设备租赁合同法律规定(通用10篇)

时间:2023-09-28 05:09:28 作者:念青松 合同 设备租赁合同法律规定(通用10篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。怎样写合同才更能起到其作用呢?合同应该怎么制定呢?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。

设备租赁合同法律规定篇一

出租方:(以下简称甲方)

承租方:(以下简称乙方)

甲方将其自身投资的生产经营性设备(见设备清单)租赁给乙方由乙方在其生产作业区内作业,就相关租赁事宜,经甲、乙协商一致,达成如下协议:

第一条:出租设备的基本情况

1、设备名称:采、掘、运等各类生产设备(详见租赁设备清单)。

2、租赁设备的用途:煤矿生产用。

第二条:租赁期限

租赁期自年月日起至甲方收取租金数额达1000万元止,届时全部租赁设备无偿归乙方所有;如甲方收取租赁费未达1000万元前,乙方在生产经营过程中经营不善导致无法正常生产经营或因其他政策性因素导致生产不能的,本租赁合同自然终止,甲方全部租赁设备无偿收回(设备的拆卸费用由乙方全部承担,甲方在井上接收相应设备),所收取的租金不予退还。

第三条:租金、租金支付期限及方式

1、租金:乙方用旧系统每生产1吨原煤,向甲方支付10元的设备租赁费用;生产数据按旧系统皮带称上显示的数据为准。如出现新、旧系统皮带称数据与营业数据不相稳合时,当旧系统皮带称数据小于营业数据与新系统皮带称数据之差时,按营业数据与新系统皮带称数据之差作为计算租金的依据;当旧系统皮带称数据大于营业数据与新系统皮带称数据之差时,按旧系统皮带称数据作为计算租金的依据。

第四条设备的交付

因设备系在乙方矿上,甲乙双方按租赁设备明细清单进行交接确认,乙方同意按设备现状对设备予以租赁使用。

第五条:租赁设备的使用

1、乙方应按设备的用途使用。乙方不按设备用途使用的,对设备造成损坏的,乙方应承担相应的设备维修费用。

2、乙方应按设备合理的使用强度使用设备。乙方超强度使用设备或使用设备不当的,甲方有权调整增加租金,由此而给设备造成不应有的损坏,乙方承担赔偿责任。

第六条:租赁设备的维修和保养

设备在租赁期间,由乙方负责维修和保养,所发生的修理费和其他相关费用由乙方负担。

第七条:租赁期满设备的返还和处臵

如甲方收取租赁费未达1000万元前,乙方出现经营生产不能的,本租赁合同自然终止,全部租赁设备由甲方无偿收回,所收取的租金不予退还。如租赁设备无法返还的,乙方应按设备明细表中注明的设备价格向甲方予以赔偿;如设备部分损坏的,由乙方修复后归还甲方。(设备在租赁期限内正常耗损的费用除外)。

第八条:违约责任

乙方应按本合同的约定向甲方交付租金,逾期交付的,其应按应付租金的10%的标准按日计算逾期付款违约金。

第九条:争议的解决方式

本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,提交甲方住所地法院诉讼。

第十条:其他约定事项。

本合同未尽事宜,由双方另行协商确定,经合同双方共同协商,做出补充规定,补充规定与本合同有同等效力。

本合同正本一式四份。出租方、承租方各执二份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

设备经营租赁合同

通用影视设备租赁合同

租赁合同范本设备

设备租赁合同法律规定篇二

出租人(简称甲方):承租人(简称乙方):

身份证号码:身份证号码:

经协商,甲乙双方达成如下租赁协议:

1.甲方将该房屋出租给乙方,租期为(月日)至(月日)。

2.月租金为人民币,由乙方在签订合同后按月支付,月租金于每月日内支付。

3.甲方应向乙方收取人民币租金保证金。

4.租赁期内,乙方不得将房屋转租给他人。同时,乙方有义务保持房屋的完整和整洁,爱护室内设施。如有损坏,乙方应自费修复(自然变质除外)。

5.防火防盗。乙方应始终保持室内、楼梯间、卫生间整洁干净,不得乱丢垃圾和烟头,尤其是卫生间的下水道不得乱扔杂物,不得关闭门窗,不得乱接电线。租赁期间如发生财产损失和人身事故,后果由乙方负责。

6.租赁期内,任何一方提出解除合同,应提前一个月书面通知对方,经双方协商后签订解除合同。一方强行解除合同的,应向另一方支付人民币违约金。

7.乙方应负责水电费、垃圾费、观赏费及其他分摊费用。

8.本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字后生效。

甲方(签字):乙方(签字):电话:

年月日月日月日

设备租赁合同法律规定篇三

合同号:

承租人:(以下简称乙方)

出租方:(以下简称甲方)

根据《合同法》的有关规定,本着平等互利的原则,为明确双方的权利和义务,经双方协商一致,特签订本合同。

第一条:租赁设备名称:租赁设备总价值为人民币(大写

设备使用地点:____________________。第二条:甲方负责仪器的首次安装和使用培训。

第三条:租赁期限

第4条:租赁工具的所有权

1.租赁期内,本合同所列租赁工具的所有权属于甲方..

2.租赁期内,乙方如对租赁工具进行改进或增加其他内容,必须获得甲方的书面同意..

3.在租赁期间,如果乙方将租赁设备转租给第三方,必须获得甲方的书面同意..

4.如果乙方连续租赁设备数月未违约,设备所有权以人民币(大写)元的价格转让给乙方,租赁合同终止。

第5条:租金的计算和支付

第6条:保证金

经甲乙双方协商一致,甲方收取乙方保证金人民币(大写:),作为履行本合同的保证。乙方应在支付定金和首期租金后办理交付手续。租赁期内,保证金不得作为租金使用,租赁期结束时,保证金可转为租金。

第7条:租赁设备的交付和验收

1.甲方应在交货地点将租赁设备交付给乙方(或其代理人)。如因不可预见、不可避免、不可克服的客观情况导致租赁设备交付延迟,甲方不承担责任。

2.乙方应在收到货物后24小时内到交货地点验收租赁设备,同时将签字盖章的租赁设备验收收据交给甲方..

3.如乙方未能在前款规定的时间内办理验收,则视为甲方已完整完成乙方对租赁设备的验收,并视为乙方已向甲方交付租赁设备的验收收据..

4.如果乙方发现租赁设备的型号、规格、数量和技术性能不一致、有缺陷或有瑕疵等。,属于甲方责任,乙方应在交货当天立即书面通知甲方上述情况,由甲方负责处理;否则,应视为租赁设备符合本合同及其附件的约定要求。

第八条:租赁设备的使用、维修、保养及费用

1.甲方提供的租赁设备必须是全新的仪器,甲方负责自安装验收之日起年内免费保修。租赁设备应由乙方在租赁期内使用。乙方负责日常维护,保持设备完好,并承担由此产生的一切费用。

3.如果乙方在工作期间不能对设备进行故障排除,乙方应及时通知甲方进行维修。

4.如果第三方在租赁设备的安装、储存和使用过程中遭受损失,乙方应承担全部责任。

5.租赁设备安装、储存和使用过程中产生的所有费用和税费均由乙方承担..

第九条:租赁设备运费的承担

进出租赁设备的费用和运费分别由甲乙双方承担。入场费由乙方承担,退场费由甲方承担..

第10条:租赁设备的损坏和损失

1.乙方应承担租赁期间租赁设备损坏(正常损失除外)和损失的风险。

2.如租赁设备损坏或丢失,乙方应立即通知甲方,甲方有权选择下列方式之一,乙方应负责处理并承担其所有费用:

(1)将租赁设备恢复或修理至完全正常的工作状态;

(2)更换与租赁设备型号、性能相同的零部件或附件,使其正常工作;

(3)当租赁设备损坏或丢失到不可修复的程度时,乙方应向甲方赔偿;

(4)因盗窃等原因造成仪器丢失或损坏无法修复的,乙方应按仪器价值在正常折旧后赔偿甲方。

第11条:违约责任

1.乙方不得以任何理由延迟支付租金。如果乙方延迟支付租金,乙方应在约定的租金支付日之前将票据返还给甲方。如乙方当日未归还仪器,则视为乙方继续租用仪器,乙方每日向甲方支付应付租金的5%。在乙方应付租金支付之前,甲方保留停机的权利。如付款后继续出租(使用),由此造成的一切损失由乙方负责。

2.未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或终止本合同;任何一方违反本合同,应向另一方支付本合同租金总额5%的违约金。

3.如果乙方未按时支付租金或违反本合同的任何条款,甲方有权采取以下措施:

(1)要求乙方及时付清房租等费用,并要求乙方赔偿甲方损失;

因履行本合同而产生的或与本合同有关的一切争议应由双方通过友好协商解决;协商不成的,提交甲方所在地仲裁委员会按照相关仲裁程序进行仲裁。胜诉方的仲裁费和律师费由败诉方承担。

第十三条:本合同未尽事宜,由双方协商解决。与本合同相关的附件与本合同具有同等效力。本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。

承租人(乙方):出租人(甲方):

授权代理人:

地址:

电:电:

设备租赁合同法律规定篇四

尊敬的审判长、审判员:

四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托,指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见:

一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

1.《民法通则》第136条规定:拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而,被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

2.被上诉人从未提交任何关于诉讼时效中止、中断和延长的`证据。

3.一审判决“审理查明”部分,没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而,在“本院认为”部分,却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”,认定诉讼时效连续。这里,所谓的“基础事实”,完全是“凭空而来”的。

据此:即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系,被上诉人的请求也已经超过诉讼时效,丧失胜诉权。

二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日,而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时,成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”,这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立,《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就,合同当然不生效。

3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人,但是,并不是候联界的所有行为,都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为,才能由岳阳设计院承担责任。

4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”,租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此,即使候联界有租赁空压机的行为,也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

1.一审判决认定:上诉人与被上诉人之间实际履行合同的依据是“候连书、候颖渊是岳阳设计院的职工”。

针对这一问题,二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

法官问:“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

秦光明答:“不知道是不是岳阳设计院的职工,只知道是候连界的亲兄弟”。

然而,被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实,想以此逃避其举证责任。

2.《租赁合同》第6条约定:设备进出场时,要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

另外,与协议履行相关的证据,还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用,谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

3.被上诉人主张:其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证,则应当承担不利的后果。

四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

1.白鹤滩电站支洞配套工程(二工区)的劳务承包人是“广安智丰公司”。这有广安智丰公司与业主方签订的《劳务合同》、《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》,更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此,“候连书”的签字,只能是代表广安智丰公司,而不能代表岳阳设计院。

3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”,就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理:如果被上诉人将设备交给了一审法院,那么,一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然,这种推理是十分荒谬的。

综上所述:

1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人,也是本案租赁物的实际使用人。

2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为,只能代表广安智丰公司,而不是代表岳阳设计院或成都分院,其责任也只能由广安智丰公司承担。

3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

此致

遂宁市中级人民法院

四川法银律师事务所

杜正武付贤禹律师

二〇一三年一月十五日

设备租赁的简单合同

租赁合同范本设备

工厂设备租赁合同范本

设备租赁的合同范本

设备经营租赁合同范本

设备租赁合同法律规定篇五

出租方:(以下简称乙方)_________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确设备租赁双方的权利义务,甲方根据工程需要,租赁乙方施工机械(附表),经甲乙双方友好协商,就租赁机械设备事宜签订协议如下,以便共同遵守。

一、车型:(见表1)

二、租赁使用地点:

三、租用期限:乙方接到甲方电话通知时,且机械设备到达甲方指定现场之日起计租,租期至甲方正式通知乙方退场时止,乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的,将不再计算租赁费。

四、机械设备租赁形式及结算方式:表1

1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方,租赁时间不足一月者,按实际使用天数结算。

日租金=月租金/31天;

2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责;

3、租金的结算方式:甲方原则上每月25日对乙方进行租赁费结算一次,并在下月5日前支付上月租赁费用。

4、乙方须配备合格的司机并持有效的`本机操作证,二十四小时随叫随到,以保证甲方施工需要。

司机住宿、工资、伙食费用等由乙方负责。

五、甲乙双方的权利和义务:

1、机械设备在租赁期间,乙方机械司机要服从甲方的工作安排,因乙方司机不服从甲方的安排,甲方有权要求更换司机和终止合同。

3、甲方提供工程施工场地,并保证施工环境良好。

甲方负责提供设备合格的燃油供应。

4、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。

如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责;

6、乙方的机械设备管理人员和司机必须服从甲方的管理,严格

遵守甲方的各项管理制度;

7、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。

六、违约责任:

3、本合同一式三份,甲方执二份、乙方执一份,自签字之日起生效,每份都具有同等法律效力。

机械设备退场结算后合同自行作废。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 

_________年____月____日

设备租赁合同法律规定篇六

签约地点:

承租方(以下简称甲方):

联系人:

电话:

传真:

地址:

租赁方(以下简称乙方):

联系人:

电话:手机:

传真:地址:

电邮:

乙方愿意向甲方提供投影机及大屏幕出租业务,同时有责任向甲方提供租赁设备之外的免费技术支持、维护等软性服务,务必让甲方有一个良好的使用环境,配合甲方于租赁期内的一切可能的使用和操作时的帮助。

设备名称指标单位数量次(天)单价总价备注

1.高亮度投影机

(3000ansi流明)分辨率1024x768台1无

押金预付定

2.屏幕84寸(可选一)

(长171x高128cn)需预留尺寸

大屏幕100寸(可选二)

(长203x高152cn)需预留尺寸幅1

3.附件:接插件、对接头、切换器、vga线15米、视频线、音箱线、音箱支架项

4.税金6%(地税)项

5.总计金额:元整(含税金)人民币:元整

 地点:

时间:年月日

调?试:日期为月日当日,我司有专业人员现场安装调试完毕,现场跟踪,保证会议正常使用,达到音响及大屏幕显示视觉的理想效果。

乙方保证向甲方提供如上表所示的配套机器,并且保证所有器材运行良好;

由甲方向乙方提前发出租赁订单或预订信息(电话、传真)。订单的内容包括:租用设备名称,使用时间、地点,用户名称及订单人姓名。如需提前试机,需提前声明。

双方事前签订协议,在租赁协议完成后,甲方需在当天内付清协议确定的租赁费用,合计金额???元人民币,如甲方到期未付清租赁费用,须向乙方交纳协议金额每天1%的滞纳金。

以上条款如有未尽事宜,双方可协商解决。

本协议书一式两份。承租方、租赁方各持一份,本协议书由双方代表签字盖章后即可生效。

承租方:________________________________?租赁方:

(签名)(签名)

(盖章)(盖章)

设备租赁合同法律规定篇七

安装方(乙方):_____________

设备租赁(使用)安全协议书是甲乙双方签订《设备租赁合同》后的补充协议,甲乙双方应按协议的内容各负其责,履行职责和义务,保证机械设备安全正常运行。

一、甲方安全职责

1.甲方提供的机械设备应各种安全设施齐全、有效,符合技术要求。

2.塔吊使用期间的所有权属甲方,但乙方在安装及拆卸期间负一切安全责任。

3.甲方随机配备二名专业塔吊司机持证上岗,塔吊操作人员应按安全操作规程进行操作。

4.所派操作人员服从乙方管理,有权拒绝违章指挥及违章作业。

5.在使用过程中存在安全隐患或发生安全事故的,有权随时收回塔机的使用权。

6.甲方负责设备自身质量问题维修工作。

二、乙方安全职责

1.乙方必须配备专业的指挥人员持证上岗。否则造成的一切安全事故由乙方承担。

2.乙方应按《施工现场临时用电技术规范jgj46—20xx》要求为塔机单独设置回路及专用配电箱并作重复接地。因未按规范要求执行所发生的安全事故由乙方承担。

3.乙方有责任保证设备及一切附件在安装及拆卸期间不得丢失和受到人为损坏,否则应照价赔偿损失。

4.凡在施工中因乙方作业人员违章作业及违章指挥造成的安全事故,乙方承担一切事故责任。对甲方造成的损失及影响一律由乙方承担。

5.乙方在安装及拆卸过程中负责对塔机巡检、维修、保养及安全保护装置校验工作保证设备的安全操作和良好的技术性能。

6.乙方应当根据实际情况制定安全管理制度,负责塔机的安全管理,保证使用安全。

7.甲方负责对设备进行日常维护等工作,由专人维修,如发生机械故障,应及时修理必须随叫随到,严禁设备带病运行。为设备提供良好的工作条件,确保设备安全正常运行。

1被吊物重量超出机械承载范围不吊

2信号不清不吊

3重量不明不吊

4吊物下方站人不吊

5吊物上方站人不吊

6立式构件不吊

7散物捆绑不牢不吊

8零碎物无容器不吊

9大模板无卡环不吊

10埋在地下物不吊)。

9.乙方应定期对塔机操作、指挥人员进行安全教育和培训,确保安全生产。

10.乙方有权随时检查塔吊作业人员的作息时间,有权对违规的操作人员进行处罚,对于甲方塔吊司机消极怠工,影响正常施工的,乙方有权要求更换操作人员。

11.针对六级以上强风、暴雨等恶劣天气下乙方应停止塔机作业,并采取相对防护措施。

12.乙方应当根据不同施工阶段、周围环境以及不同季节、气象条件变化的情况,在施工现场对起重机械采取相应的安全防护措施。

13.施工现场暂时停工时,应当做好起重机械的现场防护工作,应当在起重机械工作的活动范围内(设备移动、起重机臂架、吊钩活动、覆盖范围)设置明显的安全警示标志。

三、上述条款中未尽事宜,双方另行协商解决。

四、本协议一式二份,甲方留存一份,乙方留存一份。

甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________

代表(签字):__________代表(签字):__________

设备租赁合同法律规定篇八

出租方(甲方):

承租方(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:

一、设备的使用地点及工程情况:

二、租赁设备概况

设备名称:

规格型号:

数量(台):

随机人员(人数):(司机人)

三、设备的所有权:

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方(甲方),承租方(乙方)对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方(乙方)不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。

四、出租方(甲方)的基本责任:

1、提供技术性良好的设备。

2、设备进入乙方施工现场后,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。

3、甲方机手应该按设备操作规程施工。

五、承租方(乙方)的基本职责:

乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。

六、结算方式及相关事宜:

2、运费的承担:设备的进场、退场费用由甲方承担。

3、工作时间:服从乙方施工管理人员的管理。

七、争议的解决:

有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的'有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

八、本合同一式二份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方:乙方:电话:电话:

设备租赁合同法律规定篇九

出租方:__________

因工程需要,甲方租用乙方工程机械设备,本着公正、公平、合理的`原理,经双方友好协商,按《中华人民共和国民法典》的有关规定,达成如下协议:

一、设备型号:数量:

二、租赁期限:工程机械设备的租赁方式为月租。甲乙双方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

三、租金及支付:月租,每月租金元整人民币,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作,均由甲方自行负责,乙方租金仍按月租标准计收。

四、甲方应该安排好机械作息时间。

五、甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方,甲方不得擅自转租或抵押。

六、机械设备只能由乙方指定的操作工操作,其他人员不得上机操作。

七、违约责任:由违约方负责。

八、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。此合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,机械退场办清退租手续,款项结清时,本合同自动失效。

甲方:_________

乙方:_________

法定代表人:_________

法定代表人:_________

_________年____月____日

_________年____月____日

设备租赁合同法律规定篇十

乙方(承租方):________

鉴于:甲、乙双方于20__年月日签署了《劳务分包协议书》。依据《中华人民共和国合同法》及相关规定,在公平、自愿和诚实信用原则的基础上,甲乙双方就乙方向甲方租赁《劳务分包协议书》项下工程施工所需机械、设备(此机械、设备包括配套的随机操作人员)等相关事宜协商一致,双方达成如下协议:

第一条工程名称:

具体以甲乙双方签署的《劳务分包协议书》中的规定为准。

第二条租赁机械、设备概况(参见乙方提供的附件)

乙方租赁的机械设备为:

完成甲乙双方签署的《劳务分包协议书》中桩基施工所需的全部机械设备,参见乙方提供的附件。

第三条租赁期限租赁期限:截止到第一条项下工程验收合格之日为止。

第四条租金计算及支付

本合同第二条中租赁机械、设备(包括随机操作人员的全部费用)的租金、操作人员工资,机械维修保养费,进出场费、油料、配件费等租赁机械设备及其进场施工所需的一切费用已包含在甲乙双方签署的《劳务分包协议书》中规定的合同价款内,此费用在合同履行期间不作任何调整,乙方亦不再支付其他任何费用。

第五条机械进出场

甲方负责租赁机械设备的进、出场及其运输并承担全部费用,甲方应在乙方规定的时间内保证本合同第二条中所列机械、设备全部进场,逾期应按________元/天向乙方承担违约责任,逾期满日的,视为根本性违约,乙方有权依据《劳务分包协议书》没收甲方向乙方交纳的履约保证金或者乙方也可将《劳务分包协议书》项下工程交由其他承包人完成,在不解除本合同规定的甲方责任和义务的同时,甲方应当承担由此所增加的一切费用和乙方因此所遭受的损失。若甲乙双方签署的《劳务分包协议书》对甲方上述行为还约定有其他违约责任的,则同时适用。

第六条租赁机械设备交接与验收

鉴于甲方作为本合同第一条项下项目的劳务承包人且本合同第二条项下机械、设备将由甲方直接使用并用于该工程施工,故本合同生效后,本合同第二条项下机械设备无需由甲方移交乙方,而由甲方在本合同约定的时间内直接将机械、设备及随机操作人员进场施工即可。

第七条权利、义务租赁机械设备由甲方负责操作与维护并承担费用。操作、维护方应按国家、行业对机械设备的相关规定进行操作和维护,并需配备符合国家、行业或地方相关规定上岗条件的.操作、维护人员,相关费用由操作维护方承担。

1.甲方权责

(1)甲方应按合同约定按时保质保量提供机械设备,并按照乙方及其上级规定提供出租机械设备的产品合格证等乙方所需文件。

(2)甲方应向乙方提供出租机械设备安全使用要求、操作维护注意事项及其他必要的技术资料或技术说明,并按照前述相关要求及技术标准安全施工,租赁机械设备损毁灭失的法律及经济责任均由甲方承担,乙方对此不承担任何责任。

(3)因故障造成租赁机械无法正常运行,甲方自行进行维修并承担维修不及时导致的一切责任(包括但不限于因维修不及时导致甲方按《劳务分包协议书》向乙方承担的违约责任及经济损失等),前述的维修费用已包含在合同价款中,乙方不再另行支付。

(4)甲方派出的随机操作人员必须持证上岗,服从乙方管理和调配,遵守乙方各项规章制度。

(5)甲方应自行负责租赁机械设备的看护工作,无论任何原因造成机械设备毁损灭失的,均由甲方自行承担损失和相关责任。

(6)甲方自行承担机械设备的维修、保养及相关费用并自行承担租赁机械设备的保险。

(7)租赁机械设备随机操作人员及其他相关人员的工资、保险等相关费用由甲方自行承担。

(8)尽管甲方已按本合同约定的设备数量进场,但若乙方认为这些施工机械设备仍不足以满足现场施工需要或不能保证工程进度时,乙方有权要求甲方继续增派施工机械设备,并书面通知甲方。在乙方发出上述通知后的7天内,甲方应立即按乙方要求执行、落实好乙方指示并承担相关费用,不得无故拖延,否则将按本合同第五条约定承担违约责任。若甲乙双方签署的《劳务分包协议书》对甲方上述行为还约定有其他违约责任的,则同时适用。

(9)已进场的施工机械设备调离施工现场时必须经乙方书面批准方可退场。

2.乙方的权利义务

乙方应按本合同及《劳务分包协议书》的约定向甲方支付相关费用。

第八条违约责任

1.甲方的违约责任

(1)若甲方没有提供合同约定的机械设备或提供的机械设备与合同约定的不符,甲方应在乙方规定时间内提供合格机械设备并赔偿乙方损失。经乙方书面催告仍不能按时履行或提供的替代机械设备达不到乙方要求,乙方有权解除合同并没收甲方依据双方签署的《劳务分包协议书》向乙方交纳的履约保证金,或者乙方也可将《劳务分包协议书》项下工程中的工作交由其他承包人完成,在不解除本合同规定的甲方责任和义务的同时,甲方应当承担由此所增加的一切费用和乙方因此所遭受的损失。

(2)租赁机械设备毁损灭失的,甲方应按乙方要求更换同等型号、性能的机械设备,乙方并有权就造成的一切损失要求甲方赔偿。

(3)甲方不履行合同义务或者履行义务不符合合同约定的,除合同有其他明确规定外,甲方应当向乙方支付万元的违约赔偿金。

2.乙方违约责任

(1)乙方未经甲方同意擅自将承租机械设备转租、抵押的,甲方可以解除合同并要求乙方赔偿损失。

第九条合同争议的解决

本合同履行过程中双方发生争议的,应协商解决,协商不成的,甲、乙双方同意由工程所在地人民法院管辖。

第十条附则

本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日