热门劳动承揽合同(模板16篇)

时间:2023-10-21 05:53:23 作者:HT书生 合同 热门劳动承揽合同(模板16篇)

赠与合同是指自愿转让财产权益给受赠人,并经过受赠人接受的一种合同形式。它是人们在亲情、友情或其他义务关系基础上,为了促进受赠人的利益而进行的一种法律行为。以下是小编为大家整理的一些劳动合同范文,请查阅参考。

劳动承揽合同

甲方:

乙方:

为确保“遂宁置信逸都仁湖花园会所”的顺利进行,保障安全生产、文明施工,根据甲、乙双方所签订的劳务承揽合同将有关规定细化如下:

一、为认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据劳动字87号《通知》、省府(1989)41号文件《关于推行企业承包经营责任制加强安全管理工作的工程的规定》、市府(1989)68号《贯彻四川省人民政府关于推行企业承包经营责任制中加强安全管理工作的规定》、建筑施工安全检查标准jgj59-99,落实建筑工程承包单位的安全生产、文明施工责任,指定本责任书。

二、安全生产、文明施工工作应当依靠技术进步和科学管理,指定安全第一,预防为主的方针和管生产必须管安全的原则,在企业负责,国家监察、行业管理、群众监督的体制下,实行建筑工程总承包单位具体负责管理制度。

三、乙方应以安全生产、文明施工作为头等大事,与生产工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比安全生产、文明施工工作。

四、乙方应加强安全管理,认真执行《建筑施工安全检查标准》、《建筑安装工人安全技术操作规程》和《建筑施工安全检查评分标准》等法规,实现无死亡、无重伤事故;工伤事故频率不超过千分之15,达到文明施工、景观化现场的目标。

五、乙方应按要求并结合现场人员分工情况,制定安全生产、文明施工责任制度,供甲方备查。

六、乙方施工人员进场时,应负责对新入场人员进行入场安全教育。

劳动承揽合同

是一种特殊的合同。它的订立、变更、解除和终止对劳动合同当事人的利益影响重大。劳动承揽合同怎么写呢?以下是本站小编整理的劳动承揽合同,欢迎参考阅读。

一、承揽期:自签订合同之日起至次年春节前场地泥坯烧完停火为止。

二、生产任务及目标:以折20孔砖为标准,全年产量2400万块。

三、承揽金的计算:按二十孔为标准包括装车718元/1万,品种砖的折算标准9.5砖0.66,十三孔砖1.33,17孔、14孔按按0.8。

四、承揽风险金、留厂金和工人工资发放:

一、承揽风险金:乙方自愿一次性缴纳承包项目风险金陆万元整,年底完成好各生产任务后返还,不计利息,交清上述款项签订合同生效。合同订后必须在20xx年1月底前工人进场制坯车间大窑车间开工的准备工作,正月初八前报到厂里上班。

二、留厂金的管理:全厂职工自20xx年3月起每个工人向甲方缴纳每月工资额的20%,从10月起不再缴纳,如中途离厂一律不予返还,本岗位人员在3日之内及时补上的甲方扣除每天每人100元余多部分由乙方所得。

三、工资发放:本月所发生的一切劳动工资在下月的10日前计算造册,20日前后发付。

四、借款:按合同风险金总额不超过50%,甲方以8月份起一律不再借生活费和其它借款。

五、工伤事故管理:200元以下乙方自负,201元以上甲方负责60%,乙方负责40%。

六、严肃坯场管理界限:为了提高产量提高质量,降低成本,必须加强坯场管理(1)掀盖油布要及时,确保大窑车间有干坯进窑,如通知掀盖油布不掀不盖的每条龙子每次扣罚10元,如不盖而被雨淋和倒塌坯场的按每块扣5分,同时由本人把废坯拉到废坯场地,如本人不拉的由承包者叫他人清理,按每块3分扣除。本条除特大自然灾害因素除外,并且总额平衡作一定的奖励和赔偿。

七、承揽范围:

从供土箱起到红砖装上车为止。具体:打煤渣加煤渣、供土箱供土人,机房所有人员,晒坯、放风、拉水坯,场地管理与清理,掀盖泥坯,进窑、装窑、出窑、封门、打灰,场地道路水沟,清理砖场窑棚上龙康、烧火、包括切坯所用的油,钢丝、油布、草帘、吊带,电瓶车充电费、装车及劳动保护用品和返坯,电瓶车修理费。

八、奖罚标准:全年生产20孔2400万奖不罚,如每超100万奖励4000元。

九、装车人员的配置与装车费计算标准。

1、专职装车人员不得少于12人,如少于12人而装车不及时又装不上造成开好票的车而退票的,按第5条执行。

2、车辆多时两车必须安排好人员加班装车,必要时停机装车。

3、砖坯进库20孔坯每万110元,远地段打高方另加每万30元(20层高)。

十、其它有关事项和各项管理要求与任务。

1、质量管理以工作要求。

(1)半成品质量管理:严格做好盖草帘、放风的管理,不符合标准的坯不进入坯场,发现真空不达标立即停机检查直到正常后开机,严格服从甲方的管理和安排。

(2)成品砖的管理,进窑、出窑特出一个轻字,装窑要听从生产厂长和车间负责人的指导,根据不同的产品,不同的内燃高低,通知装窑的密度,火眼对准,装窑到顶,严格做到边上到边,边窑中稀上紧的原则。成品红砖质量不合格影响销售价格,乙方必须承担一定的经济责任,在次月的发放工资中扣除。

(3)出窑要做到轻字原则,打墩要准齐,听从负责人的安排,断砖、黑头砖、老虎砖、断砖一律不得打入墩子内,严禁缺数,打墩时必须从头打长条,不得半中央起头打墩,以上情况一旦出现从重处罚。

4)砖场各品种每个砖墩的块数:20孔砖125块,13孔100块10块打底,14孔砖、8.5多孔、7.5多孔多为200块,不得降低砖墩高度。

2、一切劳动保护用品由乙方自负包括改变劳动工具,设备改造,铁锹由甲方负责,改变劳动用具的由乙方自负。乙方无故损坏甲方的设备工具的,由乙方照价赔偿。

3、如开机时间在晚上甲方不负责夜餐费。

4、民工房管理(1)甲方每月补贴乙方电2400度,多余部分由乙方自负,计价0.525元/度;(2)民工房前后地面沟道清理、锅炉工送茶水,烧开水、洗澡水、清理冲洗厕所都在承揽范围。乙方自行解决茶叶。

5、甲方一律不承担装车人员的夜班费和加高费、高温费同时一切车辆做到谁到谁装,不得向车主要小费,如有发现每次罚款50元,而装车不及时而造成车主退票的每次罚100元。

6、在厂内不准烧电炉,电水壶,煤炉及电器设备,不准在宿舍内乱拉电线,不准偷拿厂内厂外财物和当地农民的农作物,如有发现每次每人罚款500元,不准损坏甲方的一切财物,如有发现按损坏物品的二倍罚款,不准打架,赌博,破坏社会治安等。每个职工必须严格执行厂规厂纪和严格执行各项操作规程。乙方老乡来过夜,必须到厂部登记手续,如发现老乡来厂过夜,不到厂部登记,厂方有权通知派出所连夜带走。

7、外来职工进入甲方必须办理身份证登记手续,如公安机关要求办理户口暂住证时必须严格执行,费用自负,同时做好计划生育工作。不准在厂内养鸡、养鸭,如有工人养鸡、养鸭罚款200元。

8、如合同到期,乙方必须按甲方要求,完成好来年春节前的各项工作任务。此段时间的工作任务以合同期相等,方可结清所有承包风险金和培训金。

9、所有职工必须办理伤保,费用个人与甲乙双方各50%如因没有身份证而不办理保险的,由乙方负责。

10、废坯一定要拉到指定的堆放点存放,不得到处乱倒,否则按每块泥坯0.1元扣除,乙方窑灰及废砖一律拉到煤渣场。

十一、权力与义务。

1、乙方必须严格执行和服从甲方厂纪厂规和操作规程。

2、乙方有权向甲方提出合理化意见和建议。

3、乙方在承包范围内未完成的工作,由甲方指出后在规定期限内未完成的工作,甲方有权派人完成,所发生的费用,由乙方全部承担。

4、乙方如有违反上述条款影响甲方造成生产质量和经济损失时,甲方有权作出处理,赔偿损失,甚至扣押所有承包风险金和月度发生培训费作赔偿。

5、甲乙双方必须严格履行合同,认真执行,无论哪一方违约,使对方造成经济损失的于同等进行赔偿对方。

6、如遇到不可抗力等非人为造成的无法履行合同,双方不得追加赔偿。

7、总公司对本厂代理负责人一旦调整,与乙方无关。未尽事宜,再行商议作补充起到同等效力。

8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字(盖章)承包风险金到位全面生效。

9、签订地点:句容市白兔镇。

甲方:乙方:

20xx年十一月九日。

甲方:

乙方:

为确保“遂宁置信逸都仁湖花园会所”的顺利进行,保障安全生产、文明施工,根据甲、乙双方所签订的劳务承揽合同将有关规定细化如下:

一、为认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据劳动字(1998)87号《通知》、省府(1989)41号文件《关于推行企业承包经营责任制加强安全管理工作的工程的规定》、市府(1989)68号《贯彻四川省人民政府关于推行企业承包经营责任制中加强安全管理工作的规定》、建筑施工安全检查标准jgj59-99,落实建筑工程承包单位的安全生产、文明施工责任,指定本。

责任书。

二、安全生产、文明施工工作应当依靠技术进步和科学管理,指定安全第一,预防为主的方针和管生产必须管安全的原则,在企业负责,国家监察、行业管理、群众监督的体制下,实行建筑工程总承包单位具体负责管理制度。

三、乙方应以安全生产、文明施工作为头等大事,与生产工作同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比安全生产、文明施工工作。

四、乙方应加强安全管理,认真执行《建筑施工安全检查标准》、《建筑安装工人安全技术操作规程》和《建筑施工安全检查评分标准》等法规,实现无死亡、无重伤事故;工伤事故频率不超过千分之15,达到文明施工、景观化现场的目标。

五、乙方应按要求并结合现场人员分工情况,制定安全生产、文明施工责任制度,供甲方备查。

六、乙方施工人员进场时,应负责对新入场人员进行入场安全教育。

2

页,当前第。

1

1

2

劳动承揽合同

一、承揽期:自签订合同之日起至次年春节前场地泥坯烧完停火为止。

二、生产任务及目标:以折20孔砖为标准,全年产量2400万块。

三、承揽金的计算:按二十孔为标准包括装车718元/1万,品种砖的折算标准9.5砖0.66,十三孔砖1.33,17孔、14孔按按0.8。

四、承揽风险金、留厂金和工人工资发放:

一、承揽风险金:乙方自愿一次性缴纳承包项目风险金陆万元整,年底完成好各生产任务后返还,不计利息,交清上述款项签订合同生效。合同订后必须在1月底前工人进场制坯车间大窑车间开工的准备工作,正月初八前报到厂里上班。

二、留厂金的管理:全厂职工自203月起每个工人向甲方缴纳每月工资额的20%,从10月起不再缴纳,如中途离厂一律不予返还,本岗位人员在3日之内及时补上的甲方扣除每天每人100元余多部分由乙方所得。

三、工资发放:本月所发生的一切劳动工资在下月的10日前计算造册,20日前后发付。

四、借款:按合同风险金总额不超过50%,甲方以8月份起一律不再借生活费和其它借款。

五、工伤事故管理:200元以下乙方自负,201元以上甲方负责60%,乙方负责40%。

六、严肃坯场管理界限:为了提高产量提高质量,降低成本,必须加强坯场管理(1)掀盖油布要及时,确保大窑车间有干坯进窑,如通知掀盖油布不掀不盖的每条龙子每次扣罚10元,如不盖而被雨淋和倒塌坯场的按每块扣5分,同时由本人把废坯拉到废坯场地,如本人不拉的由承包者叫他人清理,按每块3分扣除。本条除特大自然灾害因素除外,并且总额平衡作一定的奖励和赔偿。

七、承揽范围:

从供土箱起到红砖装上车为止。具体:打煤渣加煤渣、供土箱供土人,机房所有人员,晒坯、放风、拉水坯,场地管理与清理,掀盖泥坯,进窑、装窑、出窑、封门、打灰,场地道路水沟,清理砖场窑棚上龙康、烧火、包括切坯所用的油,钢丝、油布、草帘、吊带,电瓶车充电费、装车及劳动保护用品和返坯,电瓶车修理费。

八、奖罚标准:全年生产20孔2400万奖不罚,如每超100万奖励4000元。

九、装车人员的配置与装车费计算标准。

1、专职装车人员不得少于12人,如少于12人而装车不及时又装不上造成开好票的车而退票的,按第5条执行。

2、车辆多时两车必须安排好人员加班装车,必要时停机装车。

3、砖坯进库20孔坯每万110元,远地段打高方另加每万30元(20层高)。

十、其它有关事项和各项管理要求与任务。

1、质量管理以工作要求。

(1)半成品质量管理:严格做好盖草帘、放风的管理,不符合标准的坯不进入坯场,发现真空不达标立即停机检查直到正常后开机,严格服从甲方的管理和安排。

(2)成品砖的管理,进窑、出窑特出一个轻字,装窑要听从生产厂长和车间负责人的指导,根据不同的产品,不同的内燃高低,通知装窑的密度,火眼对准,装窑到顶,严格做到边上到边,边窑中稀上紧的原则。成品红砖质量不合格影响销售价格,乙方必须承担一定的经济责任,在次月的发放工资中扣除。

(3)出窑要做到轻字原则,打墩要准齐,听从负责人的安排,断砖、黑头砖、老虎砖、断砖一律不得打入墩子内,严禁缺数,打墩时必须从头打长条,不得半中央起头打墩,以上情况一旦出现从重处罚。

4)砖场各品种每个砖墩的块数:20孔砖125块,13孔100块10块打底,14孔砖、8.5多孔、7.5多孔多为200块,不得降低砖墩高度。

2、一切劳动保护用品由乙方自负包括改变劳动工具,设备改造,铁锹由甲方负责,改变劳动用具的由乙方自负。乙方无故损坏甲方的设备工具的,由乙方照价赔偿。

3、如开机时间在晚上甲方不负责夜餐费。

4、民工房管理(1)甲方每月补贴乙方电2400度,多余部分由乙方自负,计价0.525元/度;(2)民工房前后地面沟道清理、锅炉工送茶水,烧开水、洗澡水、清理冲洗厕所都在承揽范围。乙方自行解决茶叶。

5、甲方一律不承担装车人员的夜班费和加高费、高温费同时一切车辆做到谁到谁装,不得向车主要小费,如有发现每次罚款50元,而装车不及时而造成车主退票的每次罚100元。

6、在厂内不准烧电炉,电水壶,煤炉及电器设备,不准在宿舍内乱拉电线,不准偷拿厂内厂外财物和当地农民的农作物,如有发现每次每人罚款500元,不准损坏甲方的一切财物,如有发现按损坏物品的二倍罚款,不准打架,赌博,破坏社会治安等。每个职工必须严格执行厂规厂纪和严格执行各项操作规程。乙方老乡来过夜,必须到厂部登记手续,如发现老乡来厂过夜,不到厂部登记,厂方有权通知派出所连夜带走。

7、外来职工进入甲方必须办理身份证登记手续,如公安机关要求办理户口暂住证时必须严格执行,费用自负,同时做好计划生育工作。不准在厂内养鸡、养鸭,如有工人养鸡、养鸭罚款200元。

8、如合同到期,乙方必须按甲方要求,完成好来年春节前的各项工作任务。此段时间的工作任务以合同期相等,方可结清所有承包风险金和培训金。

9、所有职工必须办理伤保,费用个人与甲乙双方各50%如因没有身份证而不办理保险的,由乙方负责。

10、废坯一定要拉到指定的堆放点存放,不得到处乱倒,否则按每块泥坯0.1元扣除,乙方窑灰及废砖一律拉到煤渣场。

十一、权力与义务。

1、乙方必须严格执行和服从甲方厂纪厂规和操作规程。

2、乙方有权向甲方提出合理化意见和建议。

3、乙方在承包范围内未完成的工作,由甲方指出后在规定期限内未完成的工作,甲方有权派人完成,所发生的费用,由乙方全部承担。

4、乙方如有违反上述条款影响甲方造成生产质量和经济损失时,甲方有权作出处理,赔偿损失,甚至扣押所有承包风险金和月度发生培训费作赔偿。

5、甲乙双方必须严格履行合同,认真执行,无论哪一方违约,使对方造成经济损失的于同等进行赔偿对方。

6、如遇到不可抗力等非人为造成的无法履行合同,双方不得追加赔偿。

7、总公司对本厂代理负责人一旦调整,与乙方无关。未尽事宜,再行商议作补充起到同等效力。

8、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字(盖章)承包风险金到位全面生效。

9、签订地点:句容市白兔镇。

甲方:乙方:

二00九年十一月九日。

劳务承揽与劳动关系的区别论文承揽与劳务合同的关系

答辩人:

地址:

法定代表人:

被答辩人:

地址:

法定代表人:

_____年_____月_____日,答辩人因收到__________人民法院转来——关于“__________与原告__________因雇员受害赔偿纠纷”一案,现依法提出如下答辩意见:答辩事项:答辩人请求人民法院依法驳回__________不合理且不合法的诉讼请求。

事实和理由:

一、答辩人与原告、被告均不存在雇佣关系。

1、答辩人与原告______不存在雇佣关系。原告受雇于被告______而非答辩人,且其报酬由被告何剑支付,足见原告事实上系受雇于被告______,其与答辩人不存在雇佣关系。

2、答辩人与被告______系承揽合同关系,而非雇佣关系。《民法典》第二百五十一条规定,“承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作,交付工作成果,定做人给付报酬的合同。

”本案中,答辩人将搬运工地提升架的任务交由被告______承揽,并一次性支付其承揽报酬;且被告何剑为完成承揽任务,还雇请了原告为其提供劳务。由此可知答辩人与被告间为承揽合同关系。

二、原告以答辩人系“发包人”应对其损失承担连带赔偿责任无事实和法律依据。

1、答辩人认为,作为搬运工地提升架的承揽人并不需要有相关资质,故原告依照《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条的规定向答辩人主张赔偿无事实依据。

2、此外,《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条中所述“发包人”应限于仅指《民法典》中建设工程合同关系或与建设工程合同类似的合同关系中的“发包人”。

因建设工程事务中,若施工承包方无相关资质则劳动者遭受意外伤害的风险将剧增,故司法解释以保护劳动者权益为考量而有此规定。但若对“发包人”的定义进行任意扩张解释,将大多数普通、简单的承揽合同关系中的“定做人”都归类为“发包人”,则会不当的对“定做人”苛以重责,不符合社会经济生活实践,亦有违民法公平之原则。故答辩人认为本案不应适用《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款的相关规定。

三、除上述观点外,答辩人对于本案保留以下答辩意见:

1、对于本案损害结果的发生,答辩人即使存在过错,亦属轻微过失,不应承担连带赔偿责任,且应由作为雇主的被告______及直接侵权人被告许美丽对原告的损失承担主要的赔偿责任。

2、关于赔偿数额,答辩人认为:

1、误工费计算不符合客观事实,误工时间为______天,以农林牧渔业职工平均工资______元/年计算为计算标准,误工费应为______元。

2、护理费用不符合客观事实,护理期限为______天,以农林牧渔业职工平均工资______元/年为计算标准,护理费应为______元。

3、原告主张交通费的损失,但其提供的部份证据的真实性、与治疗之间的关联性均存在疑问,故答辩人对此不予认可。

4、住院伙食补助费应为______元/天,计算______天共______元。

5、营养费数额偏高,应为______元。

6、残疾赔偿金数额过高,原告为农村居民,故以农村居民人均纯收入______元/年为计算标准,伤残九级十级,残疾赔偿金应为______元。

7、精神损失抚慰金数额过高,可由法院依法裁决。

综上,原告向答辩人主张损害赔偿无事实和法律依据依法应驳回其对答辩人的诉求。即使答辩人对损害的发生存在过错,亦属轻微过失;且主张的部分赔偿项目及金额欠缺理据,故恳请贵院酌情考量本人的答辩意见并依法作出裁判。

此致

__________人民法院。

答辩人:_______________。

______年_____月_____日。

附:答辩书副本_____份;。

证据材料______份。

劳动承揽合同

七、乙方应组织定期或不定期安全检查;同时要接受甲方的监督检查和对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律者的查处。

八、乙方的特种作业人员必须持有效的《特种作业安全技术操作证》方可作业,严禁使用未满十六周岁的童工,不得安排患有禁忌症的人员从事有关作业。

九、乙方承担的工程项目,必须按分部、分项工程,制定有针对性的安全技术措施及进行安全技术交底,并送甲方备案。

十、在发生事故时,乙方要按规定保护现场,抢救伤员,立即报告甲方,并按“四不放过”原则严肃处理,结案后,应将事故批复抄送甲方存查。

十一、本责任书为遂宁置信逸都仁湖花园会所的强制性条款,与合同同时生效。

十二、乙方所属人员不应有下列行为之一,否则,乙方负责人应按相应规定执行:

1、偷盗、赌博、嫖娼、卖淫、打架斗殴、酗酒闹事、无理取闹;。

2、出售违禁物品、非法携带枪支、管制刀具;。

3、违章作业、损坏公共设施;。

4、违反甲方《内部治安、消防管理规定》。

甲方:四川省双力装饰有限公司乙方:崔坤建代表:代表:

签订时间:1月10日。

发包人(甲方):___________________________。

承包人(乙方):___________________________。

工程名称:___________________________。

施工地址:___________________________。

根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他相关的法律法规,遵循自愿和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就_______________________________住宅工程分承包合作事项协商一致,同意签订本合同,双方共同遵守履行。

工程概况、承包内容及方式。

一、工程概况。

1、工程名称:________________________________。

2、结构类型:________________________________。

3、建筑面积:________________________________。

二、承包内容及方式。

1、承包工作内容及范围:基础砼(包括放线,钢筋安装,钉板、打混凝土到成品);主体工程:框架造型和斜板、砌砖墙,甲方提供三通一平。

2、承包方式:包工,施工机具由乙方提供。

三、工期。

2、增加或不可抗力因素造成的工期延误,甲方给予乙方工期顺延,乙方要会同项目经理办理延误手续,因乙方原因照成的工期延误,甲方不予工期延误。

四、合同价款。

1、本合同单价为固定价格,任何一方不得擅自改变,在杜绝一定的风险范围合同价款不再调整,按建筑板面积计算,其中基础工程砼___________元/立方米,主体工程以板面平方__________元计标,斜板以板面平方计标含砌砖。

2、所有造形用到铁模费用由甲方自付,

3、无包安装石窗、门,外架,碰焊。

五、安全文明施工。

1、安全施工,乙方在施工期间不得发生任何安全事故,甲方、乙方必须贯彻执行国家和政府部门颁布的有关安全生产的事故,特别是人身伤亡事故,全部由乙方负责。

2、乙方必须给所有现场施工人员购买保险。、

六、工程质量标准、验收。

1、本分包工程质量标准合格,乙方必须达到设计图纸要求和约定标准,进行施工。

2、乙方必须按照国家的质量标准按期完成全部施工项目。

3、乙方未达到质量要求、未按图纸设计要求,甲方有权加以处罚,情节严重的不予结算工程款或移交相关部门解决。

七、付款方式。

甲方应按进度支付每板的进度款_________,__________工程款必须在验收后付清。

八、本合同的未尽事宜,由双方协商解决。

九、本合同壹式贰份,双方各执壹份。

日期:____年____月____日日期:____年____月____日

4.雇佣关系的认定。

5.浅析雇佣关系的法律认定。

6.什么情况下劳动合同到期也不能终止。

8.什么情形下终止劳动合同是违法的。

9.劳务费与应付职工薪酬有何区别。

10.可否利用“末位淘汰”解除劳动合同。

承揽合同

经甲乙双方协商一致,签订本合同,共同信守。

品(材料)名:_______________。

规格型号:_______________。

单位:_______________。

数量:_______________。

单价:_______________。

金额:_______________。

交货日期:_____年_____月_____日

超欠幅度:__________%。

供应办法:_______________。

1、质量标准:_______________。

2、质量检验及验收办法:_______________。

3、包装要求及费用负担:_______________。

4、交货(运输)办法及地点:_______________。

5、货款共计人民币(大写):_______________。

6、结算办法及期限:_______________。

7、其他:_______________。

第一点:甲方的违约责任。

(1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时,应负责赔偿乙方损失。

(2)中途退货的,偿付乙方以退货部分货款总值__________%的违约金。

(3)自提产品未按规定日期提货的,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之__________的违约金。

(4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的,除交货日期予以顺延外,每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。

(5)未按合同规定日期付款的,每延期一天,应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。

(6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货的,应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。

(7)错填到货地点或接货人的,应承担因此造成的损失。

(8)其他。

第二点:乙方承担的违约责任。

(1)产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定,甲方同意收货的,按质论价;甲方不同意收货的,乙方应包修、包退、包换,并承担因此造成的损失。

(2)未按合同规定的'数量交货,少交而甲方仍然需要的,应照数补交;不需要的,可以退货,并承担损失;不能交货的,应偿付甲方以不能交货的货款总值__________%的违约金。

(3)包装不符合合同规定的,必须返修或重新包装,并承担因此而支付的费用;甲方不要求返修或重新包装,而要求赔偿损失的应予赔偿。

(4)未按合同规定时间交货的,每延期一天,应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之一的违约金。

(5)不符合合同规定产品,在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。

(6)产品错发到货地点或接货人的,除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外,并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。

(7)未按甲方对技术资料及图纸的保密要求履行保密义务而给甲方造成损失的,应负责赔偿。

(8)其他:___________________________________。

本合同一式_____份。有效期自请填写有效起始时间__________到请填写有效终止时间__________止。

法定代表人:_______________。

电话:_______________。

地址:_______________。

开户银行:_______________。

账号:_______________。

_____年_____月_____日。

法定代表人:_______________。

电话:_______________。

地址:_______________。

开户银行:_______________。

账号:_______________。

_____年_____月_____日。

承揽合同

订做方委托承揽方加工25米箱梁芯模模板,根据《中华人民共和国合同法》规定,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

一、标的物名称、规格、数量、单价、金额:(此合同单价为税前价)

箱梁芯模____米 正交 ____套 ____约计重量

总计:____总金额(大写)____元整

二、技术资料提供方法:需方提供标的物所需施工图,按需方确认的标的物图纸加工;

四、交货地点:供方厂内验收交货;

五、交货时间:合同签订生效后,第一套芯模10月8日交货,第二套芯模10月13日交货。

六、计量方式:需方以标的物加工过磅重量进行结算;

七、结算方式:合同签订后需方预付材料款____元,需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项(以实际加工产品数量、品种为准)。

八、标的物所有权自交付全部货款时起转移,但需方未履行支付价款全部货款义务的,标的物仍属于供方所有。

九、运输方式及到达站和费用负担:汽运,施工现场,供方帮助配货,供方承担运输费用.工地卸车及其它费用由需方承担。

十、本合同解除的条件:合同执行完毕或未付材料预付款。

十一、违约责任:由违约方负责;

十三、本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效。本合同传真件同样有效。

十四、本合同一式两份,如有未尽事宜可另立合同附加件,与本合同具有同等法律效应。

订做方:____承揽方:____

单位:____单位:____

法定代理人:____法定代理人:____

委托代理人:____委托代理人:____

电话:____电话:____

开户行:____户名:____

帐号:____卡号:____

邮编:____邮编:____

签订时间:_____年____月____日

承揽合同

第一条承揽项目(注:空格如不够用,可以另接)。

计量单位。

数量或工作量。

报酬。

单价。

总价。

第二条技术标准、质量要求:_____________________。

第五条承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的,应在日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的日内答复。

第七条定作人协助承揽人的事项与要求:____________________。

第十条承揽人对工作成果质量负责的期限及条件:________________。

第十一条定作人应在______年______月______日前向承揽人(预付材料费/交付定金)(大写)______元。

第十二条结算方式及期限:_________________。

第十三条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的,承揽人(是/否)可以留置工作成果。

第十四条本合同解除的条件:

(一)定作人可以随时解除合同,但应及时书面通知承揽人并承担由此给承揽人造成的损失。

第十五条定作人违约责任:_______________________。

第十六条合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:(只能选择一种)。

(一)提交______________________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向_____________________人民法院起诉。

第十七条其他约定事项:___________________。

定作人。

定作人(章):住所:

营业执照号码:身份证号:

法定代表人:委托代理人:

电话:传真:

开户银行:账号:

税号:邮政编码:

承揽人。

承揽人(章):住所:

营业执照号码:身份证号:

法定代表人:委托代理人:

电话:传真:

开户银行:账号:

税号:邮政编码:

承揽合同

委托方(甲方):承接方(乙方):

第一条甲方委托乙方承担_____________项目的______________________专业设计,经双方协商一致,签订本协议。

第二条乙方设计标准为:______________________________________________,乙方在设计完成后,需经甲方书面确认,方可认为成果交付,如未得到甲方书面确认的,均不视为成果交付。

第三条甲方向乙方交付的资料

第四条乙方应向甲方交付的设计成果

第五条设计费用及支付方法

1、甲方应支付本合同项目的设计费为________元人民币(大写)。

2、支付方法为:

签订本合同后,甲方应在本合同签订之日起5个工作日内支付给乙方本合同总价的20%首付款,即________元人民币(大写)。乙方在完成本项目设计并得到甲方书面签字确认后5个工作日内支付给乙方本合同80%的尾款,即________元人民币(大写)。

第六条双方责任

1、甲方责任

甲方在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

2、乙方责任

乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。

乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的’设计费金额相等。

由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的百分之一。

合同生效后,乙方单方提出解除合同的,乙方应双倍返还定金,还应当按照有关规定赔偿甲方损失。

乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。

第七条本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。双方如有争议,双方协商解决,如双方无法解决,双方有权向甲方所在地法院起诉。

第八条本合同经甲、乙双方盖章签字后自年月日生效。本合同一式两份,双方各执一份。

甲方签字:____乙方签字:____(盖章)(盖章)

签定日期:___________

承揽合同

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确定作人与承揽人的权利义务关系,经双方协商一致,订立本合同。

第一条定作物情况(如有其它约定内容可另设合同附件,写为见合同附件一)

1.1品名:(应填写定作物的正式名称,不可用其简称或俗名代替)

1.2规格:(应写明定作物具体的规格型号)

1.3数量:(具体写明定作物的数量,并注明单位)

1.4备注:(如无内容,在空格处划线)

第二条合同价款

2.1合同价款总额:(应以大、小写两种形式填写,并注明币种)

2.2付款方式:(应详细写明是分期付款还是一次性付款或其他方式)

2.3付款时间:(写明年、月、日)

第三条加工成品质量要求及技术标准:

3.1质量要求:(应明确填写要达到的质量标准是国标还是行业标准,必须要写全称)

3.2技术标准:(技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物理化学参数)

3.3以封存样品为质量标准的,应当由双方代表当面封签,并妥为保存。

第四条原材料的提供办法及规格、数量、质量

4.1用承揽人原材料完成工作的,定作人有权对原材料进行检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时,定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。

4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表标准提供:

材料名称

规格型号

计量单位

数量

质量

提供日期

消耗定额

单价(元)

总金额

(注:如空格不够用,可以另设合同附件,写明见合同附件二)

4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具体化)

4.4承揽人收到定作人提供的原材料之日起日内检验完毕,不符合要求的,应在收到后日内通知定作人调换或补齐。承揽人对定作人提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件,否则定作人有权解除本合同,承揽人承担相应的赔偿责任。

第五条技术资料、图纸的提供

5.1定作人负责提供技术资料和图纸。

5.2承揽人在依照定作人的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术资料要求不合理,应当及时通知定作人,定作人应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见。定作人未答复,承揽人有权停止工作,并及时通知定作人,因此造成的损失由定作人赔偿。

5.3定作人要求对承揽物的技术性保密的,承揽人应当严格遵守,未经定作人许可不得留存技术资料和复制品。

第六条验收标准和方法

6.1验收标准:(写明是以国家标准、行业标准或封样进行验收)

6.2验收方法:(写明全部或抽样验收的方法)

6.3定作人验收承揽人所完成定作物的时间:(写明具体时间年、月、日)

6.4定作人验收承揽人所完成定作物的地点:(写明详细地址)

6.5验收前承揽人应当向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。

6.6对短期检验难以发现质量缺陷的定作物,在使用后日内发现质量缺陷,定作人有权要求退换,并视为质量不符合约定。

6.7双方就定作物的质量在检验中发生争议时,以(写明检验机构)对定作物质量的认定为准。

第七条交(提)定作物的时间和地点

7.1双方约定由定作人自提定作物

7.1.1自提定作物的时间:(写明年、月、日)

7.1.2自提定作物的地点:(写明详细地址不可省略)

7.2双方约定由承揽人送交定作物

7.2.1送交定作物的时间:(如选择了7.1,则在空格处划线)

7.2.2送交定作物的地点:(如选择了7.1,则在空格处划线)

7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当事先与对方达成协议,所达成的协议与本合同有同等的法律效力。

7.4交(提)定作物日期的计算:承揽人自备运输工具送交定作物的,以定作人接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽人通知的提取日期为准,但承揽人在发出提取定作物的通知中,必须留给定作人以必要的途中时间。

第八条包装要求及费用负担:

8.1包装要求:(应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等)

8.2费用负担:(写明包装费用由哪方承担)

第九条运输方式及费用负担

9.1定作物的运输方式:(写明是汽车、火车、水运或其他方式)

9.2运输费用由(如无内容,在空格处划线)承担。

第十条定作物的保修

10.1定作物保修期:(如保修期从何时起到何时止)

10.2在保修期内承揽人免费提供保修服务。

第十一条定金及预付款

11.1定作人向承揽人交付定金的数额:(大、小写两种形式填写)

11.2定作人向承揽人交付定金的时间:(写明年、月、日)

11.3定作人向承揽人交付预付款的数额:(大、小写两种形式填写)

11.4定作人向承揽人交付预付款的时间:(写明年、月、日)

第十二条承揽人的违约责任:

12.1未按合同约定的质量交付定作物,若定作人同意接受的,应当按质论价;不同意接受的,应当负责修理或调换。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,定作人有权拒收,由此造成的损失由承揽人赔偿。

12.2交付定作物少于合同约定的数量,定作人仍然需要的,应当补齐,补交部分按逾期交付处理;少交部分定作人不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽人赔偿。

12.3未按合同约定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的,由承揽人赔偿损失。

12.4逾期交付定作物,应当向定作人支付未交定作物总价的(如未约定则在空格处划线)%的违约金。

12.5未经定作人同意,提前交付定作物,定作人有权拒收。

12.6不能交付定作物的应当向定作人支付不能交付定作物总价的(如未约定则在空格处划线)%的违约金。

12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作人因此造成的损失。

12.8未按合同约定的办法和期限对定作人提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同约定的期限通知定作人调换、补齐的,由承揽人承担相应的损失。

12.9擅自调换定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有权拒收,承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。如定作人要求重作或重新修理,应当按定作人要求完成,并承担逾期交付的责任。

12.10承揽人未按定作人的技术保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技术泄漏,或被窃取的,承揽人应向定作人承担违约金元。

12.11因承揽人原因致使定作物造成的侵权责任和损失,由承揽人承担。

12.12其它违约责任:(如无内容,在空格处划线)

第十三条定作人的违约责任:

13.1中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,赔偿因此给承揽人造成的损失。

13.2在合同履行过程中由于定作人的原因导致合同无法继续履行,定作人应向承揽人支付未履行部分价款总值的%的违约金。

13.3未按合同约定的时间向承揽人提供原材料的,承揽人有权解除合同并赔偿因此给承揽人造成的损失;承揽人不要求解除合同的,除交付定作物的日期应当顺延外,定作人还应当支付承揽人停工待料的损失。

13.4超过合同约定期限领取定作物的,每逾期一日向承揽人支付定作物总价‰的违约金外,还应当承担承揽人实际支付的保管、保养费。

13.5超过合同约定日期付款,每逾期一日按逾期付款额的万分之向承揽人支付违约金,直至付清时止。

13.6无故拒绝接收定作物,赔偿因此给承揽人造成的损失。

13.7变更交付定作物地点或接收单位(人)时,承担因此多支出的费用。

13.8其它违约责任:(如无内容,在空格处划线)

第十四条不可抗力

14.1在合同约定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽人在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当采取积极措施,尽量减少损失。

14.2在定作人迟延接受或无故拒收期间,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失发生的,承揽人不承担责任。

第十五条争议的解决方式

因本合同发生的或与本合同有关的一切争议,双方协商解决;协商不成,双方约定通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为(根据有利于我方的原则,在定作人住所地、承揽人住所地、合同签订地的法院中选择其一,涉及铁路工程的可选择铁路运输法院)法院。

第十六条本合同签订地点(填写到县级)

第十七条本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十八条本合同一式份,定作人执份,承揽人执份。

第十九条合同未尽事宜双方共同协商。

定作人:(公章)___________________

承揽人:___________________(公章)

住所:___________________

住所:___________________

法定代表人或___________________

法定代表人或委托代理人:___________________

委托代理人:___________________

电话:___________________

电话:___________________

传真:___________________

传真:___________________

开户银行:___________________

开户银行:___________________

账号:___________________

账号:___________________

邮政编码:___________________

邮政编码:___________________

合同签订时间:__年_月_日

承揽合同

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

甲方因开发位于复兴镇鑫海铁厂土石方建设项目需要,经与乙方协商一致决定将该工程场平土石方工程交由乙方独立负责施工完成,双方就该工程涉及各方权利、义务在平等自愿基础上依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》的相关规定达成如下协议内容:

一、工程概况。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程范围。

甲方所提供的该项目施工平面图中,土石方承揽工程,工程量达州市鑫海冶炼有限公司测量的数量并由双方签字认可为准。

1、乙方以大包干形式完成甲方发包土石方工程,未经甲方书面许可乙方不得将所承揽工程转包他人;否则,视为乙方根本性违约。

2、乙方承揽施工过程中所有机械设备、爆破材料(土石方破碎,另行计价)、装挖机械、土石方外运、卫生清洁(必须设冲洗台和沉砂井)及因乙方施工与周边协调发生的全部费用均由乙方承担;若乙方因不文明施工内容承担了经济及法律责任,甲方有权直接向乙方追偿。

3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作业人员及特殊要求应符合相关国家法律法规,乙方承揽施工过程中发生的一切安全事故均由乙方自行承担相应法律及经济责任。

四、工程施工期限。

1、乙方承揽施工工期为日,即从本合同签订之日起三天内进场施工起计算工期至年月日止。

2、因不可抗拒造成延误工期,工期顺延。

五、工程价款及支付办法。

1、按实际完成量立方米计算,土方、页岩综合价每立方元整。大写:元整(税费由甲方负责)。

2、工程按实际完成工程量支付工程款,如甲方没有按时付款。余款在该项工程验收合格后甲方不按时付清,乙方有权向甲方加由总造价的10%。

六、工程成果及质量。

2、乙方所完成工程质量应达到国家质量检验评定标准等经,同时接受甲方验收认可。

七、工程量计算方法。

乙方进场时需经甲乙双方经现场对场平内指定范围内各点高程时行实测,甲方对各点高程计算后再向乙方交底作业,乙方作业至甲方规定高程后,双方测量合格按实际计算工程量。乙方场平土石方无论厚薄、坚硬等实行按土石方立方米均价计算。

八、工程验收。

1、甲方按照《建筑工程施工规范及验收规范》要求组织对乙方所施工完成土石方工程时行验收。

2、乙方完成土石方分项工程应达到国家质量评定标准。

九、甲方权利义务。

6、乙方在按合同约定期限及工程质量完成工程后,甲方应及时组织对乙方所完成工程验收。

7、甲方有权要求乙方辞退甲方为其能力或行为已不能胜任本分项内相关工作的乙方的任何成员。

8、甲方在合同签字后一天内提供办理放炮手续的资料。

十、乙方权利义务。

1、提供进场施工必备的有关资料和文件,证明其具备承接本工程资质的有关材料,提供民工团体工伤保险单和发票。

2、自行独立组织能胜任该工程施工的项目管理班子和操作熟悉的作业人员,进场前乙方应向甲方指派为乙方驻工地代表负责人,负责合同覆行,指派为专职质安员,监督施工过程中的不规范行为,并独立承担在施工作业过程中所发生一切安全事故及相应责任。

3、执行甲方所要求工程范围及技术质量指令,按甲方要求组织施工,根据甲方要求编制施工方案,确保按合同工期和质量要求完成所承担的工程。

4、按照甲方要求进行施工并接受甲方的监督检查并服从甲方统一协调。

5、自行负责管理施工所有机械设备或相关材料,如损失或被损坏,由乙方自行负责。

6、乙方支付民工工资、运输、机械、爆破等相关工作费用应将支付明细交于甲方存档。

十一、违约责任。

甲乙双方未按合同约定条款覆行就承担给对方造成的全部经济损失。

十二、争议处理。

甲乙双方因覆行本合同发生争议,如协商不成,由甲方公司住所地人民法院管辖。

十三、本合同未尽事宜,甲乙双方另行以书面形式补充约定。

十四、本合同甲乙双方签字并加盖印章后生效,结清账后自动失效,乙方合同原件必须交回甲方。合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份。

注明:油料如出现国家价在每公升0.1元左右不另计价,超出另行计价。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

承揽合同

经甲___________、乙____________ 双方协商,签订本合同,共同信守。

品(材料)名

规格、型号单位数量单价金额交货日期超欠幅度%

违约责任:

第一点:甲方承担

(2)中途退货的,偿储乙方以退货部分货款总值________的违约金。

(3)自提产品未按规定日期提货的,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之______的违约金。

(4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的,除交货日期予以顺延外,每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。

(5)未按合同规定日期付款的,每延期一天,应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。

(6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货的,应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。

(7)错填到货地点或接货人的,应承担因此造成的损失。

第二点:乙方承担

(1)产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定,甲方同意收货的,按质论价;甲方不同意收货的,乙方应包修、包退、包换,并承担因此造成的损失。

(2)未按合同规定的数量交货,少交而甲方仍然需要的,应照数补交;不需要的,可以退货,并承担损失;不能交货的,应偿付甲方以不能交货的货款总值________的违约金。

(3)包装不符合合同规定的,必须返修或重新包装,并承担因此而支付的费用;甲方不要求返修或重新包装,而要求赔偿损失的应予赔偿。

(4)未按合同规定时间交货的,每延期一天,应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之一的违约金。

(5)不符合合同规定产品,在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。

(6)产品错发到货地点或接货人的,除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外,并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。

本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。

承揽合同

邮码:____________。

电话:____________。

法定代表人:____________。

职务:____________。

邮码:____________。

电话:____________。

法定代表人:____________。

职务:____________。

定作方委托承揽方加工____________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

1、(用承揽方原料完成工作的),承揽方必须依照合同规定选用原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作质量时,定作方有权要求重作、修理、减少价款或退货。

2、(用定作方原材料完成工作的,应当明确规定原材料的消耗定额)。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料,承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。

3、交(提)原材料等物品日期计算,参照第七条规定执行。

1、承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。

2、承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

3、定作方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。

1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。

3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

1、交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。

2、交(提)定作物日期计算:承揽方自备运输工具送交定作物的以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物通知中,必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。

一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。

二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

三、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方偿付违约金____元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的____%(10%~30%)或酬金总额的____%(20%~60%)的违约金。

六、异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管、保养费。

七、实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。

九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。

十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。

一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。

二、中途废止合同,属承揽方提供原村料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%~30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的____%(20%~60%的幅度)违约金。

三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限6个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。

五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。

六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

七、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。

加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成按()项处理:

1、向仲裁机关申请仲裁;

2、向人民法院起诉。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份,交____________(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

定作方:________________________。

代表人:________________________。

____年____月____日。

承揽方:________________________。

代表人:________________________。

____年____月____日。

承揽合同

订立合同双方:

承揽方:××县木具厂以下简称甲方。

定作方:××县百货公司以下简称乙方。

甲方为乙方加工柜台,货架,经双方协商,签订本合同,共同遵守。

第一条加工成品。

第二条加工成品质量要求:

一,材种:柜台,货架一律采用水曲柳。

二,用材尺寸:按图纸所标尺寸做。

三,严格掌握木制品的木材干燥程度,榫缝、肩角结构必须严密,坚固、表面必须平整光滑,木材无形变,翘曲,拨缝,松榫;塑料面要求平直,整齐,四周不得有翘起,脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准,保证方正,平直,安装方便。

四,甲方按乙方质量要求和图纸,先做规格样品,由县物价局核定价格后,双方代表当面封存样品,作为验收的依据。

第三条原材料由甲方提供。

第四条图纸由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间,发现提供的图纸不合理,应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。甲方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并通知乙方。因此造成的损失,由乙方赔偿。

第五条工程价款:按核定价格单计算款元。

第六条验收标准和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到厂验收,乙方接到通知三天内必须到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准,数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时,由县物价局提供检验证明。

第七条交货的时间和地点:年月日至月日全部交货。任何一方如要求提前或延期交(提)货,必须在事先与对方达成协议,并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼,由百货公司供销科收货,验收合格,办理交接手续。

第八条包装要求及费用负担:由甲方负责包装,以定作物不受损坏为准;每件包装费均按元计算,共计元,全部费用由乙方负担。

第九条运输办法及费用负担:由甲方负责运输,每件运输费用均按元计算,共计元,全部费用由乙方负担。运输造成的损失,由甲方负责。

第十条本合同签字之日,乙方向甲方给付预付款元元)。甲方不履行合同时,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款的应返还。

第十一条结算方式及期限:乙方收到全部定作物,验收合格后,即办理移交手续,据以结帐,并在收货后十五天内通过银行付款。

第十二条甲方的违约责任。

一,甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,乙方有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。

二,甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。

三,因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。

四,甲方逾期交付定作物的,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的偿付违约金。

五,甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值%的违约金。

六,由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。

第十三条乙方的违约责任。

一,乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。

二,乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值%的违约金。

三,乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

四,乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。

五,乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。

六,乙方如变更交付定作物的地点,应承担因此而多支出的费用。

第十四条不可抗力:在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,甲方在经有关部门证明后,可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施,尽量减少损失,如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的,不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的,乙方应当承担责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

第十五条本合同发生纠纷时,双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解,或向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

本合同于年月日经公证生效,合同履行完毕即失效。

本合同一式五份,甲乙双方各执一份,县公证处,县物价局,县建设银行各存一份。

甲方:××县木具厂(盖章)。

代表人:(签名)。

地址:

电话:

开户银行:××县支行营业所。

帐号:

乙方:××县百货公司。

代表人:

地址:

电话:

开户银行:××县支行。

帐号:

承揽合同

签订日期:________经甲乙双方协商,签订本合同,共同信守。

货款共计人民币(大写):

1.质量标准:___________

2.交货(运输)办法及地点:________

3.质量检验及验收办法:_________

4.包装要求及费用负担:__________

5.结算办法及期限:_____________

6.原材料供应办法:____________

7.其他:_______________

违约责任:

(1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时,应偿付乙方实际损失____

(2)中途退货的,偿储乙方以退货部分货款总值____的违约金。

(3)自提产品未按规定日期提货的,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之___的违约金。

(4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的,除交货日期予以顺延外,每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。

(5)未按合同规定日期付款的,每延期一天,应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。

(6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货的,应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。

(7)错填到货地点或接货人的,应承担因此造成的损失。

(8)其他___________

(1)产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定,甲方同意收货的,按质论价;甲方不同意收货的,乙方应包修、包退、包换,并承担因此造成的损失。

(2)未按合同规定的数量交货,少交而甲方仍然需要的,应照数补交;不需要

要的,可以退货,并承担损失;不能交货的,应偿付甲方以不能交货的货款总值____的违约金。

(3)包装不符合合同规定的,必须返修或重新包装,并承担因此而支付的费用;甲方不要求返修或重新包装,而要求赔偿损失的应予赔偿。

(4)未按合同规定时间交货的,每延期一天,应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之一的违约金。

(5)不符合合同规定产品,在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。

(6)产品错发到货地点或接货人的,除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外,并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。

(7)其他:____________

本合同一式___份。

有效期自____年__月__日到____年__月__日止

甲方:______

乙方:________

法定代表人:_______

电话:________

地址:________

开户银行:_____

帐号:________

承揽合同

定作方委托承揽方加工________________,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条加工成品:

第二条加工成品质量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存样品的`,应当由双方代表当面封签,并妥为保存,作为验收的依据)。

第三条原材料的提供办法及规格,数量,质量:___________________________________________________________________________________(1,用承揽方原料完成工作的,承揽方必须依照合同规定原材料,并接受定作方检验。承揽方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时,定作方有权要求重作,修理,减少价款或退货。2,用定作方原材料完成工作的,合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作方应按合同规定的时间,数量,质量,规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。3,原材料等物品交(提)日期计算,参照第七条规定执行。)

第四条技术资料,图纸提供办法:____________________________________________________________________________________________(1.承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。承揽方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并及时通知定作方,因此造成的损失,由定作方赔偿。2,承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料和复制品。3,定作方应当按规定日期提供技术资料,图纸等。)

第五条价款或酬金:________________________________________________________________________________________(价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。)。

________________(1,按照合同规定的质量要求,图纸和样品作为验收标准。2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目的,应当由双方协商,在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题,除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。3,当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。)。

第七条交(提)货的时间和地点:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。2,交(提)定作物日期的计算:承揽方自备运输工具送交定作物的,以定作方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的,以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的,以承揽方通知的提取日期为准,但承揽方在发出提取定作物的通知中,必须留给定作方以必要的途中时间;双方另有约定的,按约定的方法计算。)

第十一条其他:_____________________________________________________(如:1.根据国家有关规定,定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的,无权请求返还定金。承揽方不履行合同的,应当双倍返还定金。2.根据国家有关规定,经当事人双方约定,定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。定作方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还。等等。)。

第十二条承揽方的违约责任:

一,未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。

二,交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交部分定作方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽方赔偿。

三,未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合同规定造成定作物毁损,灭失的,由承揽方赔偿损失。

四,逾期交付定作物,应当向定作方偿付违约金________元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。

未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。

五,不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____%(10%--30%幅度)或酬金总额的_____%(20%--60%幅度)违约金。

六,异地交付的定作物不符合合同规定,暂由定作方代保管时,应当偿付定作方实际支付的保管,保养费。

七,实行代运或送货的定作物,错发到达地点或接收单位(人),除按合同规定负责运到指定地点或接收单位(人)外,并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。

八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的、应当偿付定作方因此造成的损失。

九,未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验,或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换,补齐的,由承揽方对工作质量,数量承担责任。

十,擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。

第十三条定作方的违约责任:

一,中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。

二,中途废止合同,属承揽方提供原材料的,偿付承揽方的未履行部分价款总值的____%(10%--30%幅度)的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方以未履行部分酬金总额的__________%(20%---60%的幅度)违约金。

三,未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

四,超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。

五,超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。

六,无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

七,变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

第十四条不可抗力:在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当采取积极措施,尽量减少损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任;在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。

第十五条纠纷的处理:加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

本合同自____年____月____日起生效,合同履行完毕即失效。本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式____份,交_______(如经签证或公证,则应送签证机关或公证机关)各留存一份。

定作方:____________________(盖章)。

代表人:____________________(盖章)。

地址:________________________________。

电话:________________________________。

开户银行:____________________________。

帐号:______________________________。

承揽方:__________________________(盖章)。

代表人:__________________________(盖章)。

地址:_________________________。

电话:_________________________。

开户银行:_____________________。

帐号:_________________________。

_____年_______月______日订。