通过合同样本的签署，可以确保交易过程的合法性和安全性。以下是一些合同样本的具体范例，供大家在起草合同时参考和借鉴。
合同书样本
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，根据国家相关法律，经协商达成一致，签定本合同，由双方共同恪守履行协议条款。
第一条甲方授予乙方为“数码节电器”地区销售总代理商，该总代理权具有唯一性和不可转让性。甲方对“数码节电器”产品的质量负责。
第二条乙方应积极做好“数码节电器”的品牌推广、销售宣传等工作，同时做好销售网络的维护工作。
第三条甲方是乙方的唯一供应商，乙方不得通过任何形式和渠道从第三方进货，否则甲方有权单方面取消乙方在的总代理权，并追究乙方违约责任。
第四条甲方与乙方签订合同之日起，即乙方成为签约地区“数码节电器”唯一代理商，甲方不得在该区域内发展除乙方外第二家代理商。
第五条乙方向非代理区域越权窜货行为，经查证属实的，甲方将取消乙方代理资格，并且以电话、传真或者电子邮件的形式通知乙方。乙方在其所代理区域有价格制订权。甲方要为乙方进行价格保密。乙方严禁在电子商务网站(如淘宝网、易趣网)标价销售本产品，造成窜货以及影响公司市场价格策略，如有违约事实，取消代理资格。
第六条甲乙双方本着利益原则，乙方在所经营区域内发现非甲方供货的“数码节电器”产品，乙方须通知甲方，甲方应当协助乙方妥善解决相关问题。
第七条甲方为乙方提供运作方案及产品相关技术支持，售后服务。广告宣传由乙方负责，甲方不负责任何广告费用。甲方为乙方提供一定数量的相关宣传资料(彩页、海报、展架)。
第八条乙方必须按照甲方统一的营销标准和政策经营，乙方为甲方提供必要的市场反馈信息和数据，维护“数码节电器”产品在市场的统一形象、统一的业务管理，乙方要积极配合并协调甲方整体的营销战略。
第九条“数码节电器”产品供货价格为每台元人民币，甲方收到乙方汇款或者现金，三天内发货给乙方，甲方发货到乙方所指定收货地点。一次性提货500台或500台以上数量，运费由甲方负责。对于不可抗拒因素(地震、雷电、水灾、战争等)造成货物延误，甲方不负任何责任。
第十条代理权期限为一年，从20xx年月日至20xx年月日。
第十一条对有质量问题的产品，一年包换新品(人为因素损坏除外)，对于问题产品，乙方集中20台以上发到甲方公司更换。甲方严格按照保修卡内容履行。
第十二条合同签订之后，乙方在必须提货付款后合同自动生效。本合同到期自动终止，乙方享有优先续约权，甲乙双方续签合同应当在本合同终止前一个月内完成。
第十三条双方发生纠纷应该积极协商、合理解决问题，对于无法协商解决时，可向仲裁部门提请仲裁或者向当地人民法院提起诉讼。
第十四条本协议如有不尽完善之处，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十五条本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力工程承包发包合同书
劳务发包人：
劳务承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务承包工作对象及劳务内容。
工程名称：
工程地点：
分包范围：
质量标准：质量评定等级为合格。
二、工作期限。
开始工作日期：年月日；
结束工作日期：年月日；
总日历天数为：天。
三、劳务价款。
1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：
根据20_年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日，取机械费定额总价的50%。
2、劳务价款的支付。
（1）合同生效即支付预付款30000元；
（2）进度款支付：
每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60%；
（3）最终支付：
工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95%；劳务结算总价款的5%作为质量保修金，质量保修期（竣工验收起一年）满后7天内，付清（质量保证金不计利息）。
四、合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同；
（2）本合同附件（施工图纸、补充协议）；
五、图纸。
劳务发包人应在劳务承包人现场开工3天前，向劳务承包人提供图纸2套。
六、劳务发包人义务。
2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：
（3）在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料；
5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬；
6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
七、劳务承包人义务。
5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。
八、工程量及点工的确认。
3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
九、争议解决。
合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：
（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。
十一、合同份数。
本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。
十二、补充条款。
十三、合同生效。
合同订立时间：年月日。
合同订立地点：
本合同双方约定签字、盖章后生效。
劳务发包人：（公章）劳务承包人：（公章）。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
文档为doc格式。
租赁合同书样本
出租方：__________________（以下简称甲方）。
承租方：__________________（以下简称乙方）。
为发展养殖事业，根据《中华人民共和国农村土地承包法》有关规定，经甲乙双方平等协商，现订立本合同：
一、甲方自愿将自己位于______的土地______亩出租于乙方，由乙方作养殖事业使用。
二、租赁期限为自______年______月______日起至______年______月______日止。
三、租金为每年每亩地小麦、玉米各______公斤，在每年农作物收获后于出租方要求给付时以市场价格折合人民币给付。（乙方应于甲方提出给付请求后15日以内给付）。
四、土地交付时间：______年______月______日。
五、乙方在经营期间，若效益差，可以在合同到期前提前解除本合同；但甲方不得在合同到期前解除本合同。
六、甲方不得干预乙方的正常生产经营，若因为甲方的行为给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方的经济损失。
七、本合同到期后，经双方协商，可以续租合同，由乙方继续经营。若乙方不愿续订，应恢复土地原状或在甲方自愿的情况下对有关建筑物予以合理作价，由甲方在支付给乙方对价的情况下取得有关建筑物的所有权。
本合同未尽事宜，由甲乙双方协商补充，补充条款的效力优先于本合同。
本合同一式三份，由甲乙双方各执一份，并由乙方报本村村委会备案一份。
甲方：__________________。
乙方：__________________。
公证机关：______________。
______年______月______日。
电力工程承包发包合同书
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于________年________月________日签订合同编号为________的《________合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。
鉴于：
因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。
1、协议内容补充部分为：
乙方责任：
(1)乙方在______年______月______日保证甲方______项目具备通电条件。
甲方责任：
(1)原合同中的一期合同总价(人民币________万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为______年______月______日付______万元，______年______月______日付________万元，______年______月______日付40万元，______年______月______日付________万元。
(2)本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
3、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：________________。
乙方：________________。
电力工程承包发包合同书
劳务发包人：
劳务承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务承包工作对象及劳务内容。
工程名称：
工程地点：
分包范围：
质量标准：质量评定等级为合格。
二、工作期限。
开始工作日期：年月日;
结束工作日期：年月日;
总日历天数为：天。
三、劳务价款。
1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：
根据20_年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日，取机械费定额总价的50%。
2、劳务价款的支付。
(1)合同生效即支付预付款30000元;。
(2)进度款支付：
每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60%;。
(3)最终支付：
工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95%;劳务结算总价款的5%作为质量保修金，质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内，付清(质量保证金不计利息)。
四、合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同;。
(2)本合同附件(施工图纸、补充协议);。
五、图纸。
2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：
(3)在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料;。
5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬;。
6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
七、劳务承包人义务。
5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。
八、工程量及点工的确认。
3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
九、争议解决。
合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：
(1)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;。
(2)向有管辖权的人民法院起诉。
十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。
十一、合同份数。
本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。
十二、补充条款。
十三、合同生效。
合同订立时间：年月日。
合同订立地点：
本合同双方约定签字、盖章后生效。
劳务发包人：(公章)劳务承包人：(公章)。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
赞助合同书样本
_________，代表_________，以下称作“_________”，与_________代表_________出版社，以下称作“出版社”，签署下述协议：
(1)协议赞助_________所著的'_________一书出版_________文版。
(2)该书印数最少为_________册，_________册精装本，零售价：_________，_________册平装本，零售价：_________。
(3)在此，出版社郑重承诺拥有翻译该书所需的一切权利，自此刻起，如有侵犯第三者权益之事发生，则_________不承担一切责任。
(4)_________享有在其文化工作范围内直接地、无偿地和不受时间地点限制地使用特许出版权或译作的权利。
(1)根据评审委员会_________年_________月_________日的会议决定，为出版1.1条中所述译作，_________在翻译项目范围内特此批准赞助款_________欧元(大写)。
(2)赞助款在满足以下条件后支付：
(a)出版社须出具译者翻译1.1条中所述译作所得稿筹的原始收据和由译者认证的收据译文。
(b) _________收到样书两册。
(c) _________收到样书一册。
(d)须按第7条所述方式提及_________参与出版本书。
(1)批准的赞助有效期至_________年_________月_________日。
(2)若至(1)中所述日期译本尚未送达，可以申请自协议签署之日起延期36个月。若协议延长期满仍未按2.2条的(b)和(d)将样书送达_________，则批准的赞助失效。
第四条出版社有义务在译本出版满三年后，自出版年份算起，将接受赞助的译作的总销售量告知_________。
第五条出版社有义务将刊登在国外报纸及杂志上的书评的复印件转给_________。
第六条出版社承诺，_________可以以净零售价40%的折扣订购所有版本的译本。此外出版社有义务，至少在计划低价抛售或将剩余书籍废弃之前三个月前告知_________。
第七条要注明_________是特许出版的赞助机构，措辞如下：“本书的出版得到了_________的资金赞助”。
第八条本协议对协议双方之间的关系做了完整的规定。附加或变更条款必须有书面形式方能生效。如协议个别条款无效或失效，不会触及协议的整体性。
协议双方应努力找到最恰当的措辞，避免因条款无效而产生经济影响。协议未尽事宜参考_________法律。商定的仲裁地点在_________。本协议不属于出版法意义上的出版合同。
赞助机构(盖章)：_________
代表人(签字)：_________
_________年____月____日
签订地点：_________
电力工程承包发包合同书
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
经甲、乙双方共同协商签订此建设工程承包合同，其具体条款如下：
一、工程项目。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包工程范围及工程量：
4、承包期限：年月月日竣工。
6、乙方必须投入的工种及人数。
二、工程结算。
工程竣工经甲、乙双方共同验收合格后，甲方一次性支付工程款。
三、工程质量。
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行验收，乙方应按照施工图纸及建设单位要求组织施工，保证工程质量，如不符合质量标准必须返工修理，其工料费损失由乙方承担;如乙方工程质量低劣且无法挽救，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
四、安全生产。
1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
2、劳保用品及施工中属于个人使用的工具由乙方自行解决。
2、施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责。
五、材料供应。
甲方设专人工程材料，乙方应按照甲方提供的质量要求和材料配合施工。乙方施工中浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。
六、施工机具。
1、大型机具由甲方负责，保证使用需要。
2、施工中使用的手工操作工具，由乙方自带。
3、对甲方提供的工具，乙方应认真保管使用，如丢失或损坏。
乙方负责赔偿。
七、现场管理。
1、甲、乙双方要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责人的统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为甲方有权采取必要的措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
八、违约责任。
1、乙方承包的工程项目不得再行分包。在施工中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失乙方应予赔偿。
2、合同签订后，未经双方协商，任何一方不得随意变更或解除。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求交工，如乙方不能按期交工则按每超一天扣1000元计算，甲方可从工程款中扣除作为违约金。
九、附则。
1、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方及时协商，协商不成可向仲裁委员会申请仲裁，或向当地人民法院提起诉讼。
2、本合同自签订之日起生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字：乙方签字：
签订日期：签订日期：
电力工程施工承包合同书
一、工程名称：_____________项目。
二、工程地点：__________________。
三、工程内容：_________________线路施工及配电箱安装。
四、工程造价：_________________伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)。
五、双方责任。
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。
1/2页。
七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。
八、付款方式：_________________在工程竣工后经甲方.监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。
九、争议的处理：_________________。
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
(1)提交仲裁委员会仲裁;。
(2)依法向人民法院起诉。
十、本协议一式四份，甲方执二份，乙方执一份，监理一份，每份具有同等效用。
样本合同书
为拓展市场，促进商品在市场的流通，提高产品知名度，甲乙双方本着互惠互利、真诚合作的原则，各尽权利、义务，严格执行下列协商的条款。
一、甲方委托乙方作为甲方授权之。
二、乙方须具一定的汽车用品销售经验和网络，有专业人员促销，并承诺严格遵守国家法律。甲方根据乙方订货计划，保证为乙方按期按品种提供货源。产品质量和包装必须符合国家的法律、法规和规定。在保质期内，甲方对产品质量负责。若在保质期内因产品质量问题造成的损失，由甲方承担。因乙方运输或保管不善造成的.货损，由乙方负责。
三、甲方负责向乙方提供其产品在销售过程中的一切有效证件。
四、乙方须在本合同执行之日起二个月内，将甲方产品铺进乙方代理区域内80%的汽车配件公司及汽车配件用品商店。但不得以任何形式跨出规定区域经销甲方产品，损害甲方及其他经销商利益。否则按零售价两倍处以罚款。
五、乙方须在本协议执行之日起，前三个月进货量不低于2万元，并向甲方每周提供库存、发货等资料，并提供甲方所需之市场的铺市情况和相应的市场调查报告。首批进货额不低于1万元。
六、甲方在收到乙方货款起五天内，由甲方负责将货物办理托运，运输费由乙方承担。有关货物破损等事宜，必须在收货之日起十日内以书面形式提出异议，过期甲方不予受理。
七、乙方享受甲方最优惠供货价格。如产品调整价格，甲方必须提前30天以书面形式通知乙方方可生效。
九、甲乙双方属购销方式，乙方将货款电汇至甲方银行帐户内或将现金直接交到甲方财务部。款到发货。
十、在没有甲方公司盖章专函承诺下，乙方有责任拒绝甲方任何人员以任何形式向甲方支取现金，代垫费用和调货，否则产生一切后果甲方概不负责。
十一、在乙方严格履行本协议以上各条之前提下，甲方不得在乙方区域再发展经销商。
十二、本协议执行之日起，违约方负责因违约而产生的一切后果，如遇合同纠纷，双方友好协商。否则，向法律机构申请仲裁。
十三、本协议有效期暂定为20____________________年8月5日至20____________________年8月5日。期满后如须续约，须经双方同意。
十四、本协议一式两份，同具法律效力，甲乙双方各执一份，签字盖章生效。
十五、自本合同签订之日起十五日内乙方无进货，则本合同自动取消。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
合同书样本
甲乙双方经过友好协商，就房屋买卖一事，在平等、自愿、诚实信用的前提下，达成如下协议：
第一条甲方自愿将其名下现房出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：
（一）该房产座落于银川市德胜工业园区东湖之春小区6#楼3单元102室，建筑面积为80、36平方米。
第二条、甲方保证如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋没有设定担保、没有权属纠纷，保证该房屋不受他人合法追索。
第三条按建筑面积计算价款，房屋总金额人民币贰拾万元整；房价款的支付方式为合同签订后，一次性付拾万元整，余款一年内付清。
第四条本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第五条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
合同书样本
发包人：_________（以下简称甲方）。
承包人：___________（以下简称乙方）。
甲方将“xxx监狱沥青道路施工项目”承包给乙方施工。为明确责任确保工程按质按量完成，依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本协议。
1、工程名称：；
2、工程地点：xxxx监狱；
4、工程工期：30日历天，质保期：2年。
5、项目暂定总价：小写：360067.50元。
大写：叁拾陆万零陆拾柒元伍角。
6、履约保证金：小写：36000.00元。
大写：叁万陆仟元整。
本工程包工包料；固定单价方式结算，以约定单价乘以实际完成工程量进行结算，最终施工价款以实际完成工程量结算。
详见附后清单。
1、工程完工后付至合同价款的60%；审计决算结束后一个月内付至审计价格的90%并无息退还履约保证金；质保期结束后付清工程款；按规定在项目所在地缴纳相关税费。
2、乙方需提供增值税专用发票。
1、工程质量：合格，验收通过，符合甲方及图纸要求，安全无事故。
2、工程质保期为自工程竣工验收合格后两年。若在质保期内出现任何质量问题，乙方在接到甲方通知后三天内安排具体人员进行维修，维修费用由乙方自行承担。若因乙方原因在质保期内出现质量安全事故，由此造成的损失概由乙方承担，且乙方将额外向甲方支付工程款的3%的违约金。甲方有权直接从乙方的尾款中予以扣除。
3、乙方处理好施工中引起的与周边居民等纠纷。
4、乙方严格按照甲方要求进行施工。
乙方按建筑工程安全规范施工，严格遵守甲方的安全生产管理规章制度，服从甲方和总承包施工单位有关部门的管理，确保施工现场文明施工，若因乙方引起的安全事故甲方不负责任，由乙方全权负责。
本工程必须由乙方自行完成，禁止将承包工程进行转包、分包或肢解分包，乙方必须配齐项目管理人员，有关管理工作人员必须在现场。
乙方必须服从甲方现场管理人员指挥，若乙方不听从指挥，只发生一次，乙方需向甲方支付违约金500元，并承担由此造成的一切损失。甲方现场负责人：，乙方工程负责人：
乙方就合同范围内的工程质量及工期向甲方负责，并与甲方一起向建设单位连带责任。
1、支付方式：银行转账。
工程款必须汇入乙方单位基本账户，凡因甲方工程款汇入其他单位账户的原因，造成一切责任由甲方承担。
2、乙方向甲方开具的.增值税专用发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实，票据的各要素与本合同相一致。
公司名称：________________。
统一社会信用代码：_____________。
地址、电话：________________。
开户银行：____________________。
开户银行帐号：_______________。
户名：_______________。
纳税人识别号：______________。
地址、电话：______________。
开户银行：______________。
开户银行帐号：______________。
1、乙方自身做好安全防护工作，并承担安全责任及相应的经济支出。工程一切风险及安全事故由乙方自行承担。
2、乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施及应急预案，消除事故隐患，杜绝各种事故发生，加强对人员驻地、施工现场的安全管理及各项措施和设施落实。确保人员、设备、材料物资、工程的安全，费用自理。承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。乙方如果发生各种环境污染、人身伤亡、机械设备及其他事故均由分包人自行负责处理并承担费用，甲方不承担任何费用及连带责任。
3、乙方应当严格按照合同约定组织施工，若因乙方原因延误工期或无法继续履行施工合同，乙方收到甲方清场通知单后，甲方有权扣除乙方履约保证金并处中标价20%罚款，且乙方须在2天内立即清场；若因乙方的工程质量未达到合同约定标准，返工的一切费用由乙方自行承担、并需向甲方支付总工程款的20%的违约金，甲方有权从乙方工程款中予以直接扣除，工期不予顺延。
4、乙方应当严格按照工期施工，每逾期一天，则需向甲方支付500元每天的违约金。
5、工程其它未尽事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：__________。
法定代表人：___________法定代表人：___________。
签订日期：20_年_月_日
解聘合同书样本
______________甲方（药品经营企业）。
企业名称：______________。
注册地址：______________。
法定代表人（负责人）：______________。
______________乙方（药学技术人员）。
姓名：______________。
性别：______________。
年龄：______________。
籍贯：______________。
职称/资格：______________。
身份证号码：______________。
乙方自____年__月至____年__月于甲方担任____________职务，现因____________原因，甲方与乙方解除劳动聘用关系，签订本解聘。
协议书。
自____年__月__日起生效。
甲方法定代表人（负责人）签字：
（企业公章）。
____年__月__日。
乙方签字：
____年__月__日。
备注：
1、本解聘协议书签订不得违反《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，否则无效。
2、依据《中华人民共和国劳动法》第三十一条，劳动者解除。
劳动合同。
应当提前三十日以书面形式通知用人单位。
合同书样本
承租方：(以下简称乙方)_________。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
1、甲方将自有的坐落在出租给乙方作为生活住房使用。
2、甲方的出租房屋为简装，厨房和卫生间具备正常使用条件，卫生间一水龙头漏水，厨房有一处插座已坏，门口灯开关接触不良，右侧大卧室吊灯有3个灯泡损坏，地面铺的地革有部分破损，阳台窗户有部分损坏，部分墙体因水汽腐蚀已脱落，家具及设备以现有为准。(家具及设备情况见附表)。乙方入住后应爱护各种家具、设施、设备;保持墙壁清洁，不乱在墙壁上或地板上钉钉子、打孔，以免破坏房屋的水、电线路。
3、入住时甲方暂收乙方家具及设备押金人民币经甲乙双方共同检查家具及设备完好无损后，甲方退回乙方全部押金。
4、房屋租赁期__________________年3月26日止，租赁期满乙方应及时把房屋交还甲方。
5、乙方把房屋交还甲方时，甲乙双方共同检查家具，设备和设施的情况。
6、合同期满后，如甲方仍继续出租此房屋，在租赁条件同等的情况下，乙方拥有优先承租权。
7、甲乙双方议定房屋年租为人民币整，以现金一次性支付，乙方先交款后用房，甲方收款后开具收据给乙方。
8、水费、电费由乙方自己每月20号以前到相关部门缴纳，取暖费收取一半，首次交费时甲方可引导乙方到先关部门办理。若因乙方未按时缴纳相关费用造成的断水断电及滞纳金、违约金由乙方全部承担。
9、小区物业管理费由乙方缴纳。
10、甲方对出租房屋及其设备、家具作不定期检查(一般为每三个月检查一次)，如出现自然损坏问题甲方应当应乙方要求予以修复，如人为损坏则由乙方修复或赔偿，甲乙双应积极配合，以保障安全，正常使用。
11、乙方必须遵守当地暂住区域内的各项规章制度，乙方的民事纠纷均自行负责，甲方视具体情况决定是否介入。
12、乙方有下列情形之一的，甲方可以终止合同并收回出租房且不退还乙方任何费用。
(1)擅自将承租房改造的;。
(2)利用承租房进行非法活动，损害公共利益的;。
(3)不能按时交纳房屋或其他费用的;。
(4)擅自改变城镇房屋结构或设备安放地点，造成重大破坏的';。
13、租赁的房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的，甲乙双方互不承担责任，因上述原因而终止合同的，租金按实际使用时间计算，多退少补。
14、租赁期间，甲、乙双方都不得无故解除合同，否则，违约者处以年租金的50%作为罚款。
15、租赁期将满时，乙方是否续租，应提前壹个月通知甲方，乙方合同期满应提前壹个月支付甲方续租租金。
16、租赁期满，乙方必须按时搬走，不得故意拖延时间，未经甲方同意，过期三天仍未搬走，甲方有权自行处理并收回房屋。
17、若乙方要更换外门门锁换锁芯必须将原钥匙及锁芯归还甲方。
18、本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决;协商不成时，任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可向人民法院起诉。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。到期自动作废。
甲方(签字)：_________乙方签字：_________。
身份证号码：身份证号码：_________。
工作单位：_________工作单位：_________。
联系电话：_________联系电话：_________。
日期：_________
合同书样本
供方：编号：局-需方：签订地点：
甲方(需方)通过管理办公室年月日所发的政府采购计划通知书，接受了乙方供方)为本项目采购的报价，甲乙按下述条款和条件签署本合同书(以下简称“合同”)：
一、采购项目名称、品牌、型号、厂家、数量、金额签订日期：
3、本合同补充协议及有关补充资料。
三、货物采购和服务内容：本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见货物明细及报价表。
四、质量要求、技术标准及保修期限由供需双方约定：按双方约定的。五、验收标准及方法由供需双方约定：按双方约定的。
六、付款条件由供需双方约定：工程完成后将材料送采购办办理付款相关手续(每个月结束后十天内办理)。
七、违约责任由供需双方约定：供方需要按时完成工程，逾期没有完成的，供方向需每日偿付货款总额千分之一的违约金。
八、解决合同纠纷的方式：由供需双方协商解决或由桂林仲裁机构仲裁及向桂林人民法院起诉。
九、合同生效：本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
十、本合同正本一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理办公室两份。
甲方：乙方：年月日：
合同书样本
承租方(以下简称乙方)：_________。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经甲、乙双方协商一致，就甲方出租租给乙方作居室的相关事宜达成协议如下：
一、室内设施及家具、家用电器。
1、设施：水电、水阀齐全，并安装到位，门窗完好无损，排水管道畅通。
2、室内家具：写字台两个，沙发一套，茶几一个。
3、家用电器：电热水器一个，洗衣机一台，消毒柜一台，冰箱一台，电视两台。
4、以上设施、家具、家电均完好，乙方爱惜使用，如有损坏乙方承担修复和赔偿责任。
二、租用期限及相关约定：
1、租用期限：甲方同意乙方租用一年。
2、房屋租金：_____元/月。
3、付款方式：按___年交付，由乙方自承租之日起将__半年的租金交给甲方(乙方需在前一个租赁期内的`最后一个月的20日)将下一个租赁期内的租金交给甲方。乙方在交第一个租赁期租金时，另付押金100元，租房终止，甲方验收无误后，将租金退还给乙方，不计利息。第一次付款计4600元人民币。
4、租赁期内乙方须自觉遵守国家法律法规，接受有关部门的管理，按时按规定交水、电、卫生等各项费用。
5、承租人不得在房屋内非法生产、储存、经营易燃易爆、有毒有害及黄色等物品，或从事其它违法犯罪活动，如因乙方不遵守国家的法律法规，所造成的一切后果及经济损失，由乙方承担全部责任。
6、乙方不得将房屋转租、转借或互换房屋，如双方有特殊情况需解除协议的，须提前一个月通知对方。
7、甲方不得在租赁期内租金加价，乙方都不能将押金转换为房屋租金。
三、违约责任。
甲、乙双方自觉遵守本协议，如有任何一方违约，将承担壹仟元的违约金。
四、未尽事宜。
未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成按有关现行法规办理。
五、附则。
出租方(签字)：_________。
身份证号码：_________。
联系电话：_________。
承租方(签字)：_________。
身份证号码：_________。
联系电话：_________。
甲乙双方签约日期：_________
合同书样本
甲方：
乙方：
甲方为了按时、按质、按量完成大明山保护区20xx年森林资源规划设计调查工作，以经费包干的方式委托乙方负责完成本次森林资源调规划设计调查的外业调查工作，为维护双方的权益，经双方协议，订立以下条款，共同遵照执行。
一、调查的范围、内容和要求：
1、调查范围：保护区实验区21、22、23、24林班;缓冲区21、22、23、24林班;核心区8、12、13、17、18、19、20、21、22、23、24、28、29、30、31林班。调查面积共约4206.2公顷。
2、调查内容：林地权属、林木权属、林地种类、林地面积、林种、树种、林龄、林木蓄积量、郁闭度、林木生长类型以及与森林资源有关的立地条件因子等因素。
3、质量要求：根据自治区林业局20xx年10月印发的《广西壮族自治区森林资源规划设计调查技术方法》的要求，小班调查因子的允许误差范围采用《广西壮族自治区森林资源规划设计调查技术方法》规定的b级标准。
二、调查方法：
1、根据自治区林业局20xx年10月印发的《广西壮族自治区森林资源规划设计调查技术方法》的有关要求进行调查。
2、地类调查。
采用自治区林业勘测设计院提供的计算机室内处理的卫星遥感数据的地类界线，经配准等项处理后，打印1比1万的工作图为基础，到实地核实地类，补充调绘小班界线;面积用gis电脑软件求算。
3、蓄积量调查。
林木蓄积量调查采用小班常规角规调查法。
4、总体蓄积量抽样控制采用随机抽样调查法。
5、质量检查。
由质量检查组负责，对调查的小班实行随机抽样，检查量为完成调查工作量(小班和样地数)的3-5%。
二、双方责任。
(一)甲方责任。
1、编制调查工作方案，作为整个调查工作的依据。
2、组建外业质量检查组4个，每工组技术人员2人，负责完成外业质量检查。
3、负责卫星影像图的整理，并室内区划小班，制作外业调查的地类影像图。
4、协助自治区级质量检查组做好质量检查和外业材料验收工作。
(二)乙方责任。
1、按调查方法要求，负责完成承包范围内的外业调查工作。
2、协助质量检查组做好质量检查工作。
3、负责提供合格的外业调查成果材料。
乙方于20xx年8月1日开始外业调查，于20xx年10月31日前完成外业调查工作。
五、承包经费。
1、甲方以每公顷9元的承包费发包给乙方，即承包费为4206.2公顷×9元/公顷=37855.8元。
2、经费支付方式。
(1)、第一次支付：10000元整，支付时间：合同书生效后三天内。
(2)、第二次支付：20xx0元整，支付时间：在乙方完成外业工作60%以后三天。
(3)、第三次支付：在甲方接收合格的外业调查资料后三天内一次结清余款。
六、违约责任。
违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定，承担违约责任。
1、由于乙方调查失误等原因造成的质量责任由乙方承担;。
2、由于甲方的项目经费不到位等原因造成的成果完成时间推迟由甲方承担。
七、争议的解决方法。
如执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决，也可请求调解。双方当事人和解或调解不成，可采用以下方式解决。
1、双方同意由项目所在地仲裁委员会仲裁;。
2、向人民法院诉讼，约定合同履行地人民法院管辖。
八、其它。
1、本合同书一式肆份，甲乙双方各执贰份。
2、本合同自双方单位盖章及代表签字后生效，至本合同约定事项完成后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。