无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
监理工程师篇一
1.下列关于合同价款说法正确的是()。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款
b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出
答案ab
2.关于固定价格合同说法正确的是()。
a.合同的价款是不可调整的
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于
c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担
e.在约定的风险范围内合同价款不再调整
答案cde
3.有关成本加酬金合同的正确描述是()。
a.合同双方分担风险
b.一般用于工期较长的工程合同中
c.发包人负担工程成本
d.发包人支付承包人酬金
e.可用于灾后修复工程
答案cde
4.发包人原因延期开工时，工程师应()。
a.以书面形式及时通知承包人
b.赔偿承包人由此造成的损失
c.批准工期顺延
d.审核由此给承包人造成的损失
e.口头通知承包人
答案acd
5.下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则，叙述正确的是()。
a.单价不符，由发包人承担所有差价
b.到货时间早，发包人承担保管费
c.数量多，由承包人负责运出工地
d.规格不符，承包人可拒收
e.延误的工期不予顺延
答案abd
6.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是()。
a.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款
b.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工
c.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责
d.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担
e.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任
答案abd
7.关于施工质量控制说法正确的是()。
a.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收
b.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定
c.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查
d.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担
e.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担
答案acd
8.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有()。
a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求
b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求
答案ab
9.工程师发布暂停施工的原因包括()。
a.外部条件的变化
b.协调管理的需要
c.施工质量不合格
d.施工中遇到古迹需保护
e.承包人调换技术员
答案abcd
10.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()。
a.设计变更
b.非承包人原因停电
c.分包人的施工干扰
d.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行
e.交通部门修理公路影响材料运输进度
答案abde
11.有关变更的说法，正确的是()。
a.工程变更分为设计变更和其他变更两类
b.工程中常发生的变更是设计变更
c.其他变更仅指工程质量标准变更
d.承包人不可要求设计变更
e.只有发包人才能提出设计变更
答案ab
12.工程师可以就()方面向承包人发出变更通知。
a.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
b.增减合同中约定的工程量
c.改变有关工程的施工时间和顺序
d.其他有关工程变更需要的附加工作
e.变更工程质量标准
答案abcd
13.对于确定变更价款的程序，应该是()。
a.承包人在工程变更确定后14天内，提出变更价款要求的报告
b.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内给予答复
c.工程师确认的追加合同价款，与工程进度款同期支付
d.施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告
e.未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整
答案abce
14.确定变更价款的原则包括()。
a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平
b.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款
c.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款
答案abcd
15.关于对工程量确认的说法正确的是()。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量
b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效
e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效
答案abd
16.工程进度款的计算内容包括()。
a.实际完成的工程量价款
b.工程师批准的索赔款
c.本期应扣回的预付款
d.设计变更调整的合同款
e.保修金的退还
答案abcd
17.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有()。
a.识别可能发生不可抗力的因素
b.督促当事人转移不可抗力风险
c.督促承包人采取有效防范措
d.审核不可抗力对承包商造成的损失
e.发生不可抗力采取的有效手段
答案abce
18.有关联动无负荷试车的说法错误的是()。
a.由承包人组织
b.试车合格，工程师签字
c.发包人按要求做好准备工作
d.由发包人组织e.双方签字确认试车合格
答案abc
19.关于竣工验收下列说法正确的是()。
a.实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见
b.当各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调
c.发包人收到竣工验收报告28天内不组织验收视为验收报告已被认可
d.发包人收到竣工验收报告28天内确认视为验收报告已被认可
e.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议
答案abc
20.关于正常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是()。
a.基础设施工程，房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限
b.屋面防水工程为5年
c.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年
d.供热、供冷系统，为2个采暖期、供冷期
e.电气管线、给排水管道为2年
答案abde
1.注册监理工程师《合同管理》试题及答案
2.监理工程师合同管理考前练习题
3.监理工程师合同管理专项练习
4.监理工程师《合同管理》模拟测试
5.监理工程师《合同管理》练习题
6.监理工程师《合同管理》考前练习题
7.监理工程师合同管理单选题专项练习
8.监理工程师《合同管理》冲刺练习题
9.注册监理工程师建设工程合同管理备考训练题
10.注册监理工程师建设工程合同管理精选习题
监理工程师篇二
1.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。
a.留置
b.定金
c.质押
d.保证
2.下列财产中，不可以作为抵押物的是( )。
a.抵押人所有的房屋和其他地上定着物
b.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产
c.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权
d.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权
3.在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是( )。
a.甲某的行为属无权代理，该合同无效
b.甲某的行为属表见代理，该合同有效
c.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立
4.被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致( )关系的终止。
a.委托代理
b.转代理
c.意定代理
d.指定代理或法定代理
5.由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，( )一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。
a.监理单位
b.发包人
c.设计单位
d.总监理工程师
6.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是( )。
a.确定中标价
b.衡量各投标书优劣的依据
c.确定合同价
d.确定投标人实现各种指标的依据
7.关于主合同与从合同的叙述中，有误的是( )。
a.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同
b.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同
c.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止
d.借款合同是典型的从合同
8.某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3 300元/t的价格购买函25的螺纹钢30 t，有意者请于3 d内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于( )。
a.承诺
b.要约
c.反要约
d.要约邀请
9.关于要约和承诺生效的表述中，有误的是( )。
a.要约到达受要约人时生效
b.承诺的通知发出时生效
10.关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是( )。
a.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点
b.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点
c.当事人对合同成立的地点可以另行约定
d.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立
11.一般说来，依法成立的合同，自( )生效。
a.成立时
b.登记后
c.交付定金后
d.备案后
12.某施工单位的材料员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但 甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订钢材采购合同，则该合同为( )合同。
a.无效
b.有效
c.可撤销
d.效力待定
13.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。
a.有效
b.无效
c.可变更、可撤销
d.效力待定
14.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据《合同法》的规定，下列表述中正确的`是( )。
a.合同无效，但已履行部分双方不再返还
b.合同无效，已履行部分双方返还
c.合同已成立，甲公司承担违约责任
d.合同未成立，已履行部分双方相互返还
15.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，( )是处理无效合同的主要方式。
a.赔偿损失
b.赔礼道歉
c.返回财产
d.追缴财产，收归国有
16.某合同具有法律约束力的首要表现是( )。
a.合同履行
b.合同转让
c.合同变更
d.合同成立
17.关于合同变更的叙述中，不正确的是( )。
a.合同变更必须针对有效的合同
b.协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同
c.如果当事人对合同的变更约定不明确，视为已变更
18.按照我国《合同法》的规定，承担违约责任的条件采用( )。
a.过错责任原则
b.严格责任原则
c.无过错责任原则
d.惩罚性责任原则
19.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起( )个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
a.2
b.3
c.4
d.6
20.关于招标阶段解答投标人质疑的说法中，不正确的是( )。
b.如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准
监理工程师篇三
a冰冻情况
b泥沙和漂浮物
c水位
d流量
选b
2.地表水取水构筑物分为固定式和活动式两大类，下列何项属于固定式取水构筑物型式?
a岸边式缆车式水泵直接吸水式
b岸边式河床式浮船式
c岸边式河床式斗槽式
d河床式斗槽式渗渠
选c
3.粒径不均匀滤料在反冲洗时处于流态化状态，反冲洗结束后产生较大粒径滤料分布在下层的自然分层现象，其主要原因是：
a大粒径滤料密度较大，容易先沉到下层
b大粒径滤料比表面积较小，下沉时受水流阻力较小，容易先沉到下层
c大粒径滤料受水的.浮力较小，容易先沉到下层
d大粒径滤料不受水中颗粒布朗运动撞击作用
选b
a靠近支流河道出口处的支流河道上
b支流河道出口处的干流河道上
c支流河道出口处的上下游足够距离的干流河道上
d支流河道和干流河道汇合处夹角最小的地方
选c
5.选择岸边式取水构筑物的位置，除了水量充沛，水质、地质条件较好，水位变化幅度不大的条件外，还应要求：
a江河岸边较陡，主流近岸，岸边有足够水深
b江河岸边平坦，风浪不大，河床有足够水深
c江河岸边平坦，水流顺直，岸边有足够场地
d江河岸边较陡，主流冲顶，岸边有足够水深
选a
监理工程师篇四
1.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。
a.按监理工程概预算的百分比计算
b.按参与监理工作的年度平均人数计算
c.由甲乙双方按商定的其他方法计算
d.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定
e.按委托人提出的方法
2.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(ace)有建议权。
a.生产工艺设计变更
b.工程分包人的资格
c.确定设计标准
d.调换承包人工作不力的有关人员
e.选择工程总承包人
3.监理人的附加工作包括(cde)。
a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作
b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间
c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量
d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间
e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准
4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。
a.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任
b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责
c.不对第三方违反合同规定的`质量要求和完工时限承担责任
d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任
e.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任
5.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。
a.发包人与设计协商并经设计人同意
b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同
c.该部分设计成果需经设计人审查批准
d.设计人不对该部分的设计质量承担责任
e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
6.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括(ace)。
a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议
c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件
e.减少对工程质量的检测试验项目
施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括(ac)。
a.由业主选定并管理
b.与承包商签订合同
c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
d.承担不属于承包商应完成工作的施工
e.由承包商负责协调管理
8.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是( ac)。
a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告
b.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求
c.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担
d.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理
e.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任
9.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。
a.双方提名的成员代表各自的单方利益
b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务
c.提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人
e.没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议
10.在fidic《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。
a.不可预见的外界条件
b.施工中遇到文物和古迹
c.异常不利的气候条件
d.业主或其他承包人的干扰
e.后续法规的调整
监理工程师篇五
1.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(ace)有建议权。
a.生产工艺设计变更
b.工程分包人的资格
c.确定设计标准
d.调换承包人工作不力的有关人员
e.选择工程总承包人
2.监理人的附加工作包括(cde)。
a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作
b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间
c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量
d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间
e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准
3.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。
a.按监理工程概预算的百分比计算
b.按参与监理工作的年度平均人数计算
c.由甲乙双方按商定的其他方法计算
d.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定
e.按委托人提出的方法
4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。
a.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任
b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责
c.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任
d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任
e.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任
5.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。
a.发包人与设计协商并经设计人同意
b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同
c.该部分设计成果需经设计人审查批准
d.设计人不对该部分的设计质量承担责任
e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
6.下列关于对设计错误的处理正确的是(bce)。
a.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变
c.损失严重的，应向发包人支付赔偿金
d.赔偿金累计总额应不超过设计费用
e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款
7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。
a.编制方案设计b.费用的支付
c.设备设计的编制d.参加初步审查
e.参与工程施工招标
8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。
a.发包人应提供的资料b.费用的支付
c.双方责任d.工程概况
e.违约责任
9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。
a.工期较长工程b.工期较短工程
c.施工简单工程d.施工复杂工程
e.紧急工程
10.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括(ab)。
a.确定水准点和坐标控制点
b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点
c.提供进度统计报表
d.提供和维修围栏设施
e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护
11.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。
a.固定总价合同的价款是不可调整的
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于
c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担
e.在约定的风险范围内合同价款不做调整
12.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。
a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求
b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录
e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求
13.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算
b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效
c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加
d.承包人原因造成返工的工程量不予计量
e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效
14.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。
a.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收
b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
c.工程严禁任何部分甩项竣工
d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日
e.竣工验收合格的工程移交发包人使用
15.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款
b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出
16.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括(ace)。
a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议
c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件
e.减少对工程质量的检测试验项目
施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括(ac)。
a.由业主选定并管理
b.与承包商签订合同
c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
d.承担不属于承包商应完成工作的施工
e.由承包商负责协调管理
18.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是(ac)。
a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告
b.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求
c.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担
d.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理
e.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任
19.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。
a.双方提名的成员代表各自的单方利益
b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务
c.提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人
d.委员会中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益
e.没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议
20.在fidic《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。
a.不可预见的外界条件
b.施工中遇到文物和古迹
c.异常不利的气候条件
d.业主或其他承包人的干扰
e.后续法规的调整
1.注册监理工程师《合同管理》试题及答案
2.监理工程师《合同管理》冲刺练习题
3.监理工程师合同管理考前练习题
4.监理工程师《合同管理》模拟测试
5.监理工程师合同管理专项练习
6.监理工程师《合同管理》练习题
7.监理工程师《合同管理》考前练习题
8.监理工程师合同管理单选题专项练习
9.监理工程师合同管理考前模拟练习题
10.监理工程师《合同管理》考前模拟测试
监理工程师篇六
关于发包人供应的材料与约定不符时的处理，下列叙述错误的是()。
a.数量少，由承包人补齐
b.发包人负责运到合同约定地
c.出现质量问题，承包人可拒收
d.单价不符，由发包人承担差价
正确答案：a
第2题
供货方将货物一次运至交货地点，并于到货前24小时将到货名称、型号、数量、外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知()。
a.采购方
b.监理单位
c.设计单位
d.行政主管部门
正确答案：a
第3题
下列选项中，关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是()。
a.邀请对象的数目不应少于3家
b.邀请对象的数目以3～7家为宜
c.邀请招标的`优点是节约招标费用和节省时间
d.邀请招标的投标竞争激烈程度相对较差
正确答案：b
第4题
债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，()。
a.需经对方同意
b.无需经对方同意，但应通知对方
c.无需经对方同意，也不必通知对方
d.需经对方同意，但要办理公证
正确答案：a
第5题
施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由()承担。
a.施工承包人
b.建设单位
c.供货方
d.采购方
正确答案：c
第6题
下列文件中，不属于建设工程施工合同订立时已形成的文件是()。
a.施工合同协议书
b.工程量清单
c.工程报价单或预算书
d.有关单位签署的工程质量保修书
正确答案：d
第7题
在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。
a.施工
b.设备采购
c.设计
d.材料采购
正确答案：c
第8题
工程师代表仅对()负责。
a.发包人
b.工程师
c.承包人
d.监理人
正确答案：d
第9题
建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。
a.按工程实际损失计算赔偿
b.扣除合同约定的全部监理酬金
c.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额
d.应当双倍返还定金
正确答案：c
第10题
必须招标的某施工项目，采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投标人甲、乙的情况如下：甲报价1000万元，评标价950万元;乙报价980万元，评标价990万元。此时()。
a.中标人为甲，合同价为950万元
b.中标人为甲，合同价为1000万元
c.中标人为乙，合同价为980万元
d.中标人为乙，合同价为990万元
正确答案：b
监理工程师篇七
1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是(a)。
a抵押人所有的房屋和其他地上定着物b土地所有权
c宅基地土地使用权d依法被监管的财产
2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是(c)。
c保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿d保险合同有法律约束力
3、合同履行后，定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的，应(c)返还定金。
a、原价b、三倍c、两倍d、按违约金额
4、留置的期限一般规定，债务人应在(a)的期限内履行债务。
a、不少于两个月b、一个月内c、10天内d、不少于一个月内
5、保证方式没有约定或约定不明确的，按(b)承担担保责任。
a、保证b、连带保证c、违约d、合同
6、甲需购进价值100万元的设备，甲应预付定金(a)万元。
a、20b、30c、40d、50
7、保险合同中的保险人对于(c)事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
a、一切b、偶然c、合同约定d、自然
8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点，以(a)为主线的基本法律规范。
a、建筑工程质量和安全b、建筑市场发展
c、建筑经济发展d、建筑经济利益
9、8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于(a)
a、.1.1b、2000.2.1c、.1.1d、2001.2.1
10、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是(a)。
a、项目开发招标b、项目总承包招标
c、堪察设计招标d、工程施工招标
多选题
1建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。下列属于建筑法的立法目的的是(abcd)
a加强对建筑活动的监督管理b、维护建筑市场秩序
c保证建筑工程的质量与安全d、促进建筑业健康发展e调整建设工程活动
2建筑工程的从业人员包括(abde)
a水暖设备安装人员b、建筑师c、营造师
d、结构工程师e、监理工程师
3、建筑安全生产管理包括以下(ab)。
a纵向管理b横向管理c施工现场管理
d，纵向、横向混合管理e纵向、横向和施工现场混合管理
4民事诉讼法特有的原则是(abc)
a当事人诉讼权利平等原则b调解原则
c辩论原则d强制原则
e人民检察院对民事审判活动实行法律监督
5下列情况属于担保方式具体体现的有(abc)。
a、保证人与债权人以书面形式订立保证合同
b、债务人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保
e、债权人将债务人的亲戚留置以使债务人履行合同
6、采用抵押方式担保时，抵押人和抵押权人应以书面形式订立抵押合同，法律规定应当
办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效。抵押合同应该包括下列(bcde)
a被担保的主债权种类、数额b债务人履行债务的期限
c抵押担保的范围d当事人认为需要约定的其他事项
e担保人的情况
7保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同，保证合同应包括以下(abcde)
a被保证的主债权种类、数量b保证人与债权人的情况说明
c债务人履行债务的期限d保证的方式e保证担保的范围
8仲裁协议应包括下列内容(abc)
a.请求仲裁的意思表示b仲裁事项c选定的仲裁委员会
d仲裁协议书的签订e仲裁委员会成员情况
9根据我国《仲裁法》第四章的规定，仲裁程序主要有(abcd)
a申请b受理c开庭d裁决e、申请撤销裁决
10下列说法正确的是(bcd)
a、仲裁的发生是以双方当事人自愿为前提
b、仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围的争议
c仲裁须有三方活动主体d裁决具有强制性e裁决不具有强制性
1.20注册监理工程师《合同管理》专题训练
2.注册监理工程师建设工程合同管理备考训练题
3.2018注册监理工程师建设工程合同管理基础训练题
4.注册监理工程师《合同管理》试题及答案
5.2018年最新注册监理工程师《合同管理》备考训练
6.全国注册监理工程师《合同管理》考试模拟题
7.监理工程师考试客观题的猜题技巧
8.2018注册监理工程师《合同管理》精粹试题
9.2018年注册监理工程师《合同管理》预测试题
10.注册监理工程师《合同管理》考试题满分练习
监理工程师篇八
天才是百分之一的灵感加百分之九十九的汗水。下面应届毕业生考试网小编为大家编辑整理了监理工程师《合同管理》第三章节重点，希望对大家备考有所帮助。
主管部门对招标投标管理的内容;
招标范围及规模规定;
招标代理及自行招标的条件;
招标方式及特点;
招标程序及每个阶段的内容;
无效标书、重大及细微偏差;定标的相关规定;
施工招标特点、委托工作范围考虑的因 素;
综合评分法、评标价法。
一) 招标的范围及规模
各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标：
(1)施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上;
(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50万元人民币以上。 为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标，即使单项合同估算价低于上述第 (1)、 (2)、 (3)项规定的标准，但项目总投资在 3000 万元人民币以上的勘察、设计、施工、 监理以及与建设工程有关的重要设备、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。
可以不进行招标的范围
(1)涉及国家安全、国家秘密的工程;
(2)抢险救灾工程;
(3)利用扶贫资金实行以工代贩、需要使用农民工等特殊情况;
(4)建筑造型有特殊要求的设计;
(5)采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工;
(6)停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的;
(7)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的;
(8)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的;
(9)法建、法规、规章规定的其他情形。
二)解答投标人的质疑与发补充文件
招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题 与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。答疑函在投标截止日前 15 日送达。
三)决标阶段的主要工作内容
1.开标
所有在投标致函中提出的附加条件、补充声明、优惠条件、替代方案等均应宣读，如果有标底也应公布。
在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进人评标：
(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封;
(3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认;
(4)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函;
(5)组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。
2.评标
(1)评标委员会。
评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 5 人以 上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的 2/3。
(2)评标工作程序。
大型工程项目的评标通常分成初评和详评两个阶段进行。
1)初评。评标委员会以招标文件为依据，审查各投标书是否为响应性投标，确定投标书的有效性。
投标文件对招标文件实质性要求和条件响应的偏差分为重大偏差和细微偏差两类。未作实质性响应的重大偏差包括：
(i)没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵;
(ii)没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章;
(iii)投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限;
(iv)明显不符合技术规格、技术标准的要求;
(v)投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求;
(vi)投标附有招标人不能接受的条件;
(vii)不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
所有存在重大偏差的投标文件都属于初评阶段应该淘汰的投标书。
对于存在细微偏差的投标文件，指投标文件基本上符合招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其 他投标人造成不公平的结果。对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件仍属于有效投标 书。
属于存在细微偏差的投标书，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
四)定标
1、定标程序。
中标通知发出后的 30 天内，双方应按照招标文件和投标文件签订书面合同，不得作实 质性修改。
招标人确定中标人后 15天内，应向行政主管备案。
2、定标原则。
《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一：
1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;
2)能够满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低，但投标价格低于成本的.除外。
一) 对招标人及招标代理机构的要求
1、对招标人的招标能力要求
(1)有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员;
(2)有组织编制招标文件的能力;
(3)有审查招标单位资质的能力;
(4)有组织开标、评标、定标的能力。
招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜，向主管备案即 可。
2、招标代理机构的资质条件
(1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;
(2)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力;
(3)有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。
二)招标方式
1、公开招标
域和行业限制均可申请投标。由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的 工作量也较大，所需招标时间长、费用高。
2、邀请招标
招标人向预先选择的若干家具备相应资质、符合招标条件的法人或组织发出邀请函，请他们参加投标竞争。邀请对象的数目以 5-7 家为宜，但不应少于 3 家。
三)对投标人资格审查文件的核查
1.对投标人资格审查文件的核查
(1)不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人;
(2)不得对潜在投标人实行歧视待遇;
(3)不得强制投标人组成联合体投标。
2.对招标文件的核查
(1)招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件，以及拟签订合同的主要条款，能使投标人明确承包工作范围和责任，并能够合理预见风险编制投标文件。
(2)招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理。
施工招标的独立合同包工作范围应是整个工程、单位工程或特殊的专业工程的施工内容，不允许肢解工程招标。
(3)招标文件是否有限制公平竞争的条件。在文件中不得要求或标明特定的生产供应者以及含有倾向或排斥潜在投标人的其他内容。主要核查是否有针对外地区或外系统设立的不 公正评标条件。
四)资格预审的条件
设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等，并分别给予不同权重。 资格预审须知中明确列出投标人必需满足的最基本条件，可分为必要合格条件和附加合格条件两类。
1)必要合格条件通常包括法人地位、资质等级、财务状况、企业信誉、分包计划等具体 要求，是潜在投标人应满足的最低标准。
2)附加合格条件视招标项目是否对潜在投标人有特殊要求决定有无。
五)评标中的修错原则
投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写为准;总价与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
一)行政主管对招标投标活动监督的内容
1、依法核查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目
2、招标备案
3、对招标有关文件的核查备案
4、时投标活动的监督
5、查处招标投标活动中的违法行为
二)招标方式的选择
(1)根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围;
(3)按照每次招标前准备工作的完成情况，选择合同的计价方式;
(4)依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度， 最终确定招标方式。
三)招标公告的内容
四)招标文件的内容
招标人根据招标项目特点和需要编制招标文件，它是投标人编制投标文件和报价的依 据，因此应当包括招标项目的所有实质性要求和条件。招标文件通常分为投标须知、合同 条件、技术规范、图纸和技术资料、工程量清单几大部分内容。
五)现场考察
由招标人组织投标人自费考察。设置此程序的目的，一方面让投标人了解工程项目的现 场情况、自然条件、施工条件以及周围环境条件，以便于编制投标书;另一方面也是要求投 标人通过自己的实地考察确定投标的原则和策略，避免合同履行过程中投标人以不了解现场 情况为理由推卸应承担的合同责任。