承担违约责任,若须提前解除合同,则须提前______天通知对方,使其做好准备。

1、其它未尽事宜,双方协商解决签订补充协议,具有同等法律效力。

2、本合同经双方签字后生效。共一式________份,双方各执_____份,具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。

3、因履行合同发生争议,协商不成的,均可向工程所在地人民法院起诉。

甲方:

地址:

联系人:

联系电话:

_______年______月______日。

乙方:

地址:

联系人:

联系电话:

_______年______月______日。

施工施工合同

发包方:武汉市十建集团茗阳天下项目部(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

执照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,就乙方配合甲方所属项目施工事宜进行协商,经双方协商一致同意签订以下天涯啊合同条款保证信守执行。

工程地点:华夏路。

第一条:甲方同意将茗阳天下三期327#.328#商住楼及地下车库模板工程以包工的方式向乙方发包,并委托乙方负责施工,乙方同意于年月日组织适合工程施工需要的施工人员人进场施工。

第二条:质量要求:按国家现行有关规范施工。

第三条:乙方承包施工项目的具体的工作内容及项目要求如下:

本工程的所有模板工程。其工作内容:

1、本工程基础及主体结构所有梁、板、柱、墙、楼梯等模板的制安、转运、起吊。

2、二次结构部分构造柱、挑窗板、栏板、圈梁、阳台线脚、门窗洞口过梁、烟道烟口、管道井口、二次封堵、楼梯栏杆线脚、墙压顶等模板制作安装。

3、所有设计要求预留洞口模板制作安装。

4、模板拆除以及出场前的整理、归类。(包括钢管,扣件的分类归堆,整体零散模板的分类归零,模板上钢钉的拔除、刷脱模剂、配模、模板拆除及归类堆放等)。

5、进场材料的下卸及归类。

7、圆钉、铁丝、模板制作所需机械及小型工具等,由乙方自理。

8、工期及质量标准:按甲方形象进度安排的工期目标执行。质量达到甲方制定标准,如乙方在施工中出现质量问题,由乙方承担返工的材料、人工损失费,甲方在结算中扣除,卡子、螺帽的损耗按5%,超出其损耗的按甲方在市场上的进行扣除。

第四条:乙方施工的所有项目的结算,全部以包干单价实行结算,具体计算为:包干单价(含所有包干内容)乘以乙方完成的模板接触面积(建筑面积数量为计量单位),作为乙方结算金额的依据。

第五条:甲乙双方协商确定,乙方具体包干单价及包干单价中含的具体包干内容如下:

1、乙方具体包干单价定为:

1)、乙方具体单价包干,按完成的模板接触面积:非标层及地下室元,标准层元,一次性包干,不计其它任何费用。

2)、施工过程中如发生工程量变更无论增加(或减少),在5000元以内,其费用不予调整,超出按合同定价结算。

第六条:乙方包干单价结算时,乙方承包范围内不得结算计时工,乙方未完成单价包干内容而甲方委派其他人员完成所发生的计时工,在乙方结算总额中扣除。

第七条:正负零以下每月按进度的40%付款,正负零以上每月按照实际完成的实物工程量60%预结,进度款项支付后,乙方不得拖欠农民工工资款,如因此出现的上级部门对项目的处罚及罚款,所有损失均由乙方承担;结构完工付至总价的85%(由项目部配合发放工资,保证工资到工人手中);下余部分作为乙方工程保证金,待工程项目全部完工验收达到合格标准时一次性结算。

第八条:乙方办理完结算后必须向甲方出据相关结算凭证,甲方通过银行转帐、按甲方在建设单位实际收到的资金比例向乙方付款。

1、提供乙方施工所需要的工程施工图及施工说明,对施工图中及施工过程中的疑难问题进行指导与解释。

2、开工前,甲方项目工程管理班子对工程进度、工艺质量、安全、文明施工等要求对乙方进行全面技术交底,并按国家工程质量验收标准安全技术规范进行检查。

3、做好施工前的准备工作,负责施工现场的水通、电通、电通。

4、甲方为乙方生活、住宿提供方便。

第九条:乙方责任。

1、按期组织施工人员进场、落实现场负责人、随时主动配合甲方工作,确保达到合同工期,质量要求,做到工完料净场清。

2、负责乙方进入现场人员管理,落实安全管理负责人,做到遵纪守法,维护施工现场机械、机具及安全防护措施,严格按安全生产操作规程,不得违章操作,冒险作业。

3、服从甲方现场管理人员的管理,配备质检人员进行自检,确保质量达到优质标准,若质量达不到施工验收标准时应及时补救或返工。

4、乙方施工操作人工员做到各种证件齐全,为甲方办理有关手续提供方便。

5、乙方施工人员的安全生产、文明施工、质量、工程进度其中一项,不能达到甲方要求,甲方有权终止合同或劝其自行退场,属乙方原因自行退场,甲方按乙方完成的实际工程蝗50%结帐,并赔偿甲方一切经济损失。

6、乙方承世人合同签订之日,乙方各给甲方预付质量保证金3000元,此款在结构封顶时或工程竣工验收,经监理和质检站验收其质量达到规范要求,退还保质金。

第十条:为加强对所秘史施工人员的安全教育与培训,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,与每个职工都要有安全交底并签定安全合同。凡参加本工程的每个职工必须购买五十元以下人身安全保险。安全管理要落实专人负责,认真执行国家、省市及公司的各项安全生产管理现场,督促进场施工人员搞好安全生产。

第十一条:年龄不满十六周岁,身份来历不明的人员、家属、小孩以及身体有严重缺陷人员等,均不得使用和进入施工现场,若乙方擅自将这些人员带入现场所造成的安全事故及后果,由乙方负完全责任。

第十二条:乙方人员进入现场施工作业,必须执行安全生产“十五”不准及安全生产条例,必须戴安全帽,高空作业必须系好安全带,不得穿拖鞋或赤膊作业,严禁违章指挥和违章操作,乙方现场领导和安全负责人每天早晨开工前和施工作业中必须对本队当天施工作业区内的安全设施及安全隐患情况进行检查,发现无安全防护设施和安全防护不齐全的部位时,均不得强行施工,一定有要及时报告甲方现场负责人,待安全防护设施整改合格后方可进行作业,否则,由此而发生的一切伤亡事故,由乙方自行承担一切责任经济损失。

第十三条:乙方使用公司机械设备,必须报甲方现场负责人同意,签订安全使用协议,须专业培训持证止岗方可操作,否则,一律不准使用,违者发生发生事故的一切经济损失由乙方负责。乙方作业人员如偷盗扣件等,每发现一次对乙方将处500元罚款。

第十四条:乙方人员严禁擅自拆卸和解动现场内安全设施,严禁乱搭乱接施工用电及生活用电发,电线电路发生故障必须报告现场专业电工修理,严禁使用电炉,锯条等非生活照明及电器(违者一次由甲方处罚200-300元)若因此发生一切安全事故均由乙方负责。

第十六条:甲乙双方在施工过程中,根据生产环节的需要另行协商签订的其他协议及奖罚规定属本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第十七条:乙方进场施工必须高度重视施工质量,严格每道工序的施工质量,乙方每道工序完工后必须经甲方质检员,检查验收签字认可,认定确定达到优质标准后方可转入下道工序施工。乙方承包的工程项目在正式开工前均必须按甲方技术交底先做好样板,样板验收达到优质标准后方可组织施工,否则,造成质量返工等一切经济损失由乙方全额赔偿。

第十八条:属于乙方施工质量原因而造成工程返工或导致甲方发生二次补救的经济损失,材料费及人工、机械全部费用由乙方全部承担,甲方在其工程款结算中扣除。

第十九条:乙方在施工现场,出现打架闹事等不良现象,由甲方对承包人处5000元罚款,情节严重的送公安机关处理。

第二十条:乙方进场前,必须按信阳市有关规定到市建管部门、市工商部门、市社会劳动力管理部门办理登记事项,其各种费用由乙方自理。

第二十一条:乙方进入甲方现场的施工人员均必须保证来历清楚(首先到甲方登记造册)行为可靠,证件不全不得留用,并承担不可推卸的责任,若因乙方人员违反甲方管理制度而造成的一切经济刑事责任及损失,均由乙方承担。

第二十二条:由于施工现场条件所限,临时设施共量有限,因此凡乙方带家属的员工一律到外面租房居住。由于施工生活区电力供给不足,为便于施工现场的安全管理,乙方施工人员不得在现场做饭,违者发现一次,罚款伍佰元整。

第二十四条:甲方技术部门通过检查,提出的问题应及时整改,第二次检查仍不合格(或不改正),每个问题罚款100元。

第二十五条:本合同经甲、乙方签字后即具有法律效力,双方均应保证信守执行,违约方应承担守约方一切经济损失并负法律责任。

本合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,本合同未尽事宜,双方另外协商签定补充合同,本合同各条款履行完成后自行终止。

甲方:武汉市十建茗阳天下项目部代表:

乙方:代表:

身份证复印件:

联系方式:

签订日期:年月日

施工合同

发包人:召陵区归村西村村委会(以下简称甲方)。

承包人:漯河市富地诚达建筑安装工程公司(以下简称乙方)。

经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

一、工程项目。

1、工程名称:归西村混凝土道路。

2、工程地点:归村西村。

3、承包范围:350米混凝土道路。

4、承包方式:包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

5、合同价款:合同总价款15万元。

二、技术要求。

1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面,宽3.5米。

2、18cm厚3:7灰土垫层。

三、施工及质量要求。

1、路基处理。

在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。

2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。

四、双方权利和义务。

1、发包人主要工作:

负责场地三通一平;。

2、承包人主要工作:

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

五、工程价款的支付。

工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。

六、安全文明施工。

承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

甲方:乙方:

20xx年4月16日。

施工合同

甲方:代表:

乙方:代表:

依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的'原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:

1.工程名称:_________。

2.工程地点:_________。

开工日期:_________

工程造价:_________。

付款方式:_________。

价款调整:_________。

1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。

2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)gb50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

2.乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

1.本工程免费质量保修期限为_________年,终身维护保养。

2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

3.在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

4.保修金支付方法。

4.1质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。

4.2在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。

4.3在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。

1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。

2.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。

3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。

4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

1.甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。

2.工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。

3.工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。

4.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。

5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。

6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。

本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。

1.本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人:_________法定代表人:_________。

委托代理人:_________委托代理人:_________。

合同经办人:_________合同经办人:_________。

电话:_________电话:_________。

传真:_________传真:_________。

开户银行:_________开户银行:_________。

帐号:_________帐号:_________。

通讯地址:_________通讯地址:_________。

邮政编码:_________邮政编码:_________。

协议签订地:_________协议签订地:_________。

施工合同

发包人(甲方):

承包人(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)。

2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

二、工期。

开工日期:

并网日期:

竣工日期:

四、合同价格和付款方式。

本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%,本合同的质保期为年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

五、施工质量和质量检查。

1、工程质量。

(1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

(2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。

2、质量检查:

六、解决争议的办法起诉讼。

(1)调解要求停止施工,且为双方接受。

(2)法院要求停止施工。

七、违约。

1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:

(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。

(2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且23发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。

九、合同的生效及终止。

1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

本合同正本一式肆份,发包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。

甲方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日。

施工合同

甲方代表:

乙方代表:

为了工程顺利进展,保质保量如期完工,本工程中涂料部分由甲方承包给乙方施工,为了明确施工中双方职责,经双方协商签定以下协议:

工程名称:。

工程内容:本工程的内外墙墙面涂料及屋面防水。

质量要求:按图纸、现行有关规范规定、工艺要求进行施工、达到合格。

工艺及材料要求:外墙面采用外墙环保腻子、阴阳角顺直,水泥漆采用合格的外墙水泥漆一底两面涂刷均匀。

1.外墙墙面水泥漆(按实际展开面积计):每平方米为元。

2.内墙面乳胶漆(按实际展开面积计):每平方米为。

3.内墙面补灰两遍,天棚模板底(按实际展开面积计):每平方米为元。

4.内墙天棚模板底补灰两遍,(按实际展开面积计):每平方米为元。

5.屋面防水sbs卷材,每平方米为元,981复合物水泥基每平方米为元。

工人进场时付两万元作备料款,刮腻子后给付本项目总价的30%,(含贰万元备料款)底,漆涂饰后给付本项目总价的65%,余款5%待工程竣工验收合格后一个月内付清。

1.工人进驻住宿、炊事房等生活设需,炊事员、煤、柴、临时照明均由乙方自理。

2.施工中所用的一切工具均有乙方自供。

3.乙方进入工地施工的人员,组长应对其进行入场教育,与甲方签定《安全生产责任状》,必须遵守工地各项有关制度,在施工中发生安全或质量事故,由乙方责任引起的他人安全,应由乙方负责赔偿。

本合同一式两份,加以双方各执一份,未尽事项,双方另行协商解决,本协议至工程款付清后,自行失效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

施工合同

发包方(以下称甲方):地址:法定代表人:联系方式:

承包方(以下称乙方):地址:法定代表人:联系方式:

1、工程名称:。

2、工程地址:。3、建筑面积:。

4、结构类型:。第二条工程内容及承包范围。

1、乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包,承包范围为:基础、主体、装饰装修工程。

2、包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。3、甲方指定分包工程内容。

1、工程质量:对于该工程的基础、主体验收及竣工验收均应通过质监部门验收合格。

1、合同价款:暂定为万元。结算时以实际完成的工程量为准。

2、工程结算:工程竣工后日内甲方给乙方支付工程结算总价款的%,工程结算总价款的%作为保修金。

3、质量保修金的支付:工程保修期届满后,经甲方对工程质量检查无异议,甲方与乙方办理保修款结算,将剩余保修款一次性支付乙方。

1、若甲方对某项主要材料进行调整,仅对材料差价进行调整。

2、材料采购:乙方必须根据甲方要求进行采购,并且在采购前天将样品及价格送甲方代表认可后方可采购。

第七条竣工验收。

1、承包方提供竣工图约定:。2、中间交工工程的范围和竣工时间:。

1、工程质量保修范围和内容:乙方在质量保修期内,按照相关法律规定以及合同约定的范围承担工程质量的保修责任。

2、质量保修期限规定为:年。

3、保修期内的维修:一般性维修乙方应在接到通知后小时内到达;紧急事故乙方应在接到通知后小时内到达现场抢修。乙方未及时维修并且没有修复完好的,甲方自行找人修复,修复的费用从乙方保修金之内扣除。

第九条双方的权利和义务。

1、甲方权利主要有:(1)对工程进度质量进行检查。(2)等工程竣工后对工程进行验收。(3)因乙方原因使得工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理。

2、甲方义务主要有:(1)协助乙方使建设工程合同得以顺利履行。甲方应当按照合同的约定提供资金、场地以及相关材料。(2)支付价款以及建筑工程施工过程中的其他义务。3、乙方的权利主要有:(1)按照施工合同和设计文件严格施工。(2)接受甲方的必要监督。(3)按期完成和交付合格工程。(4)保修责任和损害赔偿责任。

4、乙方的权利主要有(1)甲方未按照约定的时间和要求提供材料、资金的,乙方可以顺延工程日期。(2)甲方未按照约定支付价款的,乙方可以催告甲方在合理期限内支付价款。逾期不支付的,乙方可以与甲方协议将该工程折价,建设工程的价款以该工程折价的价款优先受偿。

第十条协议解除。

1、如果经甲乙双方协商一致,本合同可以解除。

2、当乙方擅自将其承包的工程转包给第三方时,甲方有权解除本合同。3、因不可抗力致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除本合同。

1、如合同一方不履行或违反本合同的任何条款,违约方须赔偿守约方的经济损失。除合同另有规定外,守约方亦有权要求解除本合同及向违约方索取赔偿守约方因此遭受的经济损失。

2、甲方须按本合同约定按时足额支付建筑工程费用,每逾期1天按逾期金额的千分之向乙方支付滞纳金。

第十二条争议解决条款。

甲、乙双方因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,应当友好协商解决。如协商不成,提交仲裁委员会仲裁。

第十三条其他约定事项。

1、本协议经甲、乙双方签章后生效。

2、本协议生效后,如有未尽事宜,双方协商一致可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力。

3、本协议适用中华人民共和国法律。

4、本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(买方)签章:乙方(卖方)签章:

日期:日期:

施工施工合同

发包方:_________________项目部(以下简称甲方)。

承包方:_____,身份证号:______(以下简称乙方)。

甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据《民法典》、《爆破安全管理规程》、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于__________________的责任管理达成以下协议:

一、工程概况:

工程名称:______爆破工程。

工程地点:______________。

承包工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣(含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用),不含孔底清渣。

二、工程单价和工程量:

1.工程单价:爆破单价按_________元/m(不含税费),钎探单价按_________元/元,甲方代扣_________%的保险费用。

2.工程量确认:以实际收方计算,若乙方装药量过大导致孔桩直径过大,孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。

三、进度款支付:

1.工程进度款的支付:按照当月实际完成工程量的_________%支付进度款。

2.工程计量及结算:工程计量以双方实测数据为准,即工程计价款=工程量*单价;工程完工验收合格后15天内,完成工程结算及支付手续。

四、工期要求:

本合同工期:本项工程工期为31天:开工时间为____年____月____日;竣工时间为____年____月____日,若乙方原因拖延工期的,甲方有权按照5000元/天对乙方进行罚款处理。

五、双方责权利:

甲方责权利:

1.给乙方提供施工基础图1份。

2.及时办理技术交底。

3.为甲方工程师,行使合同约定的权利,履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任,处理现场问题,协调关系,负责质量、安全、进度、文明施工管理。

4.甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。

5.每次爆破作业前,甲方负责清理施工便道及场地,为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。

乙方责权利:

1.乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。

3.乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定,严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工。

4.严谨违章作业、违章指挥、冒险施工,乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥,对违章指挥,乙方有权拒绝施工,因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。

5.乙方爆破作业人员必须持证上岗,并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业。

6.按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》及相规定,必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目,由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担,各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。

7.乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破,如有违反,所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

8.若乙方在爆破过程中,由于装药量过多(少)爆破导致孔桩垮塌(欠爆),由乙方全权负责。

六、安全责任:

1.甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定,做好安全防护工作。

2.乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数,科学管理。精心施工,确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。

3.若爆破中发生安全伤亡事故,医药费由乙方垫付,待甲方报保险公司后,所报销的费用归乙方所有,其它费用由乙方承担,甲方不再支付任何费用。

七、违约责任。

除不可抗力的原因,任何一方不履行合同,均要承担违约责任。

1.甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为,应承担违约责任。

2.如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的,由乙方承担并赔偿甲方损失。

八、工程计量结算支付完成后,本合同自行失效。

九、本合同一式_________份,甲方执_________份、乙方执_________份。

授权代理人(签字):____身份证号:______________。

日期:____年____月____日日期:____年____月____日

将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印。

施工合同

以下简称“甲方”

乙方:戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目部。

以下简称“乙方”

依据《中华人民共和国合同法》及相关规定、条例,遵循平等自愿的原则,经甲乙双方共同协商,就戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见,签订本合同,共同遵守。

一、工程名称:

戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程。

二、工程地址:温州市鹿城区藤桥镇。

三、承包方式:/。

四、承包范围及内容:戍浦江支流垟心河、下坦河等河道整治工程中标内容施工、资料整理、完工移交及决算等。

五、工程工期:365日历天。

六、甲乙双方职责:

甲方职责:

1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。2、3、4、5、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。负责在温州设立工程账户便于乙方结算。监督管理乙方开展各项施工生产活动。

乙方职责:

1、负责组织人员、材料、设备进行施工生产,负责现场的施工管理等相关事宜。2、3、4、5、负责编制施工方案,完善施工过程控制资料及质量保证资料。按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。协调当地关系,保证施工生产的顺利进行。

在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。

七、付款方式:

工程款结算采取按月结算方式,甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后2日内支付乙方工程款,支付金额为建设单位下拨进度款的96%,其余4%作为管理费用甲方收取。

甲方总管理费用的最高限额为中标金额的4%,若工程造价达不到中标金额,则按照实际完成造价的4%计取。

甲方收取的费用中,2%为甲方驻温州分公司的管理费用,另外2%为材料发票税金及外经证使用等费用,甲方收取此项费用后,材料发票由甲方开具,乙方不再提供材料发票等完税证明材料。

八、其他未尽事宜,双方另行协商解决。

九、此合同一式叁份,甲方两份,乙方壹份,自双方签字之日起生效,工程结束款项付清后自行失效。

乙方:戍浦江支流垟心河、下坦河等河。

道整治工程项目部。

代表:

代表:

****年**月**日。

****年**月**日。

施工合同

甲方:

乙方:

甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,甲方将***景观工程委托给乙方进行深化及施工,为了进一步明确双方的责任,根据《中华人民共和国合同法》之规定,结合本工程的具体情况,达成如下合同条款,双方共同遵照执行。

工程范围:按甲方批准的施工图为准。

工程内容包括:硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。

本合同签订以后于200*年*月*日前完成对扩初图的深化设计,其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、,以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。

该项目乙方按*万元(大写:*万元正)人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方*万元(大写:*万元正)人民币的设计定金,乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后,甲方支付乙方剩余设计尾款即*元(大写:*元正)人民币。

开工日期:以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过200*年*月*日)。

竣工日期:在有施工场地的条件下,工期为*天。

因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延。

1、本工程执行**,收费级别按**。

2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定,乙方按苗木送到工地价的*%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等,大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果,并经价格确认。甲方对照验收,数量按实收方结算。

乙方应严格按照施工图进行施工,如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。

3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失,经双方核实后协商解决。

1、本工程总造价暂定为万元(大写:)人民币,实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。

2、本合同备料款为合同总价的*%,其中*%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后,甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余*%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商,不足部分亦由甲方增补。

3、乙方每月*号上报已完成的工程产值,甲方5日内审核并拨付乙方完成量的*%的工程进度款。

4、工程竣工经甲方验收合格后,双方于30日内办理完成决算,甲方扣除工程总价的*%的质保金,将剩余工程款支付给乙方。

5、本工程质保金为工程总造价的*%,在相应项目质保期满后,如未出现质量问题,甲方于2日内付清全部尾款,质保金不计利息。

该工程所有材料原则上由乙方采购,甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方,按设计要求双方进行封样,作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后,认为个别材料、设备或植物高于市场价,可提出要求,如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回,可书面通知甲方组织供应。

第九条工程质量及质保期。

1、由于景观工程的特殊性,为确保美观、经济和适用,经甲方认可后,乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整,所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。

2、乙方在施工中应加强质量管理,建立有效的质量控制和检查制度,积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督,若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格,乙方应在期限内进行修补或返工,其损失由乙方自行负担。

3、质保期:质保范围为乙方施工的全部工程,土建、装饰、水电安装一年、草坪养护三个月、灌木养护半年、乔木保活一年。

4、苗木在质保期内由乙方保活,若出现死亡,乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间,逾期甲方有权另行安排,费用在质保金中扣除。

1、乙方应严格按照施工图进行施工,适用国家现行的该行业各项施工验收规范,若施工中发现问题应及时与甲方协商,双方及时处理。

2、甲方现场负责人,乙方现场负责人,负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。

1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方,并做好现场签证工作。

2、对乙方报送的材料样品,48小时之内进行认质认价。

3、对隐蔽工程24小时之内进行验收。

4、甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料,指定临设位置及负责现场三通一平工作。提供施工用的水源和电源,乙方按规定承担相应费用。

5、接到乙方交工验收通知后,甲方应于两日内组织有关部门进行交。

工验收工作,验收合格后,办好验收手续。

1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。

2、乙方应对工程进度采取措施,发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。

3、对已完工程在甲方验收前,应做好保护工作。

4、乙方不得将工程转包其他施工单位,一经发现甲方有权要求乙方整改,乙方经整改仍达不到要求,甲方有权解除合同,并由乙方承担责任。

5、在施工过程中乙方应文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方负责,若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求,甲方有权要求乙方进行整改,若整改后仍达不到要求,甲方有权解除合同。

6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。

工程具备竣工条件后,乙方向甲方提交竣工报告;竣工验收合格后20日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式两套。

1、本合同价款为暂定价。

2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。

第十二条违约责任。

1、如果甲方未按期拨付工程进度款超过3日,乙方有权暂缓施工,施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。

2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。

第十三条本合同未尽事宜,甲、乙双方协商订立补充协议,与本合同具有同等法律效力。

第十四条本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工并结清工程款后,本合同自行失效。

第十五条本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。

发包人:(章)承包人:(章)。

法定代表人:委托代理人:电话:传真:地址:开户银行:账号:邮政编码:

签订合同地点:

签订合同日期:年月

施工合同

发包方: xx项目部(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

工程名称: xxx3#、4# 桥梁工程

工程地点: 苏州市浒关镇

工程工期: 50 天

永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括:清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。

本合同采用包清工、包小型工具(铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等)、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。

一、甲方责任和义务

1、负责提供图纸并进行技术交底,质量交底,安全文明施工交底,负责提供水准测量控制点。

2、提供施工场地及施工道路,将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。

3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后,甲方将进行安全文明施工及法制教育,搞好安全生产管理。

4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时,随时提出限期整改,督促检查乙方整改。

5、实行限额领料制度,对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。

二、乙方责任和义务

1、乙方一切食宿问题自行解决。

2、乙方必须服从甲方监督,按照甲方的统一部署进行施工,服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排,对于不服从甲方管理人员监督指挥的,按200元/人.次罚款,在工程款中扣除。

3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员,必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作,发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。

4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行,施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意,方可更换,此项内容将作为月末考核内容之一。

5、施工安全防护工作由乙方负责解决,甲方提供必要材料。

1、甲方直接将材料供应到施工现场,保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出,否则甲方将视为乙方已接受此批材料。

2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明,乙方按有关规定进行验收,验收合格予以接受并办理交接手续,作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。

3、乙方要严格按照混凝土配合比施工,确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中,因使用不当或错用等造成的质量安全事故,由乙方承担一切经济损失。

4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作,对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续,并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。

施工合同

甲方(发包方):__________________(以下简称甲方)。

乙方(承包方):__________________(以下简称乙方)。

依据《一、工程概况。

工程名称:工程地点:

工程内容:设计施工图纸所包含的所有内容。

二、工程合同价款:本工程合同造价为币_________元,即币x元整。本造价内含两年养护费用。

三、承包方式:

由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。

四、工期。

本工程工期为:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日绿化工程养护期为:20xx年x月x日至20xx年x月x日。

五、工程价款的支付与结算。

1、按工程进度每月支付完成产值的______%;

3、本工程价款不含税金。

六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向*诉讼解决。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

甲方代表签字:_________(公章)。

乙方代表签字:_________(公章)。

20xx年x月x日。

20xx年x月x日。

施工合同

(小型工程本)。

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

工程名称:

工程地点:

结构类型:

承包范围:

承包方式:

质量等级(优良或合格):合格。

工程承包造价(金额大写):

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,就本项工程建筑有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:

1.1本合同工程于年月日开工:于年月日竣工。合同工期日历天数为天。工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。

1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出:

1.3工期提前或延后的奖罚,由双方协商后在合同中约定。

开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方,于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。

5.2遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、整洁卫生等各项工作,做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处置,发包方承担由此发生的费用,延误的工期新颖顺延。

第6条工程质量检查及验收。

6.1当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检,并于48小时前通知发包方参加,验收合格,发包方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求,发包方不再验收记录签字,可视为发包方已经批准,承包方可进行隐蔽或继续施工。因发包方不正确纠正或其他它非承包方原因引起的经济支出,由发包方承担,检验不应影响施工正常进行。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担,相应顺延工期。

6.2工程具备竣工验收条件,发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后,发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

第7条设计变更及合同价款的调整。

7.1施工中发包方对原设计进行变更,经批准后,发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更,并于5天内,根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,由此延误的工期相应顺延。

7.2本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整:

第8条工程价款及结算。

8.1双方按国家和本市有关主管部门现行规定,在合同生效后,发包方按下表约定分次向承包方预付或支付工程款,发包方不按时拨付工程款,从应付之日起承担应付款的.利息作为滞纳金。

第9条材料设备的供应。

9.1发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》(附后)供应材料设备,如与《一览表》不符时,承担相应违约责任。

9.2发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承担由此发生的费用。

9.3承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,由此增减的费用双方议定。

第10条争议。

发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的。可以采取下列一种方式解决:

第一种争议解决方式:向仲裁委员会申请仲裁;。

第二种争议解决方式:向人民法院起诉。

双方约定按第种争议解决方式解决。

第11条违约。

发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第12条合同份数。

本合同正本两份具有同等效力,由发包方承包方双方分别保存;副本2份。

第13条补充条款如下:

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

施工合同

甲方:

乙方:有限公司2017年8月1日分布式光伏发电项目。

施工承包依照中华人民共和国《合同法》及其他有关法律、行政法规,根据工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,对本工程建设项目,经双方协商一致并达成一致意见,签订本合同。

一、工程名称:目施工承包项目。

二、工程地点:

三、工程施工建设内容。

工程为屋顶分布式光伏电站,总装机容量为1.2mw,设备甲方直接供货,施工范围包括但不限于:组件、支架、电气设备、线缆等所有物资的二次倒运、保管、运输、吊装、安装调试、所有电缆和电缆沟(桥架)施工、接地、防腐;逆变器、汇流箱、监控设备、高压柜和二次柜(含通信及调度数据网系统)的就位、接线、安装调试试验;送出工程和并网调试等,水泥基础的制作、箱逆变基础平台的施工。上述范围为满足供电公司验收标准及业主要求的全部施工。具体包括:

1)水泥基础的制作(材料和制作费用另外计算);所有物资的卸货、二次倒运和看管、吊装。

2)支架、太阳能电池组件及汇流箱的安装;电缆敷设;桥架(含电缆沟)施工;电缆头制安;接地、防腐施工;箱变和逆变基础平台施工。

3)开关站土建和房建的施工(含照明、暖通、消防、地砖或防静电地板等);箱变和逆变器的吊装、安装和调试;电缆沟或桥架施工。所有电缆、通信线缆和光缆的电缆头制安、打压试验、熔接。

4)站内所有设备的安装、调试和试验:含盘柜的就位、安装、接线、电缆施工、电缆打压试验、联试联调;监控、气象设备的安装调试,综合保护、调度通信远动设备的安装调试试验,通信线缆施工。

四、承包方式及工程总造价。

本工程承包方式为包清工,材料甲方直接提供,工程范围内的价格为w计价,其中水泥基础按元/个按实际数量单独另计,开关站站房费用另计。合同总价暂为万元(大写:)。具体总价以实际发生量为准。承包人开具建安类增值税专用发票。

铜鼻子和扎带、防火封堵材料、线缆走向标牌等小辅材费用由施工方承担。

五、工程期限。

2017年8月5日进场施工至2018年9月30日竣工且并网发电。乙方应充分考虑所有影响工期的因素如天气等,除设计变更或不可抗力因素外,不得以其他理由要求延期。

六、付款方式。

1、合同生效且乙方提供工人保险凭证3个工作日内预付总合同款的10%承包款。

2、组件和开关站施工完工后5个工作日内支付总合同款的20%承包款。

3、竣工验收完成且并网后30个工作日内支付合同总价的65%。

5、合同总款的5%留作质保金,工程质保期为壹年,自项目并网之日起开始计算,待质保期满后且无质量问题,甲方将剩余5%质保金在7个工作日内一次性无息支付给乙方。付款前乙方需开具对应发票。

七、工程竣工。

工程骏工以验收合格并配合甲方完成并网调试合格为准。

八、设备、材料、质量认定。

1、乙方供应采购的设备,必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,由供货方将其运出场外,其复验费由供货方承担。

2、无合格证及相关质量检验报告的材料、设备不得用于本工程。

3、任何一方犯有失职或者渎职,提供不合格材料、设备,用于本工程的,由此引起的一切后果由责任方承担。

4、施工工程质量不符合供电公司验收要求,延误工期,由施工方负担责任。

九、甲、乙双方责任和义务分布式光伏发电项目。

1、甲方责任和义务:

(1)确保项目手续完备,合法合规,协调房屋业主关系。

(2)甲方本身原因导致项目无法继续,给乙方带来损失的承担赔偿责任。(3)协调业主解决临水临电,施工车辆进出通道,材料堆放场所等。

2、乙方的责任和义务:

(1)施工和验收标准:以施工质量必须达到甲方和供电公司及业主要求为准。严格按照施工图和国家、行业标准规范施工。

(2)文明施工:严格遵守建设等相关部门安全生产、文明施工的要求;准守业主统一制度,确保交通、噪音以及环境保护和安全生产等符合要求,承担由于自身安全措施不力,造成自身或外单位安全事故责任并承担相应的费用。乙方自行承担施工产生的水、电等所有费用。

(3)乙方负责所有物资(包含甲供物资)的装卸、看管,并对保管不当或灭失负责赔偿。

(4)因乙方施工工程质量不符本合同规定的,负责无偿返工、更换、修理,返工工期计入施工工期。对太阳能电池板的隐裂承担赔偿责任。

(5)工程未按本合同规定的工期如期完工并验收合格造成甲方损失的,除按每逾期一天按合同总价1‰向甲方支付违约金外,还应赔偿甲方由此造成的实际损失。

(6)乙方在施工前,应至施工现场实际勘察屋面漏雨情况,并与业主共同做好现场记录界定责任关系,因未做好此项工作导致业主无法界定的索赔承担全部赔偿责任,同时承担由于施工等自身原因造成现业主屋面漏雨或财产损失的赔偿责任。

(7)乙方应对施工人员购买意外保险。

(8)乙方应确保及时发放施工工人工资,因未发放工人工资导致工人在政府部门或甲方上访闹事的按每次10万元罚款。乙方须做好安全文明施工教育,购买相应保险,并对发生工伤事故按每次2万元罚款。

施工承包分退场)的权利,乙方对此不持任何异议,并承担不遵守此项条款按每次10万元罚款。

十、工程质量检查验收。

1、乙方必须严格按照施工图纸,并按照国家颁发的有关规范、规程进行施工,接受甲方的监督检查。对因施工不当导致的太阳能电池组件的隐裂承担责任。

2、乙方按工程进度,及时向现甲方提供关于工程质量的技术资料,便于甲方掌握工程进度中的质量问题。

3、隐蔽工程由乙方自检后,填写《隐蔽工程验收单》,提前48小时通知甲方进行检查验收,合格后方可进行下一工序。如甲方未按时检查验收,乙方采取自检、互检确认合格后可继续施工。但应将自检、互检的质量情况通知给甲方,甲方的质量检验不能免除乙方施工本身应承担的责任。乙方隐瞒真相,以次充好,产生返工造成损失应由乙方负责。

4、工程质量达不到约定标准的部分,甲方一经发现,要求乙方整改或重新施工,乙方应按工程质量标准拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工程不予顺延的责任。

5、工程竣工验收,应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知单、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

十一、其他情况。

1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七日内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件。

2、乙方应及时发放施工工人工资。

3、乙方不得未经甲方同意擅自转包。

4、乙方自行解决施工工具,设备、器械,自行解决工人食宿等。

十二、安全文明施工详见安全协议书。

十三、争议的解决方式。

合同执行过程中发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方可向肥东县人民法院起诉。

十四、附则分布式光伏发电项目。

1、本合同条款如对特殊情况未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款。作为本合同之附件,与本合同具有同等效力。

2、本合同一式4份,甲乙双方各执2份。本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效。

甲方:合肥中南光电有限公司乙方:展有限公司。

法定代表人或委托代理人:

甲方:合肥中南光电有限公司乙方:公司。

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,明确承发包双方的安全责任,提高施工现场安全文明施工管理水平,保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康,根据国家有关法律法规、国家电网公司及甲方的有关安全文明施工规定,结合本工程特点,双方在签订工程承发包合同的同时,经协商一致,签订本协议。

一、承包工程项目。

1、工程项目名称:安徽海龙建筑1.2mw分布式光伏电站施工承包项目。

2、工程地址:肥西上派。

4、承包形式:施工承包。

5、工程项目期限:2017年8月1日至2017年9月30日。

二、协议内容。

1、安全文明施工目标。

1)不发生轻伤及以上人身事故。

2)不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。3)不发生因工程建设原因造成的电网事故。4)不发生辐射、传染病和中毒事件。

5)不发生因安全问题造成严重社会影响的事件。6)达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

10)建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度。

3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务。

1)认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度,执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。

2)分包项目按照“先订工程分包合同和安全协议,后开工”的原则,双方在未签订分包合同和安全协议前,不得以任何理由提前或要求提前开工。

3)建立健全安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工管理制度,按规定设置安全管理机构或配备具备相应任职资格的专职安全员和相关的安全检查检测装备。

4)施工期间,甲乙双方应指派专职安全管理人员负责本项目的安全文明施工管理。

5)施工现场总平面由甲方统一策划,分区管理,各负其责,不得随意变动。安全、文明施工、消防、环保等的标志、标识和设施,按策划统一组织,乙方施工区域由乙方实施。

6)施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故,双方应尽力组织抢救伤员和保护现场,启动应急预案,按照有关事故报告规定报告事故情况,协助或组织事故调查,吸取事故教训,做到“四不放过”。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件,由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

4、甲方的安全文明施工权利和义务。

1)对乙方的资质、管理人员及作业人员资格情况进行核查,对核查材料复印件存档保管。不符合规定的,有权要求乙方更换人员或终止合同。2)对乙方自带机械、设备、工器具进行入场前的审查。

5、乙方的安全文明施工权利和义务分布式光伏发电项目。

施工承包1)按规定提供本单位的所有安全资质、资格证明材料,并对其真实性负责。2)遵守甲方现场安全文明施工管理制度,服从甲方以及建设单位、监理对现场的安全文明施工、环境保护的管理,配合安全检查(包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查),对存在问题落实整改。

3)按照甲方总平面布置和安全文明施工管理制度、标准,制定安全技术措施计划,报甲方备案,并组织落实。

4)按照职业健康安全管理体系和国家电网公司及甲方的有关管理要求,建立适合的安全管理制度和相关安全记录台帐。

5)按照规定和要求,编制并落实各项施工方案和有针对性的安全文明施工具体措施,项目开工前由乙方技术人员和管理人员组织施工方案和安全措施的全员交底,向施工人员详细告知施工中的危险因素和防范措施,并由双方签字确认。6)组织本单位人员到县级及以上医院或甲方指定的医院体检,按规定对新进厂人员进行三级安全教育和考核;配合甲方组织作业人员(包括现场各类管理人员)的入场安全教育,为安全考试合格人员办理“安全施工上岗证”。

7)组织经常性的安全活动,重点抓好周一安全学习和每天的站班会,利用安全活动组织本单位人员进行危险因素分析和事故预测,落实整改措施,并确保活动的时间和活动的质量符合甲方要求。

8)按照班组化管理的要求认真实施班组化建设,组织好班前的“三交”(交任务、交安全、交技术)、“三查”(查衣着、查三宝、查精神状况)。

9)严格特种作业人员管理,包括特种作业人员的培训、复审,持证上岗,并报甲方备案。

10)定期组织施工人员身体检查,做到健康合格上岗,并按照国家规定为施工人员办理人身意外伤害保险。

11)乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、易燃易爆地段、有毒有害场所等特殊危险、危害环境中施工前,必须编制安全施工措施,并到甲方办理安全施工作业票,经批准后实施。

施工承包15)为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品(甲方对劳动防护用品的型号、规格有特殊要求的应遵照甲方要求),并督促、教育施工人员按照使用要求正确佩戴和使用;定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验、试验和更新;做好安全工器具的检测,确保合格、有效。

16)建立和执行施工临时用电管理制度;根据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案,编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行;按要求选用合格的配电箱,装设漏电保护器,电缆、架空线敷设、接地等符合规范。

17)临近带电设备作业,应保持安全距离,做好安全隔离措施,必须指定专人监护。

18)交叉作业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施。

19)特殊临时用电应符合规定,落实安全措施,在室内、夜间等作业环境内施工,应配置相应的照明,在潮湿环境、容器内施工,电源电压应符合安规规定的安全电压等级,金属容器外壳及容器内使用的电动工器具要有可靠的接地。夜间施工应按照地方的环保要求,控制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。20)设备安装就位期间,对未可靠固定的设备应做好相应的专项安全措施。21)在已受电、投运的区域施工或设备检修消缺作业,应严格执行工作票、操作票制度,检修消缺作业应确认设备已经停电、隔绝、卸压、降温、放水、通风,严格落实设备防护和人身安全措施。

22)在危险施工区域完善相应的安全设施,并在相应的区域、设备设置安全隔离、设备铭牌、安全警示牌等安全标识,制定专人进行监护,防止误动、误操作,必要时撤离非本施工项目的作业人员。

23)金属试验、探伤、水压试验等应通过甲方向相关单位提前公告,采取明显的隔离区域,设置相应的警示标识,防止造成对人员的伤害。

24)乙方使用甲方提供的电源,如因乙方使用或管理的线路和设备维护、使用不当造成漏电,而导致任何一方发生触电事故,乙方承担全部责任。

25)遵守现场文明施工的各项管理制度,设备材料摆放规范,做到工完、料尽、场地清,始终保持现场的整洁有序。

施工承包任由乙方承担,并对事故处理不当产生的一切后果由乙方承担。

27)乙方在施工中发生人身伤亡事故或重大机械设备、火灾、交通运输事故和其它严重影响甲方声誉的事故或事件,以及不服从甲方管理或安全管理混乱,甲方有权终止所签订的施工合同,由此造成的一切损失由乙方承担。28)因乙方隐瞒事故造成的一切后果和责任由乙方全部承担。

29)由于乙方责任造成甲方、第三方的人员伤害、经济损失,由乙方承担全部责任和全部经济损失,由此产生的法律纠纷,造成甲方经济或声誉影响的,乙方承担造成的经济损失。

30)乙方如确需对部分施工作业进行劳务分包,应严格对劳务分包单位进行安全资质审查,履行报批手续,报甲方审核批准后,方可签订劳务分包合同和安全协议,明确安全责任,纳入乙方的安全责任范围内。

31)对甲方、监理及上级单位和人员的违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行,对甲方、监理在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

三、附则。

1、本协议约定的各项条款,经双方签字、盖章后生效,作为合同附件具有同等法律效力,甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款,承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。

2、本协议内容如与国家有关法律、法规和规定相抵触,按照国家有关规定执行。

3、协议有效期按照合同工期。合同工期变更,本协议有效期相应变更;合同施工工作内容、范围有变动时,应及时签订补充协议。

4、甲方对乙方进行的任何监督、检查、审查、批准及指令,都不能减轻或免除乙方应承担的责任。

5、因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡,各自承担相应的损失。

6、其他未尽事宜可另行约定。

7、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:合肥中南光电有限公司乙方:有限公司。

(盖章)。

(盖章)分布式光伏发电项目。

施工承包法定代表人(或授权代理人):

法定代表人(或授权代理人):

签订日期:2018年8月1日

施工合同

甲方:

乙方:

根据工程需要,甲方决定将永乐乡某工程委托给乙方施工,根据《共和国合同法》、《共和国建筑法》及其他相关法律、法规和规定,经甲、乙双方平等友好协商,订立本协议如下。

一、工程名称:什么工程。

二、工程概况:

1、工程地点:永乐乡干井村干井组。

2、工程施工范围:搭木架,调檐,铺瓦。

三、工作内容:什么工程的铺瓦:调檐:搭木架:

四、承包单价:铺瓦28元/平方、调檐a元/平方、搭木架a元/平方,此单价仅包含人工费。工程量按实际完成面积按实计量。

五、工期:

自乙方进入施工现场起,多少天内完成合同规定的工作内容。

六、工程款结算的支付时间、方式:

工程款按每月按完成工程量的70%支付进度款,余款在工程完工后x天内付清,甲方不得以任何方式拖欠余款。

七、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工,保证工程质量达到现行规范规定质量验收标准,并按合同约定时间开工,按正常工期完成施工。

1、乙方应该服从甲方现场专业人员指挥。

2、乙方进场由甲方保证一切生活费用。

3、相关安全知识由甲方专业人员指挥,包括安全由甲方全权负责。(安全责任一般由乙方负责)。

八、甲方责任:负责建筑材料供给,并清理好施工现场(施工现场应由乙方清理)。如因甲方原因造成乙方不能按时开工,由此产生的损失由甲方承担,如材料无法按时供应,影响工期责任由甲方承担。

九、工程施工期间,甲方所有的建筑机械无偿提供给乙方使用,但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行维修。

十、未尽事宜,双方经协商后以书面形式确定。

十一、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

十二、本合同一式两份,双方各执一份同。

施工合同

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

经双方共同协商,本着平等互利的原则,甲方将电缆沟的工程交由乙方施工。遵照国家的有关规定要求签订本协议,以明确双方的权利和义务,并相互配合、共同遵守。

一、工程名称:电缆沟工程(以下简称电缆沟工程)

二、工程地点:

三、承包方式:包工包料,全长约800米。

五、工程质量:按照国家现行的有关技术规范进行施工,工程质量为合格。乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸或施工说明等标准进行施工。乙方必须接受甲方现场工程师监督,接受整改意见。

六、工程价款:结合本工程,经双方共同协商:场地平整、、沟槽开挖、清理运至指定地点,沟底整平夯实、电缆沟及工作井、电缆沟墙体砌筑、局部砂浆抹灰、沟盖板及沟内设施安装(不包括电缆),等工程所有相关费用。包死价为每延米元(含税);工程竣工验收后据实结算。过引岗渠部分、电缆井及电缆井盖板根据现场实际情况再进行决算。由于现场地势情况复杂,为达到施工要求需要清理、平整场地,此费用按现场实际发生台班计量。

七、工程款的支付:

1、工程完成一半时,拨付工程款的40%,全面完成经甲方及相关部门验收合格后,在10个工作日内付至总工程款95%;暂扣5%作为工程质保金,质保期为1年。质保金在质保期满后1月内付清。

2、质保期自竣工验收手续签字的日期起算。在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。其保修期限为一年。

3、工程款采用支票方式支付。

八、甲、乙双方的责任:

(一)甲方责任

1、负责场地的三通一平,以利于乙方施工。

2、负责施工过程中的外部协调。

3、负责施工过程中的技术要求。

4、负责按时支付乙方工程款。

1、负责按照设计图纸及甲方的要求施工,保证电缆沟工程质量。工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。

2、乙方若未能按期完工,每拖延工期一天罚1000元。

3、乙方施工过程中必须服从甲方工程技术人员的统一指挥调度,科学合理有序地组织施工,严格遵守施工操作规格,并制订切实有效的安全施工措施,做到安全生产、文明施工。若因乙方引起的质量问题及发生人身安全等大小事故,一切责任和经济补偿均由乙方负责。九、其它未尽事宜:甲、乙双方另行协商解决。本合同一式柒份,甲方执陆份,乙方执壹份。本合同自签字之日起生效,工程完全结算完毕后自行废除。

甲方:乙方:

委托代理人委托代理人

年月日