建设工程分包协议合同(实用5篇)

时间:2023-09-22 05:52:54 作者:翰墨 合同 建设工程分包协议合同(实用5篇)

在人们越来越相信法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。

建设工程分包协议合同篇一

承包方(甲方):

住址:

分包方(乙方):

住址:

本着公平、公正、公开、优势互补的原则,根据《xxx合同法》,甲乙就__________工程的泳池工程进行协商,双方达成如下条款,供双方共同遵守。

1、工程地点:

2、工程总价:

3、工程期限:

计划开工时间:______年______月______日,计划完工时间:______年______月______日,共______天。

1、甲方提供存放物料的地点,确保存放设施的安全。

2、甲方保证供给乙方充足的水、电。

3、甲方有权监督乙方工作,按时交付图纸,完成技术交底。

4、竣工时,及时完成验收。

5、及时支付工程款。

1、认真研读图纸,不得轻易对图纸进行修改,若须修改,应与甲方协商。

2、安全文明施工,不得酒后作业,不得穿拖鞋进场。

3、每三天,组织工人学习安全知识。

4、工程完工时,及时向甲方发竣工通知,积极配合甲方完成验收工作。

工程款分五次付清,具体如下:

1、合同签订后_______天,甲方应向乙方支付______%的备料款。

2、乙方完成工程的30%,甲方向乙方支付工程款的______%,共________元。

3、乙方完成工程的60%,甲方向乙方支付工程款的______%,共________元。

4、乙方完成该工程时,甲方向乙方支付工程款的95%,剩下的5%在验收合格后10日内付清。

本工程质量必须达到国家、行业的标准。因乙方原因导致质量不合格的,乙方须及时返工直到工程合格,并承担因返工造成的工期延迟等各项损失。

该工程的保修期为验收合格后______年,期间乙方应无条件负责保修,甲方支付保修价款,若乙方不履行保修责任,则甲方可自行委托他人进行修缮,费用由乙方支付。

合同履行过程中,双方不得无故解除合同,因履行不能而解除合同的,因提前____天告知守约方。

合同履行期间,任何一方违反本合同,给守约方造成的损失,都应承担赔偿责任。

1、因履行合同发生争议,任何一方均可向工程所在地法院起诉。

2、协议各条款均经双方认可,签字盖章后生效,协议一式______份,甲乙双方各执______份,均具有相同的法律效力。

3、本协议尚未涉及的问题,由双方协商解决。

甲方:

责任人:

联系方式:

签订日期:______年______月______日

乙方:

责任人:

联系方式:

签订日期:______年______月______日

建设工程分包协议合同篇二

施工方(以下简称乙方):_________________

甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的刮白装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

一、工程地址:_________________

二、工程内容:_________________

三、委托方式:_________________采取甲方提供材料方式,乙方包人工的委托方式。

四、工程工期:_________________

1、开工日期:_________________(以乙方工人开工算起)。

2、竣工日期:_________________(以按规定的验收标准验收合格的日期为准),如自然灾害及不可抗力除外。

五、工程总造价:_________________(人民币)每平方元,面积按照图纸国家统一规范计算。

六、付款方式:_________________

工程开工付款____元,竣工后甲方应付清工程款,即(人民币)___元。变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。

七、违约责任:_________________合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。

八、争议解决:_________________双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

九、合同效力:_________________本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字,盖章后生效,补充合同后本合同具有同等法律效力。

甲方:_________________

乙方:_________________

建设工程分包协议合同篇三

当发生下列情况之一时,视为承包人违约:

(2)本合同通用条款第款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款;

(3)承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

当发生下列情况之一时,视为分包人违约:

(1)本合同通用条款第款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系;

(2)本合同通用条款第款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包;

(4)本合同通用条款第款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准;

(5)分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

分包人违反本合同可能产生的后果:如分包人有违反分包合同的行为,分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期延误.经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费,在此情况下,承包人可从本应支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费,并且不排除采用其它补救方法的可能。

27.索赔

当一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。

承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经济损失,分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。

在分包工程施工过程中,如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况,分包人可按照总包合同约定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复,或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成功后,承包人应将相应部分转交分包人。分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告,以保证承包人可以及时向发包人进行索赔。承包人在35天内未能对分包人的索赔报告给予答复,视为分包人的索赔报告已经得到批准。

承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料,要求分包人协助时,分包人应就分包工程方面的情况,以书面形式向承包人发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录,以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。分包人未予积极配合,使得承包人涉及到分包工程的索赔未获成功,则承包人可在按分包合同约定应支付给分包人的金额中扣除上述本应获得的索赔款项中适当比例的部分。

28.争议

承包人分包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解.调解或者和解.调解不成的,双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议:

(1)双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

发生争议后,除非出现下列情况,双方应继续履行合同,保持分包工程施工连续,保护好已完工程:

(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;

(2)调解要求停止施工,且为双方接受;

(3)仲裁机构要求停止施工;

(4)法院要求停止施工。

建设工程分包协议合同篇四

甲方(全称): (承包人)

乙方(全称): (分包人)

依照,《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 (以下简称为“建设方”)与甲方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),甲、乙双方就分包工程施工事宜经协商达成一致,订立本合同,以便共同遵守。

一、分包工程概况

分包工程名称:

分包工程地点:

分包工程承包范围:

二、分包合同价款

金额:大写:

小写: 该合同金额包括但不限于该弱电工程包工、包料、包安全、包文明施工、包验收、包正常使用、包各种税费、包各种竣工资料的移交等。 。

三、合同工期

开工日期:本分包工程暂定于 年 月 日进场,具体开工日期以正式的开工令为准;

竣工日期:本分包工程定 年 月 日竣工,具体以开工日期顺延 天。

合同工期总日历天数暂定为: 天,具体天数以建设方、甲方的书面要求为准。

四、工期质量标准

本分包工程质量标准甲乙双方约定为:应符合国家、行业及地方有关验收标准,达到合格。

五、组成分包合同的文件包括

1、本合同协议书;

2、中标通知书;

3、弱电工程招标文件;

3、乙方的报价书;

5、本合同专用条款;

6、本合同通用条款;

7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;

8、合同履行过程中,甲方和乙方协商一致的其它书面文件。

六、本协议书有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、乙方向甲方承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。

八、甲方向乙方承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价“),以及其它应当支付的款项。

九、乙方向甲方承诺,履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务,并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

十、合同的生效

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点:

甲方和乙方约定自双方签字盖章并送 备案后本合同生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设工程分包协议合同篇五

甲方:

乙方:

甲乙双方根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及相关法律法规,在平等自愿、充分协商一致的基础上,为了明确双方在施工过程中的权益和责任,根据本工程的实际情况,双方签订以下条款。

一、工程名称及地点:

二、承包方式:包工包料,包制作安装。

三、样式要求:以图纸要求和甲方要求为准。

五、付款方式:合同签订,材料到场,负责人验收签字后,开始施工,每十层完工后,支付已完工程造价的80%给乙方,工程施工全部完工后支付总价款的80%,竣工验收合格后付至总工程造价的95%,剩余5%作为质保金,三年后无息付清。

六、质量标准:达到国家现行施工验收规范进行施工,达到验收合格。

七、安全生产及安全事故处理

1、安全施工:发包人承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。

2、乙方人员发生伤亡时,双方应尽力抢救,同时保护好现场,以便有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后,分清责任,如果乙方违规不按规范要求施工所造成的事故,由乙方承担。

八、甲方的权利和义务

1、甲方负责进行技术交底,在施工中进行检查、报验和组织验收。

2、给乙方施工队提供住宿和伙房安置,制作场地,水电供给。提供往楼上运输材料的垂直运输工具。

九、乙方的权利和义务

1、按国家相关质量标准制作,按甲方提供的图纸,实际测量后制作安装,否则造成的一切损失均由乙方承担。

2、遵守甲方的管理,安全文明施工,保证质量。违反操作规程而产生的一切安全事故均有乙方自行负责承担。

十、本协议未尽事宜,双方签订补充协议。

十一、本协议一式两份,甲乙双方各一份。

十二、本协议自双方签字后生效,至工程结束货款结清后终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日