生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!
地坪漆销售合同篇一
甲方(发包方)：
乙方(施工方)：
按照《中华人民共和国合同法》结合本工程具体情况，双方本着友好合作、互惠互利的原帽，达成如下协议：
第一条 合同内容
第二条 承包方式
包工包料
第三条 合同价款
pvc地板清洗费用2元/平米;打蜡1元/平米;(蜡水若由业主方提供，收取打蜡工费0.5元/平米)此次工程总价款为___________(该费用包含税金，具体总价由实际工作完成面积所定)
第四条 施工工期
本工程从______年______月______日开工，至______年______月______日结束，工期为______天。
第五条 付款方式
工程结束后，甲方当日组织人员验收，验收合格后一星期内以_____方式支付工程款(人民币____________整)。
第六条 工程质量：
经清洗打蜡过后的地面干净整洁，表面光亮。因乙方原因造成施工质量不合格，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。由于甲方原因达不到工程质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。(本工程对pvc地板防静电指标不作承诺)
第七条 甲方的义务
1、按本合同约定，甲方指派专门监管人员在施工现场指导和协调。
2、对乙方施工所需的用水用电及有关工具和材料等给予积极配合。
3、施工结束后，甲方应当日验收施工质量，未及时验收造成的费用由甲方承担。
第八条 乙方的义务
1、乙方为本清洗工程直接施工方，负责现场管理，不得将本工程转包给其它单位进行。
3、在施工中，如果由于乙方自身原因造成损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。
4、乙方在施工中还应注意避免或减少对办公室内正常的工作秩序的影响。
第九条 违约责任
3、乙方无特殊原因外不得故意延误工期，工期延长造成的经济损失由乙方承担。
4、甲方按合同约定时间内支付工程款，如有拖延每日按工程款10%赔偿对方
第十条 争议解决
本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地人民法院管辖。
第十一条 合同生效
本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效。本合同一式两份，甲方和乙方各一份。
第十二条 补充条款
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表人： 代表人：
日期： 日期：
【pvc地面施工合同（三）】
地坪漆销售合同篇二
施 间：
工 合 同
年 月 日时
地板安装承包合同
甲方: 乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，签订本合同以便双方共同遵守。一.工程概况：
1、工程名称： 2、工程地点： 二.工程承包范围及施工内容
三.工程材料类别、名称、规格、数量及工程价款： 1.货物的名称、品牌、规格、数量、单价：
数量清单内的单价为综合包干价。包干价格应包括：生产人工费、材料、机械、工具、运输、安装、工期配合、质量及其他相关的费用等的所有费用。
2.工程价款
1.本工程绝对工期为 天。
2. 如遇下列情况之一者，经双方协商后，工期可顺延，并用书面形式确定延长期限。
(2)由于土建或工程中其他专业工序影响，不具备地板施工条件或其他工序滞后影响工期者。
(3)因图纸变更而耽误的工期。
3. 开工日期：以合同签订之日开始计算。 五.施工内容和工期的变更
第2/5页
乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。双方签订《工程项目变更单》后，乙方才能进行该项目的施工。若甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方负责，给乙方造成损失，甲方应予赔偿。
六. 质量标准及售后服务
3.乙方应保证所提供的材料及安装质量满足相关的国家、行业、地区及甲方的规范要求、技术标准、验收标准、现场甲方确认的样板要求。
4.乙方应保证其提供的材料在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。 验收后，由甲方会同监理单位组织有关单位和人员检查验收，检查合格后，双方签署交工验收文件及竣工资料，并将工程移交给甲方管理。自验收合格之日起，质量保证期为壹 年。
6、保修期内乙方免费提供技术支持和培训，并全部承担因产品质量问题引起的维修和更换等费用;如属人为损坏，则收取成本费。七.结算方式：
1.付款方式
a.自签订合同二日内，乙方请款，甲方支付乙方工程款总金额的 %(人民币 元)。 b.按工程进度完成一半后，甲方再支付乙方工程款总金额的 %(人民币 元)，安装完毕，甲方再支付乙方工程款总金额的 (人民币 元),gmp验收合格后再付乙方工程款总金额的 (人民币 元)。
c.质保金为合同结算金额的 %(人民币 元)。 2、质保金支付方式：
1.工程施工前，甲方应将与地板施工有关的设计文件或变更文件及修改设计图一并提供给乙方，配合乙方编制施工组织设计并审定图纸方案。 2.配合乙方做好施工现场的管理、协调工作。
3.指派_ __为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监管、验收，办理变更、签证、工程款支付等手续和其他有关事项。
4. 地板铺装完成在整体工程验收前，甲方必须协助乙方保护工程成品和工程现场的全部安全，不得在地面随意打孔或做其他生根工程,否则由此造成的材料费、返工费用由甲方承担，工期顺延。 (二)乙方工作：
1.根据甲方提供的设计文件，结合现场实际情况编制施工组织设计，经甲方审定同意会严格按图施工。
第3/5页
2.负责本工程合同约定的施工范围及内容所必须的材料并提供完整的技术资料，产品合格证、检验报告等。
3.严格按合同规定按期保质完工和交付使用。
4.指派 _ _为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决办理由乙方负责的各项事宜。 5.乙方提供的施工方案应包括：
(1)施工程序说明和详细的附图;
(2)技术与质量.进度保证措施及安全文明措施;
(3)成品保护的保证措施及有关施工组织设计中认为必须说明的，其他方面。乙方各阶段施工方案和施工进度计划应符合总包方的总工期要求。
6.严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。 九. 工程验收和保修
注：1.产品及安装质量除应符合产品样本和说明书所列之标准和具备相应之功能，必须满足国家与地方的产品规范、行业质量、技术标准以及甲方的技术标准及验收标准。竣工验收之前，乙方应提供各标段装修总包所需的相关竣工验收资料。
2.乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予书面承认。
3. 工程竣工后，甲方根据工程gmp验收进度通知乙方验收，乙方应自接到验收通
知后 1 天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后办理移交手续。甲方接到资料后 3 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方履行付款。
1.争议：
甲、乙双方因协议发生争议，以协商为主，协商不能取得一致，协议双方都有权向管辖工程所在地的法院提起诉讼。争议发生后，双方都应履行合同，保持连续施工，保护已完工程。
2.违约：
(1).因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
(2).未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
第4/5页
(3).由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。
3.索赔：
1、根据谁施工谁负责安全的原则，乙方作为承包单位必须全面负责施工全过程中的安全生产，甲方负有监督检查的权利。
2、乙方按有关规定严格推行施工现场安全标准管理，确保文明工地，采取严格的防护措施，承担由于安全措施不力所造成事故的一切责任和费用。
1.本合同自甲乙双方正式签字盖章后生效。
2.本合同份数：伍份，甲方肆份，乙方壹份，由甲乙双方签字盖章后分别保存，具有同等法律效力。
3.本合同未尽事宜，双方本着友好合作的态度共同协商解决，若有必要，可用文本形式对本协议进行修改或补充。
4.合同附件：长春地面报价要求。
甲方： 乙方：
(盖章) (盖章) 法人代表(签名)： 法人代表(签名)：
签定日期： 年 月日 签定日期： 年 月 日
【延伸阅读】
地坪漆销售合同篇三
甲方：新桥镇南李营小学 乙方：张华威
为保证工程顺利进行和峻工、保障师生的生命安全。经协商，甲乙双方签定如下协议，据以共同遵守。
一、工程项目：前排校园地面硬化及下水道铺设
二、建设质量标准：
1、使用的材料：石子、沙、水泥等必须符合此类项目的质量标准。
2、地基必须平整，夯实后浇筑。
3、混凝土原料必须充分搅拌、震动，表面打磨好。
4、地面一定要平整，光滑。
5、工程有承包人负责组织，包工包料的形式。
三、工程建设安全保障：
1、乙方要对出入大门的机动车辆及工人进行严格管理，要注意避开师生活动的高峰期，安全施工，要充分使用好安全防护设备，防止发生安全事故。
2、建设期间，乙方不准随意损坏原有建筑设施，不准随意取土，不准掘池蓄水，不准在校园道路上设置障碍（如堆土、堆料等），在一些存在安全隐患的地方要有明显的警示标志。
3、建设期间，甲乙双方要分别对师生和建筑队工人进行
安全教育，坚持预防为主的原则，严禁在条件不具备的情况下进行危险作业。乙方要负责工人的人身安全，对施工不当造成的师生伤害以及使集体财产蒙受损失，由乙方全面负责。
4、乙方负责建筑垃圾的清运工作。
四、时间与付款：
11月12日开工，11月20日前竣工。所有建设费用在完工后经检验合格，全额付清。铺设下水道30米，每米100元。总价为34000元。
本协议一式二份，甲乙双方各一份。
甲方：南李营小学（章）
代表人：（签字）
乙方：
代表人：（签字）
****年**月**日
地坪漆销售合同篇四
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿原则，经过充分协商，在平等互利的基础上，就乙方租赁甲方厂房屋顶安装太阳能光伏电站相关事宜达成如下协议：
一、厂房屋顶基本情况
甲方将其拥有位于的厂房屋顶租赁给乙方用于安装太阳能电站，厂房屋总面积 平方米（厂房屋顶实际面积以丈量为准）。
二、厂房屋顶租期限
1、厂房屋顶租赁期限自20xx年4月12日起，至20xx年4月12日止，租赁期30年。
2、租赁期间，屋顶使用权归乙方所有。租赁期满，甲方有权收回所有屋顶，乙方应如期归还，乙方如需要继续承租，应于租赁期满前三个月提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。
三、租金及相关费用支付方式
1、乙方以电费优惠作为使用甲方屋顶租金。甲、乙双方约定，乙方租赁甲方厂房屋顶安装光伏电站，电站并网发电后，乙方承诺，对甲方实施电价优惠，甲方购买乙方太阳能电站电力每千瓦时电费比电力公司当时的电价优惠15%。具体电费支付方式，甲、乙双方另行协议约定。
2、租赁期间，乙方使用该厂房屋顶发生的所有水、电及维护费用由乙方承担。
四、厂房使用要求及维护责任
1、租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，导致厂房屋顶及其附属设施损坏或发生故障的，由乙方负责维修。
2、租赁期间，乙方需装修或增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的同意，按规定须向有关部门审批的，则还应由甲方报请有关部门批准后，方可执行。
五、厂房转租和归还
1、乙方在租赁期间，如将厂房屋顶转租给第三方，须事先征得甲方的书面同意，擅自中途转租、转让，甲方有权利终止本租赁协议。
2、租赁期满后，该厂房屋顶归还时，应当符合正常使用状态。
六、租赁期间其他有关约定
1、租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利用厂房租赁进行非法活动。
2、租赁期间，甲方有权督促并协助乙方做好消防、安全、卫生工作。
3、租赁期间，厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行，双方互不承担责任。
4、租赁期间，乙方可根据自己的.经营特点进行装修，但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负，租赁期满后如乙方不再承担，甲方也不作任何补偿。
5、租赁期间，乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用，如拖欠不付满一个月，甲方有权增收5%滞纳金，并有权终止租赁协议。
6、租赁期满后，甲方如继续出租该房时，乙方享有优先权；如期满后不再出租，乙方应如期搬迁，否则由此造成一切损失和后果，都由乙方承担。
七、其他条款
1、租赁期间，如甲方提前终止合同而违约，甲方应一次性赔偿乙方20万元。租赁期间，如乙方提前退租而违约，乙方应一次性赔偿甲方20万元。
2、租赁期间，如因产权证问题而影响乙方正常经营而造成的损失，由甲方负一切责任给予赔偿。
3、甲方协助乙方办理项目的相关材料及手续，其费用由乙方承担。
4、租赁合同签订后，如企业名称变更，可由甲乙双方盖章签字确认，原租赁合同条款不变，继续执行到合同期满。
八、合同的变更和解除
1、本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更和解除。
2、在合同履行期间，甲、乙双方不能因机构变更、人事变动或其他原因而无故终止合同。如因不可抗拒力致使难以履行合同时，本合同可以变更或删除。
3、本合同期满，乙方在同等条件下享有优先承租权，如果乙方由此需要，甲方应当优先与乙方续签合同。
八、发生争议，甲乙双方本着互谅互让原则协商解决，协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。
九、本合同未尽事宜，可由甲乙双方约定后作为补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方：
乙方：
日期：
地坪漆销售合同篇五
甲方：
乙方：
室业主姓名：_______________
就乙方需租赁小区停车位，与甲方协商一致后达成乙方租赁停车位的如下租赁：
一、甲方向乙方提供________停车场，停车位号码：_______,用于停放车型：_________,车牌号码：_________,车身颜色：___________。
二、用期限及车位租金：自_______年______月_____日至_______年______月_____日止共_____个月,月租金：_________元，乙方须于每月____日前交付下个月的车位租金。
三、甲方收取的停车费只限于该停车位场地使用租金，不包含车辆保管费，即双方只构成车位场地租赁关系，不构成保管关系。该车辆的保险费用由乙方购买。
四、租约期满，车主若需继续租赁，应在协议到期前十五天到管理处办理租手续;否则，将视乙方自动终止协议，该车位转租他人时不再另行通知。
五、租约到期后仍未办理续租手续的`车主，该车辆进出时一律按《广州市机动车停车服务收费管理办法》收费，乙方不得以任何理由拒付停车位费，否则，甲方有权拒绝其车辆进入小区停放。
六、乙方承诺并遵守甲方《停车场管理规定》，不得乱停乱放，占用道路或他人车位，凡进出小区停车场的车辆必须服从当值保安员的指挥;并凭业主证、住户证刷卡出入，否则保安人员有权不予放行。若乙方业主证、住户证遗失请及时到住户服务中心报失，在乙方报失前发生车辆丢失甲方不负任何责任。
七、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字之日起生效，双方不得异议。
甲方：____
乙方：____
日期：____
日期：____
地坪漆销售合同篇六
甲方： (以下简称甲方) 乙方：许昌巨卓地面装饰材料商行 (以下简称乙方)
依据《中华国民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方向甲方供给pvc塑胶地板及其安装(含焊条、界面处理剂、专用胶水、2mm厚自流平水泥等辅材)，双方自愿达成如下协议。 第一条 产品名称、型号、数量、价格等(详见下表)
第二条 产品质量
2.1 合同签订当日，乙方应向甲方展示本合同中约定的各产品的样品，乙方所供货物应与样品质量一致。
2.2 本工程各项技术指标应达到国家现行相关的标准，胶水有足够的粘结力，接口不脱胶。
第三条 合同工期
3.1 按甲方要求的日期乙方组织货物运到交货地点;并组织 天之内完成安装工作并经甲方验收及格。
b. 合同约定的工程量发生变化;
甲方所指定的pvc地板、工费、运费、施工辅料。 第五条 付款方法
5.1 合同签订后，甲方应付乙方合同总价的30%为订金，即： 元。
5.2 货到甲方指定场所后，甲方进行验收，验收无误后甲方应再付合同总价的60%，即：元。甲方收到款后开始组织施工。
5.3 施工结束，甲方验收合格后一次性付清余款，即： 元。 第六条 售后服务
6. 1 乙方保证所供货物全新。
6.2 乙方承诺全部产品在安装完毕经甲方验收合格之日起保修12个月。
6.3 保修期内，乙方对本合同产品实行免费维修，不收取任何费用。因人为破坏如利器刮刻，重压造成的损坏，不在乙方保修范围内。
本合同在履行进程中发生的争议，甲、乙双方因履行本合同发生争议，双方应协商解决;若协商不成，由甲方住所地国民法院管辖。
第八条 附则
8.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。
8.2本合同未尽事宜，双方另行协商签定补充协议。 8.3本合同一式贰份，甲乙各执壹份。
第2/3页
甲 方： 乙 方：许昌巨卓地面装饰材料商行经办人： 经办人：
电 话： 电 话：年 月 日 年 月 日
3.2 因以下原因造成竣工日期推迟，工期相应顺延： a. 甲方有重大设计变更;
【pvc地面施工合同（二）】
地坪漆销售合同篇七
甲方：
乙方：
(身份证号：)联系电话：
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合相关法律、法规的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，自愿签订本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：胶南市六汪镇中心小学教学楼工程
2、工程地点：胶南市六汪镇驻地
3、承包范围：走廊、门厅、卫生间、饮水间及踢脚线
4、承包方式：包工不包料、包质量、包安全、包文明施工、包检测费及运输费、包验收合格。
5、施工依据：以设计图纸及甲方技术交底内容为准。
二、单价及结算依据：
工程结算以设计图纸为依据，按照实际测量面积计算,踢脚线按照实际展开面积计算。
1、走廊、门厅地砖及踢脚线：单价14.00元/平方米。
2、卫生间、饮水间地砖、墙砖：单价16.00元/平方米。
三、结算及付款方式：
每完成两层验收合格后付至所完成工程量的90%，剩余10%待主工程验收交工后一个月内付清。
四、质量要求及工期要求：
1、质量要求：符合国家现行相关规范、行业标准及设计图纸要求，一次性验收合格。
2、工期要求：在具备施工条件的情况下20天完工，因甲方原因造成的，工期顺延;因乙方原因影响工程进度视情节轻重给予相应处罚(因天气原因及不可抗力除外)。
3、保修要求：保修期内如出现质量问题，应在接到通知后12小时及时进行回修，若出现不及时情况，甲方将另行安排，所发生的费用按照实际发生费用的2倍从乙方质保金内扣除。
五、安全文明施工要求及处罚措施：
1.进入施工现场，必须戴好安全帽，高处作业时，必须系好安全带，违者每人罚款50元。
2.严禁酒后作业，违者每人次罚款100元。
3.严禁聚众闹事出现上述行为，无论有何理由，每次均罚乙方5000元，工程结算时扣除。
4.对于出现施工人员的安全事故问题(含路途交通事故等)，治安事件等由乙方全责负担，给甲方造成损失的加倍赔偿。
六、注意事项：
1.乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格使用，禁止损坏和丢失。如果发生损坏和丢失，按其经济价值的3倍罚款。
2.按时参加甲方组织的班前会、班后会，以便处理施工过程中存在的问题，有事提前向甲方请假，无故不参加者，每人次罚款50元。
3.竣工验收前，乙方负责工程的成品(半成品)保护工作，保护期间发生的损坏，乙方自费予以修复，但不得因延误工期和延期工程交付。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。
4.在工程竣工移交甲方前，乙方须搬走所有施工机械、垃圾、容器、剩余材料，保持建筑物、施工现场及临近范围的清洁和整齐。
5.安全、质量技术交底是合同的一部分。
6.未尽事宜，甲乙双方协商解决。
7.协议一式二份，甲乙双方各执一份，自合同签订之日起生效,结清合同结算款后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
看了挡墙施工合同
地坪漆销售合同篇八
甲方：临沂商城有限责任公司
乙方：王振利，身份证号：372801196311207619
经甲乙双方自愿协商，甲方将市场的破混混凝土地面、外运碎石、灰碴、铺设管道、打混凝土地面工程交给乙方施工，具体事宜经甲乙双方协商签订合同如下：
1、上述工程施工期：自年月月工期15天，（雷雨天顺延，乙方不得无故延误工期的施工日期，需按约定时间完成）。
2、施工地点：大山路与十一路交汇，华东装饰材料市场、胶合板市场。
3、工程应符合国家质量要求及规定，所需用的材料必须符合国家相关标准及合格证书，施工结果须符合甲方要求，乙方对所施工项目认真细致地做好每一项工程，工程完工后做到现场清洁，无堆放垃圾。
4、工程量的核实与确认：工程结束后，由甲乙双方共同对工程进行验收（包括工程质量验收及工程量的实际验收）。
贰佰元整。
6、质量要求：工程质量达到省市建委对铺设下水道工程的要求及甲方的要求。工程竣工后出现质量问题，（甲方使用过程中人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年。施工过程中所出现的安全事故均由乙方承担责任。
7、付款方式：乙方材料工人进入工地后，甲方需支付乙方工程造价的20%，便于乙方备料，铺设完管道付工程的40%，甲方验收合格后，支付30%；保修期满15日内支付10%。
8、其它未尽事宜，双方协商解决。
本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，签字生效。
甲方： 乙方：
委托人： 委托人：
年 月 日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议：
一、 工程概况
1、标段水泥砼路面工程，全长约1000 米，路面宽 约10 米。总面积约 10000 平方米。
2、水泥混凝土路面标准c30，厚12厘米，使用32.5水泥。
二、 工程造价
道路工程按每平方米 11.5 元人民币确定，总价以实际完成工程量结算。
三、 工程款拨付
工程款由甲方负责筹措，水泥混凝土路面完工后甲方向乙方支付至合同总价款的50%，经竣工验收合格后支付总价款的45%,剩余5%保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由此发生的费用由乙方承担。
四、 施工技术及质量
1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、湖北省相关技术标准、规范
2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据。
3、质量标准：合格
五、 工期
六、 安全文明施工
1．乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
2．乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。持证上岗，杜绝安全事故发生。若由于乙方自身安全措施不力造成事故，乙方承担全部损失和责任。
七、 双方责任
甲 方：
2、 对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止，解决和排除其隐患。有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。
3、 甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
乙 方：
1、按工程需要自备施工机械和人工，负责本工程施工范围内的施工安全工作，做好现场设备、材料的照管工作。
2、在工程期间，乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用。
八、 违约责任
甲方违约：
因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
乙方违约：
1．因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按 1000 元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。
2．因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。
九、 其 他
1、 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方无息支付。
2、本合同一式贰份，经双方代表签字与盖章后生效，本合同未约定事宜，如有特殊情况或不可抗拒的自然因素，由双方协商另签补充协议。
甲 方： 乙 方：
2011 年 12 月 日 2011 年 12 月 日
******水泥砼路面工程
施 工 合 同
建设单位：***
施工单位：***
发包方：（下称甲方）
承包方：（下称乙方）
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、公开的原则，经甲乙双方协商，具体事宜如下：
第一条 工程项目概况
1、1工程名称：1、2工程地址：1、3承包方式：包工（不包料），自备各工种人员，一切使用工具及所有耗材。 1、4程范围与内容：1）甲方负责厂房内混凝土地面的基层处理工作：回填、碾压、夯实、机械找平、交通道的钢筋绑扎（承包方负责人工配合找平）。
2）乙方负责c20混凝土地面施工：定位放线、支侧模、混凝土摊铺、振捣、粗刮、细刮、机械提浆、磨光、养护、割缝等相关混凝土地面所有工序的施工。
3）使用说有机械设备材料均由乙方自带，甲方只提供砂石、水泥。
4）混凝土地面质量标准：见后附：
5）乙方严格按照后附施工。
6）本工程实行验收制度，乙方需缴纳元（大写：）作
为工程质量保证金。施工完毕，经甲方、业主部位及相关部门组成的工程验收组验收合格，甲方无息返还乙方质量保证金 元（大写： ）。如乙方施工工程验收不合格，乙方重新施工所产生的一切费用由乙方自理，直至验收合格为止。
第二条 工程量及工期
1、 暂定工程量：混凝土地面5000平米
2、 工期： 年 日开工， 月 日竣工。日
历工期10天，如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。
3、 甲方负责提供材料及施工图纸，乙方根据施工图纸及设计变更单等技术
资料编制施工方案、施工进度计划。
第三条 工程质量标准
甲乙双方签订工程质量保修书（后附），乙方按照国家现行规范施工，达到室外混凝土地面验收合格标准。
第四条 合同价款
4.1合同价款计算：总价=综合单价x实际完成工程量
4.2本工程无工程预付款。
4.3本工程单价为固定综合单价，综合单价为固定价格，乙方不得以任何理由擅自改变，工程量按实际发生结算。
第五条 工程款支付
期满并解除质量缺陷后无息返还。
第六条 设计变更
按建设单位提出的设计变更施工。
第七条 双方职责
7.1甲方职责
（1）甲方派驻现场施工管理人员 电话
负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理，行使奖罚，具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生，否则一切经济责任后果由乙方负责。
（2）甲方提供电源二级箱以上电源、电线，按时提供施工工作面给乙方使用。
（3）负责协调配合管理施工现场，制定相应的施工员监管施工工作。
（4）甲方提供施工用水、电源连接点。乙方工作人员住宿自理，用水、用电甲方负责，如发现乙方浪费按工地相应管理制度处罚。
（5）按施工安全规范的'规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全、在施工过程中发生发的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。
（6）工程竣工未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由乙方方予以修复或返工。
7.2乙方责任
（1）乙方派驻现场施工管理人员 电话
定期对职工进行安全检查教育，牢固树立“安全第一”的理念，通过各种方式教导员工时刻绷紧安全这根弦，时刻把安全放现在心上，坚决做到不安全绝不生产，严格安全技术交底制度，狠抓安全措施落实，并承担全部安全责任及后果，乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。
（2）乙方派驻现场施工管理人员工作要做到“三细”心细、安排工作细、抓
工程质量细，“三到位”布置工作到位、检查工作到位、隐患处理到位。施工班组每完成一个分项工作，必须经甲方项目部管理人员签字认可后，方可进行下道工序施工。
（3）食堂有饮食卫生证，炊事员必须经检查有个人健康证。生活区有治安、
值班制度，并责任到人。宿舍不准使用电炉、电褥子取暖、热水器等电器。食堂用火要符合标准，必须有痛风换气口，应由主管部门验收批准（保卫处）方可使用，严防电器伤人。发现擅自接电者重罚，生产一切后果由乙方负全责，并赔偿由此给甲方带来的一切经济损失。
（4）工人饮食由乙方负责，施工用水、用电合理利用，如出现浪费现象按工地有关管理规定处罚。
（5）施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随地大小便。做到工完场料清。
（6）乙方必须按照施工技术方案施工，如果在施工期间所造成的每个施工段的质量不合格，乙方则全价赔偿给甲方造成的一切经济损失。
第八条 安全施工
8.1乙方施工人员进场施工前必须向甲方申报准备进场人员名单并附身份证复
印件，进场人员必须进行三级教育才能上岗，要求在进场前对每个进场人员进行教育考试工作，进行消防安全教育，必须本人签字。
8.2乙方施工人员进场后，必须先到甲方进行登记，特殊工种必须持上岗证，方可上岗操作，并正确使用安全劳保用品，劳动保护用品必须为合格产品，手续证件齐全。
8.3乙方施工人员上班前必须进行班前安全技术交底，并做好班前安全记录，每个职工必须懂得安全技术操作规程。对违章操作造成事故发生的，一切经济责任和事故责任均由乙方负责承担，对违反安全生产规程的行为，甲方安全员有权利进行制止，并对违章者进行教育罚款或勒令停工，罚款从工资扣除。
8.4乙方管理人员安全工作要做到“三必读”发现情绪不正常的人必读、对受到批评的人必谈、每月必须召开一次谈心会。谈安全工作经验，消除急躁和消极情绪，反思存在问题和不足，使其保持良好的心态投入工作。
8.5施工前，甲乙双方签订。施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、及其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。
8.6乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。
第九条 文明施工、治安管理方面
9.1在工作或休息期间不得闹-事、打架斗殴，在施工现场以外所发的 一切不道德事情，被公安机关查扣、罚款及刑事责任由乙方自负。晚上必须遵照工地所规定的作息时间，禁止躺在床上吸烟。
9.2乙方施工人员必须遵纪守法，讲究社会公德，不准随地大小便，宿舍内必须每天打扫卫生，轮流值日扫地，服装、鞋帽必须成线放齐，文明有秩序。严禁在宿舍烧电炉、电饭锅、煤气灶、热得快，做到文明施工，确保双标准化工作。
9.3乙方不得安排18岁以下及55岁以上人员从事工地现场作业。
第十条 关于工期延误
以下原因造成工期延误，经过甲方现场项目经理确认，工期相应顺延。
（1） 甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件。
（2） 甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。
（3） 不可抗力：自然灾害等。
（4） 合同约定或甲方项目经理同意工期顺延的其他情况。
第十一条 违约
合同双方任何一方履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约。由违约方承担违约责任，赔偿另一方因其他违约造成的损失，并支付合同价款的10％作为违约金。在施工现场野蛮施工，不按操作规程施工，不服从甲方安排的，情节严重者要赔偿给甲方带来的一切经济损失，解除合同无条件退出现场。
第十二条 合同争议解决方式
12.1本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由甲乙双方协调解决。
13.1本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字加盖章后生效。
13.2本工程按照甲乙双方按照合同约定，甲方付清全部工程款之日，此合同自动终止。
第十四条 合同份数
14.1本合同一式三份，甲乙双方各持一份，备案一份，具有同等法律效力。如有本合同未尽事宜处，甲乙双方共同协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同发生冲突部分以补充协议为准。
发包人（公章） 承包人（公章）
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：
电话： 电话：
合同签订时间：