在竞聘报告中，我们可以突出自己所取得的成就和解决问题的能力。以下是小编为大家收集的一些实践报告样例，供大家参考和学习。
工程延期申请报告申请报告
根据年月***公司与**监理公司签订的建设工程委托监理合同的规定，实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成，由于目前工程严重拖期，我公司按合同约定坚守岗位，尽职工作，并且工期延长带来的`经营压力日趋增大，在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度，便于整体工程监理工作的正常开展，双方就本建设工程监理工作事项经协商一致，订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。委托人（甲方）：
监理人（乙方）：
工程名称：
工程投资：
一。乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责，继续执行甲、乙双方签订的建设工程委托监理合同的具体规定。
二。本协议为双方签订的建设工程委托监理合同的补充。
三。本协议有效日期为:年月日至年月日，费用按****结算的方式。
四。监理费用:总费用人民币。按计算，包干价格为*****元人民币。最后一月尾款在交工10日内一次付清。
五。如本协议期限内工程仍未竣工且拖期原因并非监理人原因造。
成，此后发生的监理服务及费用双方另行商议。
六。本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
委托人（甲方）:。
法定代表人:。
监理人（乙方）:法定代表人:年月日。
项目延期申请报告
单位名称：
项目负责人：
计划完成日期：年
申请延长期限：20xx年x月x日
20xx年x月x日
致上级部门：
我单位于x年9月通过评审，成为首批**项目的学校。一直坚持“以示范校建设为中心，一手抓教学管理与课程改革，一手抓师资队伍建设”的基本思路，推动全面发展。现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修，电工电子技术等多个骨干专业，在职教职员工300人，在校学生5000余人，办学规模和综合实力得到了提高。
学校目前拥有2个校区，占地面积，教学用房七八十年代的房屋，就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限，已不能满足学校的发展及办学规模的扩大，因此学校大力投入新校区的建设，是学校发展的.必然选择。经过多方努力，现学校新校区建设已动工开建，各项工作均有计划有部署的陆续实施。附件1，新校区建设计划及建设情况报告。
对照学校申报项目内容，在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面，由于现有场地条件限制，及新校区的投建，未照计划在原校区投入建设。
基于上述情况，特向上级部门申请延期验收我校**项目，根据新校区建设计划申请延期至x年。望予以批准。
20xx年x月x日
项目延期申请报告
xx市工商行政管理局：
我xx有限公司（注册号：xxxxxxx），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于二0一三年十二月二十三日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。
此致
敬礼！
申请人：
20xx年x月x日。
工程延期申请报告
我们本着认真负责的态度,为将此课题:中学英语和雅思模式的有效整合做到顺利有效结题,特此提出延期申请,延期时限由原定的10月10日延期至5月25日,请予以核准为盼。
一.申请延期的理由。
1.我校,酒泉钢铁(集团)公司第三中学,因当地教学实际,全学科的课时安排现状大大限制了课题研究所需的时间。没有时间的保证,再好的课题也只能是纸上谈兵或自欺欺人。
2.师资力量的不足,导致了因培训而来的有效时间损失或缺失。
3.对外教的过高估计造成了资源尤其是时间的浪费。
4.因未挂牌,部分课题组成员有了思想上的懈怠。加之本校教师课时负担重的实际情况和其他活动过多的干扰,计划的研究内容未能真正落到实处。
5.外语教研组大型活动(两届英语才艺大赛、cctv英语风采大赛嘉酒地区分赛)造成对此课题研究太大精力的分散和太长时段的中断。
二.延期后的研究工作-------------。
1.迎合家长和社会的现实要求,切实加强nmet的优化训练。具体负责人为:李习中杨红梅。
2.全方位强化训练雅思“听、说、读、写”的能力,尤其是最大限度的弥补由多种原因造成的“听、读”训练。负责人为:李习中,及可能情况下的雅思专家。
3.进一步完成并优化《酒钢三中雅思基础系列教程》,并进行有教师、教材辅助和指导的本校另一教学班的初级试点和跟踪研究。
三.延期后的工作目标。
1.全面完成该课题的既定任务,达到预期结果。
2.完善具有相当可行性的《酒钢三中雅思基础系列教程》。纸质与电子两种版本。
3.考虑另一试点和推广。做更大、更细、更有实际价值的相关研究。
4.成立酒钢三中雅思模式教学研究会。
5.成立永久性的自主、自愿的酒钢三中雅思教学试验班。
------------------。
原申报20预结题的课题主持人:。
请各位拟定于今年结题的课题主持人按时上交课题结题计划,将结题安排电子稿发到科研处邮箱。
因各种原因无法年按时结题,需要延期结题的课题主持人,按照省市级不同的级别请分别下载《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》和《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》,并按照要求认真填写,在9月28日前将填好的电子版发送到,并打印一式三份上交科研处陶慧老师处,由科研处统一到省市相关规划部门办理变更手续。
在预定时间前未上交变更表,视为准备年底结题;逾期交表者,科研处不负责为其办理变更手续。
填表说明:。
1、《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“课题编号”填写本课题编号。《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“批准号”一栏不填。
2、“课题负责人或所在单位(签章):”一栏请各课题主持人亲笔签署自己的名字(不要打印),并填写日期。其它内容用电子版填写。
此致
敬礼!
申请人：
20**年**月**日。
项目延期申请报告
(4)在试验过程中，发现试验过程与结果与起初预想的存在较大差别;。
(5)采取必要的措施和手段改进试验，仍无法按时完成;。
(6)经过改进之后，项目进展较为顺利，但是无法按时完成;。
因此申请延期。
总之，要强调客观原因，同时要强调自己的主观努力。
工程延期申请报告
我们本着认真负责的态度,为将此课题:中学英语教学和雅思模式的有效整合做到顺利有效结题,特此提出延期申请,延期时限由原定的10月10日延期至5月25日,请予以核准为盼。
一.申请延期的理由。
1.我校,酒泉钢铁(集团)公司第三中学,因当地教学实际,全学科的课时安排现状大大限制了课题研究所需的时间。没有时间的保证,再好的课题也只能是纸上谈兵或自欺欺人。
2.师资力量的不足,导致了因培训而来的有效时间损失或缺失。
3.对外教的过高估计造成了资源尤其是时间的浪费。
4.因未挂牌,部分课题组成员有了思想上的懈怠。加之本校教师课时负担重的实际情况和其他活动过多的干扰,计划的研究内容未能真正落到实处。
5.外语教研组大型活动(两届英语才艺大赛、cctv英语风采大赛嘉酒地区分赛)造成对此课题研究太大精力的分散和太长时段的中断。
二.延期后的研究工作-------------。
1.迎合家长和社会的现实要求,切实加强nmet的优化训练。具体负责人为:李习中杨红梅。
2.全方位强化训练雅思“听、说、读、写”的能力,尤其是最大限度的弥补由多种原因造成的“听、读”训练。负责人为:李习中,及可能情况下的雅思专家。
3.进一步完成并优化《酒钢三中雅思基础系列教程》,并进行有教师、教材辅助和指导的本校另一教学班的初级试点和跟踪研究。
三.延期后的工作目标。
1.全面完成该课题的既定任务,达到预期结果。
2.完善具有相当可行性的《酒钢三中雅思基础系列教程》。纸质与电子两种版本。
3.考虑另一试点和推广。做更大、更细、更有实际价值的相关研究。
4.成立酒钢三中雅思模式教学研究会。
5.成立永久性的自主、自愿的酒钢三中雅思教学试验班。
------------------。
原申报20预结题的课题主持人:。
请各位拟定于今年结题的课题主持人按时上交课题结题计划,将结题安排电子稿发到科研处邮箱。
因各种原因无法年按时结题,需要延期结题的课题主持人,按照省市级不同的级别请分别下载《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》和《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》,并按照要求认真填写,在9月28日前将填好的电子版发送到,并打印一式三份上交科研处陶慧老师处,由科研处统一到省市相关规划部门办理变更手续。
在预定时间前未上交变更表,视为准备年底结题;逾期交表者,科研处不负责为其办理变更手续。
填表说明:。
1、《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“课题编号”填写本课题编号。《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“批准号”一栏不填。
2、“课题负责人或所在单位(签章):”一栏请各课题主持人亲笔签署自己的名字(不要打印),并填写日期。其它内容用电子版填写。
此致
敬礼!
申请人：
20**年**月**日。
监理延期申请报告
协议编号：
甲方：
乙方：
甲乙双方签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：
1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的.服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
_____年_____月_____日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
科研项目延期申请报告
项目批号立项部门项目负责人立项时间研究周期成果形式申请延期结题日期：
申请延期理由：
负责人：
年月日所在单位意见：
单位盖章：
年月日科研处意见：
单位盖章：
延期承诺书。
延期证明。
辞职报告延期。
工程延期申请报告申请报告
四会市住房和城乡建设局：
我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月15日，工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理；临水临电未接通。因此造成工期延期30天。
原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天。
该工程存在地下室，开挖深度为4.5米，场地四周为住宅；因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天。
在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌；导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天。
因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池；因些延迟工期20天。
在20xx年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天。
因四会市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工；台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。
以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况；现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请。综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。
请贵局予以批复。
再次感谢贵局对我公司工作的支持。
此敬！
施工单位。
20xx年7月5日。
工程延期申请报告申请报告【】
我公司投标的苍南县矾山镇饮用水工程施工，20**10年2月9日正式开工。于20**年11月9日全面竣工，合同期限为180天，工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天，实际有效施工241天，延期61天。
1．由于本工程施工管线长、分散广，工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多，受天气影响停工累计下雨天48天。
2．本工程正值水池项目施工，由于受苏力台风影响，计停工15天。
3．净水厂基础《www．》开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因，致使基础开挖水从2010年9月2日至2011年9月10日施工延迟368天。
4．沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项，从2011年9月2日至20**年7月20日施工延迟318天。
5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因，影响工期延期合计749天。
6.由于施工组织欠缺造成停工61天。
鉴于上述情况，恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感！
特此报告。
温岭市金江水电工程有限公司。
二o**年十一月。
工程延期申请报告
单位名称：
项目负责人：
计划完成日期：年
申请延长期限：20__年_月_日。
20__年_月_日。
致上级部门：
我单位于____年9月通过评审，成为首批__项目的学校。一直坚持“以示范校建设为中心，一手抓教学管理与课程改革，一手抓师资队伍建设”的基本思路，推动全面发展。现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修，电工电子技术等多个骨干专业，在职教职员工300人，在校学生5000余人，办学规模和综合实力得到了提高。
学校目前拥有2个校区，占地面积，教学用房七八十年代的房屋，就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限，已不能满足学校的发展及办学规模的扩大，因此学校大力投入新校区的建设，是学校发展的必然选择。经过多方努力，现学校新校区建设已动工开建，各项工作均有计划有部署的陆续实施。附件1，新校区建设计划及建设情况报告。
对照学校申报项目内容，在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面，由于现有场地条件限制，及新校区的投建，未照计划在原校区投入建设。
基于上述情况，特向上级部门申请延期验收我校__项目，根据新校区建设计划申请延期至____年。望予以批准。
20__年_月_日。
工程延期申请报告
_________并________监理咨询有限公司：
由我方施工的______________，设计总数为9195棵，原计划工期为____年3月13日至____年6月12日;我方于____年3月22日正式开始施工，截止____年6月5日，累计完成碎石桩5040棵，尚未完成4155棵。
自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划：
1、场地因素的影响：
(2)、因该工程施工场地分为多个平台，难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件，经三方讨论后将施工方式确定为：采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难，由此也加大了我方的施工管理难度，并造成了窝工等引起的诸多损失。其中，____年3月5日至____年3月21日，建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;____年4月24日至____年5月6日，建设方对施工场地上平台2号区域进行平整工作;____年5月23日至____年5月29日，建设方对上平台1号区域进行场地平整工作;场地平整期间，所有机组停机等待。时至今日，场地上平台与下平台中间不可施工区域，场地平整工作尚未完成。
(3)、因施工场地整体施工平面条件较差，土层较软、局部较陷，这给我方施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患，极大减慢了该工程施工进度。
2、天气因素的影响：因进入雨季，阴雨天气致使我方难以正常进行施工。从正式开工后，阴雨天气为15日。
为确保工期，应甲方要求，我方于____年5月1日增加一台桩机至该工地，完成上平台2号区施工后，因现施工上平台1号区无法摆放5台桩机同时进行施工，于6月1日一台桩机撤离施工现场。为此对该工程施工进度也产生了较大影响。
鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑，我方也积极采取了相应措施，调整了原有施工方案能打一棵就打一棵，以尽可能加快该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和施工安全，我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长38天，将该工程竣工时间顺延至____年7月20日。请贵公司领导予以批复。非常感谢贵公司对我公司工作的支持。
致敬!
云南_________有限公司。
____________________项目部。
20__年_月_日。
工程延期申请报告
四会市住房和城乡建设局:。
我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月15日，工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工，因多种重要因素造成施工延期，致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
一、场地的“三通一平”的影响。
因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平，场地各种树木需要清理；临水临电未接通。因此造成工期延期30天。
二、场地地质问题。
原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力，经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划，造成工程延期30天。
三、基坑支护项目增加的影响。
该工程存在地下室，开挖深度为4.5米，场地四周为住宅；因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天。
四、基坑出现管涌的`影响。
在基坑施工过程中，遇到不可抗力的管涌；导致不能正常施工，采取一系列措施进行处理，以至于工程延期15天。
五、消防水池移位。
因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改图位置增加一消防水池；因些延迟工期20天。
六、停水停电的影响。
在20xx年里经常出现停电停水现象，停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的进度计划，造成人力、物力、的相当损失，共延误工期10天。
七、台风及雨水季节的影响。
因四会市春节后台风及雨水天气较多，为了保证施工质量与安全施工，机械台班停工；台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。
以上问题造成工期严重延误，对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求，同时也恳请业主根据施工实际情况；现根据合同有关条款，进行工期的顺延申请。综合上述因素，累计延误工期共400天，使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。
请贵局予以批复。
再次感谢贵局对我公司工作的支持。
此敬！
施工单位。
20xx年7月5日。
建筑工期延期申请报告
xx工程监理有限公司：
我公司承建的富强路(北江路至人民西路)道路工程于4月9日正式开工，计划竣工时间为20xx年10月9日，工程合同总工期为548日历天。
然而，由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误，致使工程无法按要求正常竣工，特向贵公司申请该工程延长工期，具体情况说明如下：
一、征地拆迁问题。
第二阶段k0+090~k0+560于20xx年5月4日—20xx年8月12日完成，共计487天，期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工，因此造成总工期延误共计123天(详见附件施组进度计划横道图、cfg桩现场施工工程量确认表)。
二、征地后遗留问题。
本工程于20xx年2月28日前完成k0+560~k1+880右幅沥青路面，于20xx年4月19日进行k0+000~k0+560段征地，并分两次交付用地后，仍存在许多问题未解决：
1、第一次k0+160~k0+560段于20xx年4月19日交付用地，存在的问题主要是k0+460~k0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁(其中有2栋居民楼在主车道上)、k0+460~k0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和k0+480处通信电线1条未迁移，因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工，造成工期延误共30天(详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
2、第二次k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付用地，存在的问题主要是：k0+000~k0+030段树木(绿化)未征地迁移;k0+030~k0+080左幅养鸡场未征地拆迁;k0+080~k0+180段坟墓若干个未征地拆迁;k0+170处有高压线1条、家用电线(弱电)1条;k0+060~k0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁，因以上问题无法进行施工，造成工期延误共35天(详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。
三、施工图变更问题。
重复施工，造成工期延误共184天，(详见附见富强路变更(签证)汇总表)。
四、海仔明渠改造工程问题。
海仔明渠改造工程位于富强路(北江路至人民西路)道路工程东侧(具体桩号：k1+200~k1+880左幅)，于20xx年8月15日正式开工。由于富强路k1+260~k1+880左幅必须等海仔明渠挡墙工程完工后才能进行雨水管道、路基工程和路面工程施工，造成工期延误共30天(详见附件富强路道路工程k1+200~k1+880施工图设计)。
五、天气因素。
因清远市春节后雨季天气较多，造成工期延误共105天(详见附件施工月报)。
综合上述因素，累计延误工期共507天，现根据合同条款第31条，进行工期顺延申请，使竣工日期从原来的20xx年10月9日延迟到20xx年2月27日。
请贵公司予以批复。
广州市xx建设工程有限公司。
20xx年5月15日。
更多。
工程延期申请报告
我公司投标的.苍南县矾山镇饮用水工程施工，20xx年2月9日正式开工。于20xx年11月9日全面竣工，合同期限为180天，工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天，实际有效施工241天，延期61天。
延期主要原因：
1．由于本工程施工管线长、分散广，工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多，受天气影响停工累计下雨天48天。
2．本工程正值水池项目施工，由于受苏力台风影响，计停工15天。
3．净水厂基础开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因，致使基础开挖水从20xx年9月2日至20xx年9月10日施工延迟368天。
4．沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项，从20xx年9月2日至20xx年7月20日施工延迟318天。
5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因，影响工期延期合计749天。
6.由于施工组织欠缺造成停工61天。
鉴于上述情况，恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感！
特此报告。